二零二四年建筑工程施工合同工程量清单2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年建筑工程施工合同工程量清单1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4工程量清单第二条合同范围及工程量2.1合同范围2.2工程量清单明细2.3工程变更第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度4.1施工计划4.2工程延期4.3工程加速第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备安装6.3材料质量标准第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3环境保护第八条变更管理8.1变更申请8.2变更审批8.3变更导致的费用调整第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3工程师违约第十条争议解决10.1争议协商10.2调解10.3仲裁第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的处理第十二条合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的程序12.3合同终止后的处理第十三条一般条款13.1合同的生效13.2合同的修改13.3合同的转让13.4合同的继承第十四条附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的废止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4工程量清单工程量清单是指合同中约定的，包含工程项目的名称、数量、工程量和单价等内容的详细清单。第二条合同范围及工程量2.1合同范围合同范围包括工程的设计、施工、设备供应、材料供应、工程验收等内容。2.2工程量清单明细乙方应按照合同约定的工程量清单明细进行施工，确保工程质量。2.3工程变更如因设计或其他原因导致工程量清单变更，需经甲方和乙方协商一致后，方可进行变更。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指乙方完成合同约定的工程量清单所列工程项目的全部工程量，甲方应支付给乙方的价款，具体金额详见合同附件。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因材料价格波动、政策调整等原因导致成本变化，双方可协商进行价格调整。3.3支付方式甲方按照合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同款项。具体支付方式详见合同附件。第四条工程进度4.1施工计划乙方应按照合同约定的时间节点完成工程的施工，具体施工计划详见合同附件。4.2工程延期如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3工程加速如甲方要求工程加速，乙方应采取合理措施加快施工进度，甲方应支付相应的加速费用。第五条工程质量与标准5.1质量要求乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。5.2验收标准工程验收应按照合同约定的验收标准进行，如验收不合格，乙方应按照约定进行整改。5.3质量保证乙方应建立健全质量保证体系，对工程的每一个环节进行严格把控，确保工程质量。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责采购合同约定的材料，并保证材料质量符合要求。6.2设备安装乙方负责合同约定的设备安装工作，并保证设备正常运行。6.3材料质量标准乙方应按照合同约定的材料质量标准进行采购，如材料质量不符合要求，乙方应承担相应责任。第八条变更管理8.1变更申请甲方或乙方如需对合同范围内的工程进行变更，应向对方提出书面变更申请，并说明变更内容和原因。8.2变更审批变更申请经双方协商一致后，应签署书面协议，作为合同的附件。8.3变更导致的费用调整因变更导致的费用增减，应按照合同约定的价格调整方式进行计算和支付。第九条违约责任9.1发包人违约如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于延期违约金、质量违约金等。9.2承包人违约如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于工期延误、质量问题等。9.3工程师违约如监理违反合同约定，甲方有权要求监理承担违约责任，包括但不限于工程质量问题、验收不合格等。第十条争议解决10.1争议协商双方应通过友好协商的方式解决合同争议。10.2调解如协商不成，双方可选择调解方式解决争议，调解不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.3仲裁双方同意将合同争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件如一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。11.2合同解除的程序合同解除应书面通知对方，并按照合同约定的方式处理后续事宜。11.3合同解除后的处理合同解除后，乙方应按照甲方的要求，妥善处理已完成的工程，并承担相应的责任。第十二条合同的终止12.1合同终止的条件合同完成后，双方同意终止合同。12.2合同终止的程序合同终止应书面通知对方，并按照合同约定的方式处理后续事宜。12.3合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求，妥善处理已完成的工程，并承担相应的责任。第十三条一般条款13.1合同的生效合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的修改合同的修改应经双方协商一致，并以书面形式进行。13.3合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。13.4合同的继承合同的继承应按照法律规定和合同约定进行。第十四条附则14.1合同的解释合同的解释应遵循合同的约定和法律法规的规定。14.2合同的修订合同的修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同的废止合同的废止应经双方协商一致，并以书面形式进行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和责任1.1第三方介入第三方介入是指在合同执行过程中，除甲乙方外，其他参与工程建设的法人、其他组织或个人。包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的规定，对其提供的服务或产品负责。如第三方未能履行其义务，导致工程损失或质量问题，第三方应承担相应责任。1.3第三方权利第三方有权按照合同约定，获得相应的付款和赔偿。第二条第三方介入的额外条款及说明2.1第三方选择2.2第三方合同甲乙双方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利和义务。2.3第三方协调甲乙双方应积极与第三方协调，确保工程顺利进行。第三条第三方责任限额3.1责任限额第三方对甲乙双方的责任限额，应根据第三方提供的服务或产品的性质、风险程度等因素确定。具体责任限额详见合同附件。3.2责任限额的调整如第三方提供的服务或产品发生变化，甲乙双方可协商调整责任限额。3.3责任限额的承担第三方超出责任限额的部分，由甲乙双方协商承担。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。4.2第三方与乙方关系第三方应按照乙方的要求，提供相应的服务或产品。4.3第三方与监理关系第三方应接受监理的监督和管理，确保工程顺利进行。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未能履行其合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约处理甲乙双方应按照合同约定和法律法规的规定，处理第三方违约事宜。5.3第三方违约后果第三方违约导致工程损失或质量问题，甲乙双方有权要求第三方赔偿。第六条第三方退出6.1第三方退出如第三方未经甲乙双方同意，擅自退出工程，应承担相应责任。6.2第三方退出处理甲乙双方应与第三方协商，确保工程顺利进行。6.3第三方退出后果第三方退出导致工程损失或质量问题，甲乙双方有权要求第三方赔偿。第七条第三方保险7.1第三方保险第三方应根据工程需要，购买相应的保险，如工程保险、责任保险等。7.2第三方保险责任第三方保险合同中的责任限额、保险费用等，应明确记载在合同中。7.3第三方保险事故处理第三方保险事故发生后，甲乙双方应与保险公司积极协调，确保保险理赔顺利进行。第八条第三方资料交付8.1第三方资料第三方应按照甲乙双方的要求，提供相应的技术资料、施工图纸等。8.2第三方资料交付时间第三方应按照合同约定，及时交付相关资料。8.3第三方资料质量第三方提供的资料应真实、完整、准确，符合法律法规和合同要求。第九条第三方保密义务9.1第三方保密第三方应对甲乙双方提供的技术资料、商业秘密等保密。9.2第三方保密期限第三方保密期限应根据合同约定和法律法规的规定确定。9.3第三方保密违约处理如第三方违反保密义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第十条第三方税务10.1第三方税务第三方应按照法律法规的要求，缴纳相应的税费。10.2第三方税务责任第三方应承担因其未按规定缴纳税费而产生的法律责任。10.3第三方税务审计如第三方涉及税务审计，甲乙双方应给予配合。第十一条第三方法律诉讼11.1第三方法律诉讼如第三方发生法律诉讼，甲乙双方应根据合同约定和法律法规的规定，予以关注。11.2第三方法律诉讼处理甲乙双方应根据合同约定，协助第三方处理法律诉讼事宜。11.3第三方法律诉讼后果第三方法律诉讼结果对甲乙双方产生影响的，甲乙双方应按照合同约定，承担相应责任。第十二条第三方与工程的关系12.1第三方与工程的关系第三方应保证其提供的服务或产品与工程顺利进行相关。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、工程量和单价等信息，作为合同的重要组成部分。附件二：设计图纸包含工程的设计图纸、施工图纸等，用于指导施工和验收。附件三：材料供应清单详细列出材料名称、规格、数量、质量标准等信息，确保材料供应的准确性。附件四：设备供应清单详细列出设备名称、型号、数量等信息，确保设备供应的准确性。附件五：施工方案包含施工工艺、施工步骤、安全措施等信息，用于指导施工过程。附件六：验收标准详细列出工程验收的标准和流程，确保工程质量符合要求。附件七：第三方合同包括与第三方签订的设计、材料供应、设备供应等相关合同。附件八：保险单据第三方购买的保险单据，作为保险的有效证明。附件九：保密协议第三方与甲乙双方签订的保密协议，确保技术资料和商业秘密的安全。附件十：税务文件第三方缴纳税费的证明文件，确保第三方合规经营。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误乙方未按照合同约定的时间节点完成工程施工，视为违约。2.质量问题乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.材料供应不符乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，视为违约。4.设备供应不符乙方提供的设备不符合合同约定的质量标准，视为违约。5.设计变更未经审批乙方未经甲方同意，擅自变更设计，视为违约。6.第三方服务不符合约定第三方提供的服务或产品不符合合同约定，视为违约。违约责任认定标准：1.工期延误按照合同约定的违约金比例，计算工期延误违约金。2.质量问题按照合同约定的质量违约金比例，计算质量违约金。3.材料供应不符按照合同约定的违约金比例，计算材料供应违约金。4.设备供应不符按照合同约定的违约金比例，计算设备供应违约金。5.设计变更未经审批按照合同约定的违约金比例，计算设计变更违约金。6.第三方服务不符合约定按照合同约定的违约金比例，计算第三方服务违约金。示例说明：如乙方工期延误，甲方有权按照合同约定的违约金比例，计算工期延误违约金，并从乙方应付款项中扣除。如乙方提供的材料不符合质量标准，甲方有权按照合同约定的违约金比例，计算材料供应违约金，并从乙方应付款项中扣除。其他违约行为的责任认定，均可参照上述标准执行。全文完。二零二四年建筑工程施工合同工程量清单2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程量清单第二条合同范围与工程量清单2.1工程量清单内容2.2工程量清单修订2.3工程量清单的准确性第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量争议的处理第五条工程进度5.1施工计划5.2延期违约责任5.3工程进度款的支付第六条施工安全6.1安全管理6.2安全事故的处理第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的质量第八条变更与调整8.1变更程序8.2变更价款8.3变更对工期的影响第九条违约责任9.1发包人的违约9.2承包人的违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2解除合同后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同的变更13.3合同的终止第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数14.4附件：工程量清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，承担工程发包义务的法人或其他组织，即工程项目的投资主体。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程施工义务的法人或其他组织，即接受发包人发包的施工方。1.3工程量清单工程量清单是指本合同附件中，详细列明工程项目的各项工程量、工程内容和工程造价的清单。第二条合同范围与工程量清单2.1工程量清单内容（1）工程项目名称；（2）工程项目的单位工程量；（3）工程项目的工程量；（4）工程项目的工程内容；（5）工程项目的工程造价。2.2工程量清单修订合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因需要修订工程量清单时，双方应协商一致，并在修订后的工程量清单上签字确认。2.3工程量清单的准确性承包人应保证工程量清单的准确性，如因工程量清单不准确导致的工程款支付不准确，承包人应承担相应责任。第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价是指按照工程量清单中列明的工程项目、工程内容和工程造价，计算出的合同总价。3.2价格调整合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致工程造价发生变动，双方应协商一致，并在调整后的价格上签字确认。3.3支付方式合同总价支付分为三个阶段，具体支付方式和支付时间按照双方约定的条款执行。第四条工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家相关标准和规范，以及发包人提出的要求。4.2质量控制承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。4.3质量争议的处理工程质量争议应通过双方协商解决；如协商不成，可按本合同第十条的约定解决。第五条工程进度5.1施工计划承包人应按照合同约定的工期，制定详细的施工计划，并报发包人批准。5.2延期违约责任如承包人未按合同约定的工期完成工程，应承担相应的违约责任。5.3工程进度款的支付工程进度款的支付按照双方约定的付款节点和付款比例执行。第六条施工安全6.1安全管理承包人应建立健全安全生产管理体系，确保施工安全。6.2安全事故的处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照有关规定处理。第八条变更与调整8.1变更程序合同执行过程中，如发包人要求变更工程，应向承包人发出书面变更通知。承包人收到变更通知后，应立即通知发包人是否同意变更，并在变更后的工程量清单上签字确认。8.2变更价款变更工程的价格，按照本合同第二十三条的约定执行。8.3变更对工期的影响如变更工程影响到工期，双方应协商一致，并在变更后的施工计划上签字确认。第九条违约责任9.1发包人的违约发包人违反本合同的约定，导致承包人不能按照约定完成工程的，发包人应承担违约责任。9.2承包人的违约承包人违反本合同的约定，导致工程质量、工程进度等方面不符合约定的，承包人应承担违约责任。9.3违约赔偿违约方应按照本合同约定的违约金计算方式，向守约方支付违约赔偿金。第十条争议解决10.1争议的解决方式合同争议通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼如双方约定仲裁，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件任何一方未履行本合同约定的义务，导致合同无法履行或者合同目的不能实现的，另一方有权解除合同。11.2解除合同后的处理合同解除后，双方应按照本合同约定处理已发生的债权债务，并互相承担相应的违约责任。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年。12.3泄密责任如一方违反保密条款，导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的变更合同变更应采用书面形式，经双方签字确认后生效。13.3合同的终止合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕，双方合同关系消灭。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如发生不可抗力事件，双方应立即协商解决，并根据事件对工程的影响，协商确定合同的变更或终止。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.4附件：工程量清单附件为本合同的重要组成部分，双方应按照附件中列明的工程量、工程内容和工程造价执行。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入第三方介入是指在合同执行过程中，除甲乙方之外的，为协助完成合同约定的工程，提供专业服务、咨询意见、技术支持、材料供应、设备租赁等的一方或多方。15.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、咨询公司、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、租赁公司等。第十六条第三方介入的程序及责任16.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并在合同中明确第三方的选定标准和程序。16.2第三方责任第三方介入后，应按照甲乙双方的约定和合同要求，承担相应的责任。16.3第三方责任限额第三方对因其自身原因导致的合同违约、质量问题、安全事故等，应承担相应的赔偿责任。赔偿责任限额应由甲乙双方与第三方协商确定，并在合同中明确。第十七条第三方介入的合同管理17.1第三方合同甲乙双方与第三方签订的合同，应符合本合同的约定，并不得违背本合同的实质性内容。17.2第三方合同管理甲乙双方应共同监督第三方合同的履行，确保第三方按照合同约定完成工作。第十八条第三方介入的变更与调整18.1第三方变更如第三方因特殊情况无法继续履行合同，甲乙双方应协商一致，并在变更后的合同中明确新的第三方。18.2第三方调整甲乙双方应根据工程实际情况，适时调整第三方的介入范围和内容。第十九条第三方介入的违约处理19.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务，导致合同违约的，甲乙双方应按照本合同约定的违约责任处理。19.2第三方违约处理甲乙双方应共同处理第三方违约事宜，并追究第三方的违约责任。第二十条第三方介入的争议解决20.1第三方争议第三方与甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。20.2第三方争议处理如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十一条第三方介入的保密条款21.1第三方保密第三方应遵守本合同的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。21.2第三方保密责任第三方如违反保密条款，导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。第二十二条第三方介入的生效、变更与终止22.1第三方合同生效第三方合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。22.2第三方合同变更第三方合同的变更应采用书面形式，经甲乙双方签字确认后生效。22.3第三方合同终止第三方合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕，甲乙双方与第三方的合同关系消灭。第二十三条附件本合同附件包括：工程量清单、第三方合同、第三方责任限额等。附件为本合同的重要组成部分，甲乙双方应按照附件中列明的内容执行。第二十四条合同的份数本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第二十五条法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第二十六条合同的签订地本合同签订地为甲乙双方约定的地点。第二十七条合同的履行地本合同履行地为合同约定的工程所在地。第二十八条合同的生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲乙双方应按照本合同的约定，履行各自的义务，确保合同的顺利实施。