(2024版)建筑施工合同工程质量与进度要求

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

(2024版)建筑施工合同工程质量与进度要求本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程质量的定义1.4工程进度的定义第二条工程质量要求2.1工程质量标准2.2质量检验与验收2.3质量问题的处理第三条工程进度要求3.1施工计划与进度表3.2工程延期的规定3.3进度延误的责任第四条工程质量保障措施4.1承包方的质量责任4.2质量控制体系的建立4.3质量保证文件的提供第五条工程进度保障措施5.1承包方的进度责任5.2进度控制体系的建立5.3进度报告的提交第六条工程质量与进度的监督与检查6.1监督机构的设立6.2检查的权利与义务6.3检查结果的处理第七条工程质量与进度的调整7.1工程质量的调整7.2工程进度的调整第八条工程质量与进度的奖惩8.1工程质量的奖励8.2工程进度的奖励8.3工程质量与进度的惩罚第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条违约责任10.1发包方的违约责任10.2承包方的违约责任第十一条争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁或诉讼的地点与法院第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的解除条件第十三条保密条款13.1保密信息的定义13.2保密义务的履行13.3保密信息的泄露处理第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同的效力14.3合同的份数与保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程质量的定义工程质量是指工程满足规定的要求的程度，包括工程的安全、使用功能、耐久性、环境保护等方面。1.4工程进度的定义工程进度是指工程从开始施工到竣工交付使用的时间安排和进度计划。第二条工程质量要求2.1工程质量标准乙方向甲方承诺，工程的施工应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规范，同时应满足甲方提出的工程质量要求。2.2质量检验与验收乙方应按合同约定的工程质量标准进行施工，并在施工过程中接受甲方或甲方委托的第三方机构的质量检查和验收。2.3质量问题的处理乙方应在工程验收过程中对出现的质量问题进行整改，并对因施工原因导致的质量问题负责修复和赔偿。第三条工程进度要求3.1施工计划与进度表乙方应根据工程的特点和施工条件，制定合理的施工计划和进度表，并提交给甲方审批。3.2工程延期的规定乙方如因特殊情况需要延期，应提前向甲方申请，经甲方批准后方可延期。3.3进度延误的责任乙方如未按合同约定的进度完成工程，应承担相应的违约责任。第四条工程质量保障措施4.1承包方的质量责任乙方应对施工过程中的工程质量负责，并承担因施工原因导致的质量问题的责任。4.2质量控制体系的建立乙方应建立完善的质量控制体系，确保工程施工质量的稳定和可靠。4.3质量保证文件的提供乙方应向甲方提供工程质量保证文件，包括工程验收报告、质量保证书等。第五条工程进度保障措施5.1承包方的进度责任乙方应按照合同约定的进度完成工程施工，并承担因乙方原因导致的进度延误的责任。5.2进度控制体系的建立乙方应建立完善的进度控制体系，确保工程施工进度的顺利进行。5.3进度报告的提交乙方应定期向甲方提交工程进度报告，并及时报告工程进度中的重大问题。第六条工程质量与进度的监督与检查6.1监督机构的设立甲方应设立工程质量与进度监督机构，对乙方的施工过程进行监督和检查。6.2检查的权利与义务甲方及其委托的第三方机构有权对施工现场进行不定期检查，乙方应予以配合并提供必要的便利。6.3检查结果的处理如检查发现工程质量或进度存在问题，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担相应的责任。第八条工程质量与进度的奖惩8.1工程质量的奖励甲方根据乙方施工过程中的工程质量表现，给予一定的奖励。8.2工程进度的奖励甲方根据乙方施工过程中的工程进度表现，给予一定的奖励。8.3工程质量与进度的惩罚乙方如未按合同约定的工程质量或进度完成工程，甲方有权根据实际情况对乙方进行惩罚，包括但不限于罚款、延迟支付工程款等。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件合同变更需经甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件合同解除需经甲方和乙方协商一致，并签订书面解除协议。第十条违约责任10.1发包方的违约责任甲方如未按合同约定的义务履行，应承担相应的违约责任。10.2承包方的违约责任乙方如未按合同约定的义务履行，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼的地点与法院仲裁或诉讼应在中国（具体城市）进行。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件本合同在工程竣工验收合格并交付使用后终止。12.3合同的解除条件合同解除需经甲方和乙方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条保密条款13.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。13.2保密义务的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。13.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，泄露方应立即采取补救措施，并承担相应的法律责任。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。14.3合同的份数与保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同的保管责任由甲方承担。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙双方因合同约定或法律法规规定，需要有第三方参与的行为。第三方可以是中介方、监管方、评估方等，包括但不限于工程师、监理、检测机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度评估、安全检查、材料检测等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方应在与第三方签订的协议中明确第三方介入的程序、职责和权限。2.2第三方介入前，甲乙双方应提供必要的工程资料和相关文件，以便第三方进行评估和监督。2.3第三方应按照介入协议的规定，独立、公正地履行介入职责，并对所提供的服务承担责任。第三条第三方介入的权利与义务3.1第三方的权利第三方有权根据合同约定和法律法规规定，对工程施工过程进行监督、检查和评估。3.2第三方的义务第三方应按照介入协议的规定，公正、客观地履行介入职责，并对所提供的服务承担责任。第四条第三方介入的费用4.1甲乙双方应在与第三方签订的协议中明确第三方介入的费用，并按照协议约定承担相应的费用。4.2如果第三方介入导致工程进度延误或质量问题，乙方向甲方承担的责任不受第三方介入费用的影响。第五条第三方介入与甲乙双方的关系5.1第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方应继续按照合同约定履行各自的义务。5.2第三方介入结果对甲乙双方具有约束力，甲乙双方应按照第三方的介入结果采取相应的措施。第六条第三方介入后的争议解决6.1如甲乙双方对第三方的介入结果有异议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2仲裁或诉讼应在中国（具体城市）进行。第七条第三方责任限额7.1第三方应对其提供的服务承担责任，但甲乙双方与第三方签订的协议中应明确第三方的责任限额。7.2第三方责任限额应包括但不限于第三方介入费用、直接损失赔偿等。7.3如果第三方介入导致工程进度延误或质量问题，乙方向甲方承担的责任不受第三方责任限额的影响。第八条第三方介入对合同其他条款的影响8.1本第三方介入修正条款不影响合同其他条款的效力，合同其他条款继续按照原约定执行。8.2如果第三方介入导致合同其他条款需要调整，甲乙双方应签订书面修订协议，并经双方签字盖章后生效。第九条保密义务的扩展9.1甲乙双方与第三方签订的协议中应明确第三方对介入过程中获取的保密信息的保密义务。9.2第三方应按照协议约定对保密信息予以保密，未经甲乙双方同意不得向第三方泄露。第十条法律适用和争议解决10.1本第三方介入修正条款适用中华人民共和国法律。10.2如发生本第三方介入修正条款范围内的争议，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的效力11.1本第三方介入修正条款与原合同具有同等法律效力。11.2本第三方介入修正条款的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。第十二条合同的份数与保管12.1本第三方介入修正条款一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。12.2合同的保管责任由甲方承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程质量标准规范附件二：工程进度计划表附件三：施工图纸和技术要求附件四：材料和设备规格书附件五：施工组织设计附件六：质量保证书附件七：进度报告模板附件八：工程验收标准附件九：保密信息清单附件十：第三方介入协议附件一：工程质量标准规范详细要求：本附件应包含国家、行业和地方相关的工程质量标准规范，包括但不限于建筑工程质量验收统一标准、建筑材料质量标准等。附件二：工程进度计划表详细要求：本附件应详细列出工程的开工日期、预计竣工日期以及各个关键节点的完成时间。附件三：施工图纸和技术要求详细要求：本附件应包含施工图纸、技术说明和相关设计文件，以便乙方进行施工。附件四：材料和设备规格书详细要求：本附件应详细列出工程所需材料和设备的规格、型号、性能等技术参数。附件五：施工组织设计详细要求：本附件应包含施工组织架构、施工方法、安全措施等内容。附件六：质量保证书详细要求：本附件应由乙方提供，承诺工程质量符合合同约定和国家相关标准。附件七：进度报告模板详细要求：本附件应规定乙方提交进度报告的格式和内容，包括工程进度、完成情况等。附件八：工程验收标准详细要求：本附件应详细列出工程验收的标准和程序，包括验收不合格的处理办法。附件九：保密信息清单详细要求：本附件应列出双方认为需要保密的信息清单，包括但不限于设计文件、商业秘密等。附件十：第三方介入协议详细要求：本附件应明确第三方的职责、权利、义务以及介入的范围和程序。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按合同约定完成工程。2.乙方未按合同约定达到工程质量标准。3.乙方未按合同约定完成工程进度。4.甲方未按合同约定支付工程款。5.甲方未按合同约定提供施工条件。责任认定标准：1.乙方未按合同约定完成工程的，应承担违约责任，包括延期罚款、赔偿损失等。2.乙方未按合同约定达到工程质量标准的，应承担整改、修复、赔偿损失等责任。3.乙方未按合同约定完成工程进度的，应承担违约责任，包括延期罚款、赔偿损失等。4.甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，包括支付滞纳金、赔偿损失等。5.甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担违约责任，包括赔偿损失、承担额外费用等。示例说明：如果乙方未能在合同约定的时间内完成工程，甲方有权根据合同约定要求乙方支付延期罚款，并计算由此给甲方造成的损失。说明三：法律名词及解释：法律名词：1.建筑施工合同2.工程质量3.工程进度4.违约行为5.违约责任6.第三方介入7.保密信息8.仲裁9.诉讼解释：1.建筑施工合同：是指甲方与乙方之间签订的，约定乙方进行建筑施工，甲方支付工程款的法律文件。2.工程质量：是指工程满足规定的要求的程度，包括工程的安全、使用功能、耐久性、环境保护等方面。3.工程进度：是指工程