二零二四年度城市道路照明施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市道路照明施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同执行地点1.3合同工程内容第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整条件2.3支付方式及时间第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.2质量验收程序3.3质量问题处理第四条工程进度4.1施工工期4.2进度计划及变更4.3工期延误责任第五条施工材料及设备5.1材料及设备要求5.2材料及设备供应5.3材料及设备验收第六条施工安全6.1安全措施及规定6.2安全事故处理6.3安全生产责任第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1违约行为及责任8.2违约赔偿金额8.3违约争议解决第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构及地点9.3法律适用第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条合同的保管和保密11.1合同文件的保管11.2合同保密内容11.3保密期限及违约责任第十二条通知与送达12.1通知方式12.2送达地址及联系方式12.3通知生效时间第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的解释权13.3合同的补充协议第十四条合同的签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同执行地点工程地点：市区街道（具体施工地点以甲方指定的工程地点为准）1.3合同工程内容本合同工程内容包括但不限于：道路照明设备安装、电缆铺设、控制器安装、照明系统调试等。具体工程内容以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价人民币元整（大写：人民币元整），具体金额以甲方提供的工程量清单和报价单为准。2.2价格调整条件合同总价在合同签订后，如遇原材料价格变动、政策调整等因素，导致工程成本发生重大变化，双方可协商进行价格调整。价格调整的具体办法由双方另行商定。2.3支付方式及时间甲方按照乙方提交的进度报表和完成的工程量，分期支付合同价款。具体支付方式及时间为：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期满后无息支付。第三条工程质量标准3.1工程质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。3.2质量验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。甲方组织相关人员对工程进行验收，验收合格的工程予以交付使用。3.3质量问题处理如工程验收过程中发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内进行整改。如整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应赔偿责任。第四条工程进度4.1施工工期本工程计划施工工期为个月，自合同签订之日起计算。4.2进度计划及变更乙方应根据工程实际情况制定施工进度计划，并报甲方备案。如因特殊情况导致工期延误，乙方应提前七个工作日向甲方申请延期，并征得甲方同意。4.3工期延误责任如乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰。第五条施工材料及设备5.1材料及设备要求乙方应使用符合国家标准的材料和设备，并提供材料和设备的质量证明文件。5.2材料及设备供应乙方负责采购本合同工程所需的材料和设备，并保证材料和设备的供应进度。5.3材料及设备验收甲方应对乙方提供的材料和设备进行验收，验收不合格的，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内进行更换或修复。第六条施工安全6.1安全措施及规定乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，制定施工现场的安全措施，并严格执行。6.2安全事故处理如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。6.3安全生产责任乙方应对施工现场的安全生产负全责，如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任和赔偿责任。第七条合同变更与解除7.1合同变更条件合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致后签订书面变更协议。7.2合同解除条件合同履行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。7.3变更与解除的程序合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除后，双方应按照协议约定办理相关手续。第八条违约责任8.1违约行为及责任乙方如未按合同约定的工期、质量、安全等方面完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰。8.2违约赔偿金额乙方违约造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据甲方实际损失计算，最高不超过合同总价款的10%。8.3违约争议解决合同违约争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构及地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为市仲裁委员会，仲裁地点为市。9.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完毕，工程验收合格，甲方支付完合同价款后，本合同终止。10.3合同解除条件合同履行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。第十一条合同的保管和保密11.1合同文件的保管双方均有权保管合同正本，并确保合同内容的完整、真实、有效。11.2合同保密内容双方应对合同签订过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。11.3保密期限及违约责任保密期限为合同终止后五年。如一方违反保密义务，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条通知与送达12.1通知方式双方通过书面形式进行通知。12.2送达地址及联系方式甲方的送达地址为市区街道甲方指定的联系方式；乙方的送达地址为市区街道乙方指定的联系方式。12.3通知生效时间通知送达对方指定的地址后生效。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.2合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。13.3合同的补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1合同签署日期本合同于2024年1月1日签署。14.2合同签署地点本合同于市区街道签署。14.3合同签署人甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或关联本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方介入的条件（1）第三方与甲方或乙方有书面协议或合同，约定其参与本合同工程的特定事项；（2）第三方参与事项符合本合同的约定及相关法律法规的要求；（3）甲方和乙方均同意第三方的介入。第二条第三方责任2.1第三方责任界定第三方介入本合同工程，应承担其约定事项的责任。第三方对甲方或乙方造成的损失，应由第三方承担相应的赔偿责任。2.2第三方责任限额甲乙双方应与第三方明确责任限额，包括但不限于赔偿金额、责任范围等。责任限额应在第三方介入前由甲乙双方与第三方协商确定，并书面记载。第三条第三方义务3.1第三方应按照甲乙双方的约定和相关法律法规的要求，履行其介入事项的义务。3.2第三方应接受甲方和乙方的监督和管理，确保其介入事项的顺利进行。3.3第三方应保守本合同及合同履行过程中的商业秘密和技术秘密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方披露。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方与乙方之间的合同关系。甲方和乙方均应按照本合同的约定履行各自的义务。4.2第三方对甲方或乙方承担的责任，不免除甲方或乙方对对方的合同义务。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更如第三方因故需要变更其介入事项，应与甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议。5.2第三方介入的解除如第三方因故需要解除其介入事项，应与甲方和乙方协商一致，并签订书面解除协议。第六条第三方违约处理6.1第三方违约行为及责任第三方如未按合同约定的事项履行义务，甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约赔偿金额第三方违约造成甲方和乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据甲方和乙方实际损失计算，最高不超过第三方与甲方、乙方约定的责任限额。6.3第三方违约争议解决第三方违约争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条甲方和乙方的权利义务7.1甲方和乙方的权利甲方和乙方均有权对第三方介入事项进行监督和管理，并要求第三方按照约定履行义务。7.2甲方和乙方的义务甲方和乙方应按照本合同的约定履行各自的义务，并确保第三方能顺利履行其介入事项。第八条第三方介入的书面协议8.1甲乙双方与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。（1）第三方介入的具体事项；（2）第三方应承担的义务和责任；（3）第三方与甲乙方的关系；（4）第三方责任限额；（5）违约责任及争议解决方式。第九条第三方介入的告知义务9.1甲乙双方应在第三方介入前，将第三方相关信息告知对方。9.2甲乙双方应将第三方与自身签订的书面协议或合同副本交对方留存。第十条第三方介入的变更与解除的告知义务10.1甲乙双方在第三方介入的变更或解除事项发生后，应立即将变更或解除情况告知对方。10.2甲乙双方应将变更或解除的书面协议或合同副本交对方留存。第十一条第三方介入的保密义务11.1甲乙双方与第三方签订的书面协议，应明确双方对第三方介入事项的保密义务。11.2甲乙双方和第三方均应保守本合同及合同履行过程中的商业秘密和技术秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十二条第三方介入的违约处理12.1第三方如违反书面协议的约定，甲乙双方均有权要求第三方承担违约责任。12.2第三方违约造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据甲乙双方实际损失计算，最高第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体及定义详细说明附件二：工程地点及施工范围详细说明附件三：合同价格构成及支付方式详细说明附件四：工程质量标准及验收程序详细说明附件五：工程进度计划及变更程序详细说明附件六：施工材料及设备要求及供应详细说明附件七：施工安全措施及规定详细说明附件八：合同变更与解除条件及程序详细说明附件九：违约责任及赔偿金额计算详细说明附件十：争议解决方式及机构详细说明附件十一：合同的生效、终止与解除条件及程序详细说明附件十二：合同的保管和保密条款详细说明附件十三：通知与送达方式及程序详细说明附件十四：其他条款及补充协议详细说明说明二：违约行为及责任认定：违约行为一：未按合同约定的工期完成工程责任认定：按照合同约定的违约金计算方式，计算违约金金额，并支付给甲方。示例说明：如果乙方未能在合同约定的时间内完成工程，则乙方需按照合同约定的违约金计算方式，计算违约金金额，并支付给甲方。违约行为二：未按合同约定的质量标准完成工程责任认定：乙方应负责修复或更换不符合质量标准的工程部分，并支付因此产生的费用。示例说明：如果乙方完成的工程部分不符合合同约定的质量标准，则乙方应负责修复或更换，并支付因此产生的费用。违约行为三：未按合同约定的安全标准进行施工责任认定：乙方应承担因施工安全事故造成的一切损失，并支付相应的违约金。示例说明：如果乙方在施工过程中发生安全事故，导致甲方或第三方损失，则乙方应承担所有损失，并支付相应的违约金。违约行为四：未按合同约定的支付方式进行支付责任认定：乙方应按照合同约定的支付方式进行支