2024常用工作承包方式协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024常用工作承包方式协议样本版B版本合同目录一览1.承包方式1.1承包内容的范围1.2承包人的义务与责任1.3发包人的义务与责任2.工作进度与交付2.1工作开始日期与结束日期2.2工作交付的标准和要求2.3工作进度的报告和监督3.承包费用3.1承包价格的确定3.2费用支付的进度和方式3.3额外费用的承担条件4.合同的履行与变更4.1合同履行的地点和方式4.2合同变更的条件和程序4.3合同终止的条件和后果5.保密条款5.1保密信息的定义和范围5.2保密责任的期限和方式5.3保密违反的后果6.违约责任6.1承包人的违约行为6.2发包人的违约行为6.3违约责任的赔偿方式7.争议解决7.1争议解决的途径和方法7.2仲裁的地点和程序7.3法律的适用和管辖8.一般条款8.1合同的解释和适用8.2合同的修改和补充8.3合同的生效和终止9.附加条款9.1附加条款的定义和范围9.2附加条款的生效和终止9.3附加条款的解释和适用10.承包人的资质和条件10.1承包人应具备的资质和条件10.2承包人资质和条件的审核和认定10.3承包人资质和条件的变更和撤销11.发包人的权利和义务11.1发包人的权利和义务11.2发包人权利和义务的变更和撤销11.3发包人权利和义务的转让和继承12.合同的签字和盖章12.1合同签字和盖章的要求和程序12.2合同签字和盖章的有效性和证明12.3合同签字和盖章的修改和撤销13.其他条款13.1其他条款的定义和范围13.2其他条款的效力和平衡13.3其他条款的解释和适用14.附录14.1附录的定义和范围14.2附录的效力和平衡14.3附录的解释和适用第一部分：合同如下：第一条承包方式1.1承包内容的范围（1）承包人同意按照本合同约定的条款和条件，完成发包人指定的工作。（2）承包人应保证工作的质量，符合我国相关法律法规、行业标准和发包人提出的技术要求。1.2承包人的义务与责任（1）承包人应按照合同约定的时间、质量和数量完成工作，并保证工作成果的原创性和合法性。（2）承包人应承担工作过程中产生的一切风险，包括但不限于知识产权侵权、质量问题、安全事故等。（3）承包人应遵守国家法律法规，严格按照发包人的要求保密，不得泄露发包人的商业秘密和技术秘密。1.3发包人的义务与责任（1）发包人应按照合同约定支付承包人的报酬，并保证支付的及时性和准确性。（2）发包人应提供工作所需的相关资料、设备、场地等，确保承包人能够顺利开展工作。（3）发包人应协助承包人完成工作，及时解决承包人工作中遇到的问题，并提供必要的支持。第二条工作进度与交付2.1工作开始日期与结束日期（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年。（2）承包人应自合同生效之日起____日内开始工作，并在合同有效期内完成工作。2.2工作交付的标准和要求（1）承包人应按照发包人的要求，提交完整的工作成果。（2）工作成果应符合发包人提出的质量、功能、技术等要求。（3）承包人应提供工作成果的相关技术支持和售后服务。2.3工作进度的报告和监督（1）承包人应定期向发包人报告工作进度，确保发包人了解工作进展情况。（2）发包人应有权对承包人的工作进行监督，确保工作按照合同约定顺利进行。第三条承包费用3.1承包价格的确定（1）承包价格根据工作内容、工作量、技术要求等因素，由双方协商确定。（2）承包价格包括但不限于工作报酬、材料费、差旅费、税费等。3.2费用支付的进度和方式（1）发包人应按照双方约定的进度，支付承包人的报酬。（2）支付方式可以为银行转账、现金支付等，具体方式由双方协商确定。3.3额外费用的承担条件（1）如因承包人原因导致工作进度延误、质量问题等，发包人有权要求承包人支付相应的违约金。（2）如因不可抗力等特殊情况导致工作进度延误、质量问题等，双方应协商解决。第四条合同的履行与变更4.1合同履行的地点和方式（1）本合同在____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区）履行。（2）承包人应按照发包人的要求，采取现场履行、远程履行等方式完成工作。4.2合同变更的条件和程序（1）合同变更应书面签订，并经双方协商一致。（2）合同变更内容包括但不限于工作内容、工作进度、承包价格等。4.3合同终止的条件和后果（1）合同终止的条件包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致、不可抗力等。（2）合同终止后，承包人应按照发包人的要求，办理工作交接手续，确保工作成果的完整性。第五条保密条款5.1保密信息的定义和范围（1）保密信息包括发包人的商业秘密、技术秘密、内部资料等。（2）保密信息的形式包括但不限于书面文件、电子文档、口头告知等。5.2保密责任的期限和方式（1）保密责任期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起____年止。（2）承包人应采取包括但不限于加密、锁定、限制访问等手段，确保保密信息的安全。5.3保密违反的后果（1）如承包人违反保密义务，发包人有权要求承包人停止违约行为，并承担相应的违约责任。（2）如承包人严重违反保密义务，发包人有权解除本合同，并要求承包人支付违约金。第六条违约责任6.1承包人的违约行为（第八条争议解决8.1争议解决的途径和方法（1）双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交我国____仲裁委员会进行仲裁。8.2仲裁的地点和程序（1）仲裁地点为____市（地、州）____县（市、区）。（2）仲裁程序按照仲裁委员会的规定进行。8.3法律的适用和管辖本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，并由____人民法院管辖。第九条一般条款9.1合同的解释和适用（1）本合同未尽事宜，应按照法律法规、行业惯例和双方协商的原则解释和适用。（2）本合同中的仅为方便阅读，不影响条款内容的解释和适用。9.2合同的修改和补充（1）本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方协商一致后生效。（2）修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。9.3合同的生效和终止（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）本合同终止后，除本合同另有约定外，双方的权利义务一次性解决。第十条附加条款10.1附加条款的定义和范围（1）附加条款是指本合同外，双方为特定事项签订的书面协议。（2）附加条款的内容包括但不限于技术保障、售后服务、培训等。10.2附加条款的生效和终止（1）附加条款自双方签字盖章之日起生效。（2）附加条款终止事项应符合合同约定或双方协商一致。10.3附加条款的解释和适用附加条款的解释和适用应遵循本合同的解释和适用原则。第十一条承包人的资质和条件11.1承包人应具备的资质和条件（1）承包人应具备我国相关行业规定的资质证书。（2）承包人应具备履行合同所需的技术、人员、设备等条件。11.2承包人资质和条件的审核和认定（1）发包人有权对承包人的资质和条件进行审核和认定。（2）承包人应提供真实、完整的资质和条件证明材料。11.3承包人资质和条件的变更和撤销（1）如承包人资质和条件发生变更，应及时通知发包人。（2）发包人有权根据合同履行情况，撤销或变更对承包人的认定。第十二条发包人的权利和义务12.1发包人的权利和义务（1）发包人应按照合同约定履行支付报酬、提供资料等义务。（2）发包人应依法维护承包人的合法权益，保障承包人顺利履行合同。12.2发包人权利和义务的变更和撤销（1）发包人权利和义务的变更和撤销应符合合同约定或双方协商一致。（2）发包人应承担因变更和撤销造成承包人的损失。12.3发包人权利和义务的转让和继承（1）发包人的权利和义务可以依法转让给第三方。（2）转让应通知承包人，并签订书面转让协议。第十三条合同的签字和盖章13.1合同签字和盖章的要求和程序（1）本合同应由双方授权代表签字并加盖公章。（2）签字盖章后的合同副本应分别由双方保存。13.2合同签字和盖章的有效性和证明（1）签字盖章的合同具有法律效力。（2）双方应按照合同约定履行各自的权利义务。13.3合同签字和盖章的修改和撤销（1）合同签字盖章后，如需修改或撤销，应经双方协商一致。（2）修改或撤销应采取与原合同相同的签字盖章程序。第十四条附录14.1附录的定义和范围（2）附录应作为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.2附录的效力和平第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：承包人资质证明文件详细要求：承包人应提供相关行业规定的资质证书复印件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、行业资质证书等。说明：该附件用于证明承包人具备从事合同约定的工作资质和条件。2.附件二：工作成果交付标准和要求详细要求：详细列出工作成果的质量、功能、技术等要求，包括但不限于规格说明书、技术参数、样品等。说明：该附件用于明确工作成果的交付标准，确保承包人按照发包人的要求完成工作。3.附件三：支付报酬明细表详细要求：详细列出报酬的构成，包括工作报酬、材料费、差旅费、税费等，并明确支付的进度和方式。说明：该附件用于明确发包人应支付的报酬明细，确保承包人能够及时准确地收到应得的报酬。4.附件四：保密信息清单详细要求：详细列出需要保密的信息，包括商业秘密、技术秘密、内部资料等，并明确保密责任的期限和方式。说明：该附件用于明确双方在保密方面的责任和义务，防止保密信息泄露。5.附件五：工作进度计划表详细要求：列出工作开始日期、结束日期以及各个阶段的工作进度计划。说明：该附件用于明确工作进度的安排，确保双方对工作进度有清晰的了解和监督。6.附件六：争议解决方式说明详细要求：详细说明争议解决的途径和方法，包括仲裁的地点、程序以及法律的适用和管辖。说明：该附件用于明确双方在争议解决方面的权利和义务，确保争议能够得到有效解决。7.附件七：附加条款清单详细要求：列出所有附加条款，包括但不限于技术保障、售后服务、培训等。说明：该附件用于明确双方在附加条款方面的权利和义务，确保合同的全面履行。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为违约行为：承包人未按照合同约定的时间、质量和数量完成工作。责任认定：承包人应支付违约金，并承担因违约导致发包人的损失。示例说明：如果承包人未能在约定的时间内完成工作，导致发包人遭受经济损失，承包人应根据合同约定支付违约金。2.发包人违约行为违约行为：发包人未按照合同约定支付承包人的报酬。责任认定：发包人应支付违约金，并承担因违约导致承包人的损失。示例说明：如果发包人未能在约定的时间内支付承包人的报酬，导致承包人遭受经济损失，发包人应根据合同约定支付违约金。3.双方的其他违约行为违约行为：双方在合同履行过程中，违反合同约定的其他条款。责任认定：双方应根据合同约定承担相应的违约责任。示例说明：如果双方在合同履行过程中，违反合同约定的保密条款，导致对方遭受经济损失，双方应