2024墙面粉刷劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024墙面粉刷劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3劳务分包定义第二条合同范围及工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作量及进度第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条工期及进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误及延长第五条质量标准及要求5.1质量标准5.2质量验收5.3质量问题处理第六条材料供应及管理6.1材料供应6.2材料质量管理6.3废料处理第七条安全及环境保护7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环境保护要求第八条合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼时效第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密信息定义12.2保密义务及期限12.3泄密责任及处理第十三条辅助条款13.1合同的转让13.2分包禁止13.3第三方受益人第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同语言14.3送达地址14.4附件列表第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3劳务分包定义劳务分包是指乙方将其合同范围内的工作的一部分或者全部，以自己的名义，按照甲方要求完成的工作。第二条合同范围及工作内容2.1工作范围乙方应按照甲方的要求，对甲方指定的墙体进行面粉刷工作，包括墙面清理、刷底漆、涂刷面漆等工作。2.2工作内容乙方应按照甲方的要求，提供具备专业技能的施工人员，按照约定的工艺流程和质量标准，完成墙面粉刷工作。2.3工作量及进度乙方应按照甲方的要求，按时完成约定的工作量。具体工作量及进度安排，双方可另行签订补充协议予以明确。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同约定的墙面粉刷劳务报酬为人民币【】元（大写：【】元整）。3.2支付方式甲方按照乙方实际完成的工作量，以及约定的单价和总价，通过银行转账的方式支付劳务报酬。3.3支付时间表甲方应在合同签订后的【】个工作日内，向乙方支付预付款人民币【】元（大写：【】元整）；在乙方完成约定的工作后，甲方应在验收合格后的【】个工作日内，向乙方支付剩余款项。第四条工期及进度4.1合同工期本合同约定的工期为【】天。4.2施工进度计划乙方应按照甲方的要求，制定施工进度计划，并报甲方备案。4.3工期延误及延长因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照甲方要求，支付违约金。具体违约金计算方式，双方可另行约定。第五条质量标准及要求5.1质量标准乙方应按照甲方要求和国家相关标准，完成墙面粉刷工作。5.2质量验收甲方应对乙方完成的工作进行验收，验收合格后，甲方应在验收单上签字确认。5.3质量问题处理如乙方完成的工作存在质量问题，乙方应按照甲方的要求，及时进行整改，直至达到约定质量标准。第六条材料供应及管理6.1材料供应乙方应负责墙面粉刷所需材料的采购和供应。6.2材料质量管理乙方应确保供应的材料质量符合国家相关标准和甲方要求。6.3废料处理乙方应对施工过程中产生的废料进行妥善处理，不得影响环境卫生。因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照甲方要求，支付违约金。具体违约金计算方式，双方可另行约定。第七条安全及环境保护7.1安全生产责任乙方应按照国家相关法律法规和甲方要求，确保施工过程中的安全生产。7.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，保障施工现场的安全。7.3环境保护要求乙方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护。第八条合同的变更与解除8.1合同变更任何一方提出变更合同的，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。8.2合同解除在合同履行过程中，发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行的，双方协商一致后，可以解除合同。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为任何一方违反合同约定的，应承担违约责任。9.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式双方可另行约定。9.3赔偿金额计算因违约行为给守约方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算方式双方可另行约定。第十条争议解决10.1争议解决方式（一）向合同签订地人民法院提起诉讼；（二）提交合同约定的仲裁委员会仲裁。10.2仲裁或诉讼地点双方选择仲裁的，仲裁地点为合同签订地；选择诉讼的，法院管辖地为合同签订地。10.3仲裁或诉讼时效双方应在争议发生之日起【】个月内，向仲裁委员会或人民法院提起仲裁或诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕，双方的权利义务终止。11.3合同解除条件合同解除的条件和方法按照本合同第八条的规定执行。第十二条保密条款12.1保密信息定义保密信息是指合同履行过程中，一方披露给另一方的，不为公众所知晓的，具有商业价值的信息。12.2保密义务及期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限为【】年。12.3泄密责任及处理如一方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，并赔偿守约方因此造成的损失。第十三条辅助条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。13.2分包禁止乙方不得将合同约定的工作分包给第三方。13.3第三方受益人本合同的履行，不得损害第三方的合法权益。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决，适用中华人民共和国法律。14.2合同语言本合同的全文及附件均以中文书写，如有翻译版本，以中文文本为准。14.3送达地址双方确认，合同履行过程中，任何书面通知、文件等均以对方提供的送达地址为准。14.4附件列表本合同附件包括：（一）墙面粉刷工作范围及要求；（二）材料供应清单；（三）安全防护措施方案；（四）其他双方认为需要附上的文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：墙面粉刷工作范围及要求本附件详细列出了墙面粉刷工作的具体范围和要求，包括但不限于墙面的清理、底漆的涂刷、面漆的涂刷等。附件二：材料供应清单本附件详细列出了墙面粉刷工作所需的所有材料，包括材料的名称、规格、数量等信息。附件三：安全防护措施方案本附件详细描述了在墙面粉刷工作中应采取的安全防护措施，以确保施工现场的安全。附件四：其他双方认为需要附上的文件说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的工作范围和质量标准完成工作。2.乙方未按照约定的工期完成工作。3.乙方泄露甲方提供的保密信息。4.乙方将合同约定的工作分包给第三方。违约责任认定标准：1.乙方未按照约定的工作范围和质量标准完成工作的，甲方有权要求乙方重新完成工作或者支付违约金。2.乙方未按照约定的工期完成工作的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方式双方可另行约定。3.乙方泄露甲方提供的保密信息的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。4.乙方将合同约定的工作分包给第三方的，甲方有权要求乙方支付违约金，并重新指定施工队伍。示例说明：假设乙方未按照约定的工作范围和质量标准完成工作，甲方有权要求乙方在规定时间内重新完成工作，或者按照约定支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲方与乙方之间签订的，约定墙面粉刷劳务分包的权利义务关系的文件。2.甲方：指与乙方签订合同，并按照合同约定支付劳务报酬的法人或其他组织。3.乙方：指与甲方签订合同，并按照合同约定完成墙面粉刷劳务的法人或其他组织。4.工期：指合同约定的乙方完成墙面粉刷工作的时间。5.质量标准：指合同约定的墙面粉刷工作应达到的质量要求。6.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。7.保密信息：指合同