医院工程模板施工合同

医院工程模板施工合同合同编号：__________医院工程模板施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：________________医院工程1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程质量标准：________________1.6工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止。具体工期以双方签订的《工程进度计划》为准。二、工程承包范围及方式2.1承包范围：本项目模板施工及附属工作，包括但不限于模板的设计、制作、安装、拆除、运输、维修保养等。2.2承包方式：包工包料。三、合同价格3.1本项目合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2合同价格包括但不限于模板制作、安装、拆除、运输、维修保养等费用，以及合同履行过程中乙方人员伤亡、财产损失等费用。3.3合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。四、支付方式4.1甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。4.2乙方应当按照合同约定，向甲方提供合格的工程成果。五、工程质量及验收5.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及规范要求。5.2工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，并办理移交手续。六、工期及进度6.1乙方应按照双方签订的《工程进度计划》组织施工，确保工程按期完成。6.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。七、保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。8.2乙方如未能按照约定的工程质量标准、工期要求等履行合同，甲方有权要求乙方采取补救措施，并有权要求乙方支付违约金。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.工程进度计划3.工程质量标准规范4.乙方资质证明文件5.工程量清单6.材料及设备采购合同7.安全文明施工协议8.工程保险单据9.工程验收标准及方法10.保密协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付价款，或延迟支付价款。2.乙方未按照约定的工程质量标准、工期要求等履行合同。3.乙方擅自变更工程内容或范围，未取得甲方同意。4.乙方未按照双方约定的进度计划完成工程。5.乙方未能妥善保管甲方提供的工程资料，导致资料丢失或损坏。6.双方泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中所述的医院工程的建设单位。2.乙方：指具有相应资质的模板施工单位。3.工程质量标准：指符合相关法律法规及规范要求的工程质量。4.工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止的时间段。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止的时间段。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增加人员或设备投入。2.工程质量问题：停工整改，重新验收，直至符合质量标准。3.合同价款争议：查阅合同条款，协商解决，必要时寻求法律支持。4.保密信息泄露：加强信息安全管理，签订保密协议，违规者承担责任。5.工程变更：双方协商一致，签订补充协议，明确变更内容和要求。五、所有应用场景：1.医院工程建设单位与模板施工单位之间的合同签订。2.明确双方的权利和义务，确保工程质量、进度和安全。3.适