工程承包合同样本（2024年修订版）

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME工程承包合同样本（2024年修订版）1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算4.工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3延期及违约责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量争议的处理6.材料和设备6.1承包人提供的材料和设备6.2发包人提供的材料和设备7.施工组织与管理7.1承包人的义务7.2发包人的义务8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故的处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼11.合同的变更和解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件12.违约责任12.1承包人的违约责任12.2发包人的违约责任13.合同的生效、终止和解除13.1合同生效的条件13.2合同终止的条件13.3合同解除的条件14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件14.4合同的份数和保管第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模：工程的总建设面积、建筑层数、结构类型等。1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。第二条合同主体2.1承包人信息：承包人的全称、注册地址、法定代表人、联系方式等。2.2发包人信息：发包人的全称、注册地址、法定代表人、联系方式等。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总价，包括税金等。3.2价格调整：由于市场行情变化、政策调整等因素导致的价格变动，双方可协商调整。3.3预付款：合同签订后，发包人应按照约定的比例支付预付款。3.4进度付款：工程进度达到约定的节点后，发包人应按照实际完成工程量支付进度款。3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照约定进行竣工结算。第四条工程期限4.1开工日期：双方约定的工程正式开工的日期。4.2竣工日期：双方约定的工程竣工的日期。4.3延期及违约责任：因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准。5.2质量监督：双方共同对工程质量进行监督。5.3质量争议的处理：对于工程质量的争议，双方可协商解决，也可按照约定进行调解、仲裁或诉讼。第六条材料和设备6.1承包人提供的材料和设备：承包人应按照合同约定提供材料和设备，并保证其质量。6.2发包人提供的材料和设备：发包人应按照合同约定提供材料和设备，并保证其质量。第八条施工组织与管理8.1承包人的义务：承包人应按照合同约定，组织和管理工程施工，确保工程顺利进行。8.2发包人的义务：发包人应协助承包人开展施工工作，提供施工所需的相关资料和场地。第九条安全生产9.1安全生产责任：承包人应对施工现场的安全生产负责，确保工程施工安全。9.2安全生产措施：承包人应采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。9.3安全事故的处理：发生安全事故时，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照约定处理。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的对双方有利的商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限：双方约定的保密信息保护期限。10.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任。第十一条争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。11.2调解解决：协商不成时，双方可申请第三方调解。11.3仲裁解决：调解不成时，双方可按照约定提交仲裁机构进行仲裁。11.4法律诉讼：仲裁不成时，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更和解除12.1合同变更的条件：合同履行过程中，因特殊情况需要变更合同的，双方可协商一致。12.2合同解除的条件：合同履行过程中，因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十三条违约责任13.1承包人的违约责任：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。13.2发包人的违约责任：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。14.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。14.3附件：合同附件包括合同补充协议、技术规格说明书、施工图纸等。14.4合同的份数和保管：合同一式两份，双方各执一份，合同份数和保管按照双方约定执行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。第三方介入旨在保障合同的顺利进行，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。2.第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件：当合同履行过程中出现争议、安全隐患、质量问题等情况时，双方可协商邀请第三方介入。2.2第三方介入的方式：第三方介入可通过协商、调解、仲裁或法律诉讼等途径进行。3.第三方介入后的责任分配3.1第三方介入后，对于合同争议的解决，第三方应保持中立立场，公正、客观地进行审查和判断。3.2第三方介入后，对于工程质量、安全、进度等方面的监督，第三方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，认真履行职责。3.3第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的工作，提供相关资料和场地，确保合同的顺利进行。4.第三方责任限额4.1第三方介入的费用：第三方介入的费用由甲乙双方协商承担。4.3第三方对于工程质量、安全、进度等方面的监督，其责任限额应根据合同约定和国家相关法律法规的要求来确定。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系：第三方介入后，与甲乙双方形成合同关系，独立行使权利和履行义务。5.2第三方与中介方、监理方、审计方等的关系：第三方与中介方、监理方、审计方等其他第三方之间的关系，由各方根据实际情况自行界定。6.第三方介入的终止6.1第三方介入终止的条件：当合同争议得到解决，工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足时，第三方介入终止。6.2第三方介入终止的程序：第三方介入终止前，甲乙双方应与第三方协商一致，并办理相关手续。7.第三方介入后的合同修订7.1第三方介入后，甲乙双方应根据实际情况，对合同进行修订，以明确第三方的权利和义务。7.2合同修订稿应经甲乙双方和第三方共同签署，方可生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同补充协议详细说明了合同中未涉及到的特定条款，以及双方对于合同的补充和修订。附件二：技术规格说明书详细描述了工程所涉及的技术规格、材料要求、施工工艺等。附件三：施工图纸包括了工程的详细施工图纸，以及设计说明和相关技术文件。附件四：工程量清单详细列出了工程所需的各项材料、设备、人工等工程量，以及相应的价格。附件五：进度计划详细说明了工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。附件六：安全生产措施方案详细描述了工程施工过程中的安全生产措施，以及应急预案。附件七：质量保修书详细说明了工程质量保修的范围、期限以及保修责任的界定。附件八：合同履行过程中的其他重要文件包括但不限于工程变更单、工程暂停令、工程复工令等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按合同约定日期开工或竣工。2.承包人未按合同约定提供材料和设备。3.承包人未按合同约定履行施工组织与管理义务。4.发包人未按合同约定支付预付款、进度款或竣工结算款。5.发包人未按合同约定提供施工场地和所需资料。6.双方未按合同约定履行保密义务