版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电设备安装工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3光伏发电设备定义第二条工程内容2.1工程概述2.2设备安装范围2.3工程进度及时间表第三条合同价格3.1工程总造价3.2价格构成3.3价格调整条件及方式第四条付款方式及进度4.1预付款4.2工程进度款4.3竣工验收合格后付款4.4付款条件及方式第五条工程质量及标准5.1质量要求5.2质量保证期限5.3质量验收标准第六条工程进度及工期6.1工程开工日期6.2工程竣工日期6.3工期延误及违约责任第七条承包方义务及责任7.1设备供应及安装7.2技术支持及培训7.3工程验收及保修7.4安全生产及环保要求第八条发包方义务及责任8.1配合工作及现场保障8.2工程款支付及验收8.3合同变更及解除条件第九条违约责任及赔偿9.1违约情形9.2违约责任9.3赔偿金额及方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同正本份数及持有方第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方全称:有限公司注册地址:省市区路号1.2承包方名称及地址承包方全称:工程有限公司注册地址:省市区路号1.3光伏发电设备定义本合同中所称光伏发电设备包括但不限于:太阳能电池板、支架、逆变器、电缆及配套附件等,用于将太阳光能转化为电能的设备。第二条工程内容2.1工程概述本合同项下的工程为光伏发电项目,包括但不限于光伏发电设备的供应、安装、调试及验收等。2.2设备安装范围设备安装范围包括但不限于:太阳能电池板的安装、支架的安装、逆变器的安装、电缆的布设等。2.3工程进度及时间表工程预计开工日期:2024年X月X日工程预计竣工日期:2024年X月X日具体工程进度时间表由双方另行商定。第三条合同价格3.1工程总造价本合同项下的工程总造价为X万元人民币(大写:人民币拾亿元整),具体金额详见附件一。3.2价格构成价格构成包括:设备供应费用、安装费用、调试费用、验收费用等。3.3价格调整条件及方式价格调整的条件和方式详见附件二。第四条付款方式及进度4.1预付款发包方应在合同签订后七个工作日内,向承包方支付合同总价的30%作为预付款。4.2工程进度款承包方应按照工程进度表向发包方提交工程进度款申请,发包方在收到申请后七个工作日内支付。4.3竣工验收合格后付款工程竣工验收合格后,发包方应在验收报告签署后七个工作日内向承包方支付剩余的款项。4.4付款条件及方式付款条件及方式详见附件三。第五条工程质量及标准5.1质量要求光伏发电设备应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。5.2质量保证期限承包方对供应的光伏发电设备提供X年的质量保证期限,自工程竣工验收合格之日起计算。5.3质量验收标准光伏发电设备的验收标准详见附件四。第六条工程进度及工期6.1工程开工日期工程开工日期为2024年X月X日。6.2工程竣工日期工程预计竣工日期为2024年X月X日。6.3工期延误及违约责任工期延误及违约责任详见附件五。第八条承包方义务及责任8.1设备供应及安装承包方应按照合同约定的时间和质量要求供应设备,并负责设备的安装、调试及验收。8.2技术支持及培训承包方应对发包方操作人员进行技术培训,确保操作人员能够熟练掌握设备的使用和维护方法。8.3工程验收及保修承包方应保证工程质量,工程竣工后按照合同约定的标准进行验收,验收合格后提供相应的保修服务。8.4安全生产及环保要求承包方应严格按照国家安全生产及环保法规的要求进行施工,确保施工过程中的安全和环保。第九条发包方义务及责任9.1配合工作及现场保障发包方应提供施工所需的相关资料、现场保障和必要的协助,确保工程的顺利进行。9.2工程款支付及验收发包方应按照合同约定的时间和条件支付工程款,并在工程竣工后按照约定的标准进行验收。9.3合同变更及解除条件合同变更及解除的条件和程序详见附件六。第十条违约责任及赔偿10.1违约情形违约情形包括但不限于:未按约定时间支付工程款、未按约定标准完成工程等。10.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。10.3赔偿金额及方式赔偿金额及方式详见附件七。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。11.3合同解除条件合同解除的条件和程序详见附件八。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算,期限为X年。12.3违约保密条款违约方应承担违约责任,并支付相应的违约金。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失的,双方互不承担责任。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件合同附件为本合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1合同签署日期本合同于2024年X月X日在省市区路号签署。14.2合同签署地点合同签署地点为省市区路号。14.3合同正本份数及持有方本合同正本一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方指除甲乙方之外的,参与或关联本合同工程的其他各方,包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、监理单位、检测机构等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定及国家法律法规的要求,承担相应的工作职责和义务,并对其行为负责。15.3第三方权益第三方根据合同约定享有的权益,包括但不限于支付工程款、获得质量保证、参与工程验收等。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选定甲乙方应共同协商确定第三方,并签订相应的合同或协议。16.2第三方合同管理甲乙方应确保与第三方签订的合同符合本合同的约定,并保障工程顺利进行。16.3第三方协调甲乙方应对第三方进行有效的协调和管理,确保第三方按合同约定履行义务。16.4第三方责任限额甲乙方应明确第三方的责任限额,并在合同中予以规定。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方应按照合同约定向甲方履行义务,并接受甲方的监督和管理。17.2第三方与乙方的关系第三方应按照合同约定向乙方提供服务,并接受乙方的监督和管理。17.3第三方与甲乙方之间的关系第三方与甲乙方之间的关系应建立在合同约定的基础上,遵守合同的约定和规定。第十八条第三方违约责任18.1第三方违约情形第三方违约情形包括但不限于:未按约定时间完成工作、未达到约定质量标准等。18.2第三方违约责任第三方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。18.3第三方违约处理甲乙方应与第三方协商解决违约问题,必要时可通过法律途径解决。第十九条第三方权益保障19.1甲乙方应保障第三方的合法权益,确保第三方按合同约定履行义务。19.2甲乙方应确保第三方遵守国家法律法规,不得从事违法活动。19.3甲乙方应监督第三方履行合同义务,确保工程质量和进度。第二十十条第三方资料和信息保密20.1甲乙方应保密第三方提供的技术资料、商业秘密等,并不得泄露给其他无关方。20.2甲乙方应按照合同约定使用第三方提供的资料和信息,不得用于其他无关用途。第二十一条第三方退出21.1第三方退出的条件第三方退出的条件包括但不限于:完成合同约定工作、双方协商一致等。21.2第三方退出程序第三方退出程序应按照合同约定进行,并办理相关手续。第二十二条第三方引起的争议解决22.1争议解决方式第三方引起的争议应通过协商解决,协商不成的,可以采取仲裁或诉讼方式解决。22.2仲裁或诉讼管辖仲裁或诉讼应提交至合同约定的仲裁委员会或法院进行。第二十三条合同的补充和修订23.1合同补充和修订合同补充和修订应由甲乙方共同协商确定,并签订书面补充协议或修订协议。第二十四条合同的解除和终止24.1合同解除和终止的条件合同解除和终止的条件应符合合同约定和国家法律法规的要求。24.2合同解除和终止的程序合同解除和终止的程序应按照合同约定进行,并办理相关手续。第二十五条合同的继承和转让25.1合同继承合同继承应符合合同约定和国家法律法规的要求。25.2合同转让合同转让应经甲乙方协商一致,并签订书面转让协议。第二十六条合同的失效26.1合同失效的条件合同失效的条件应符合合同约定和国家法律法规的要求。26.2合同失效后的处理合同失效后的处理应按照合同约定进行,并办理相关手续。第二十七条合同的完整性和独立性27.1合同的完整性本合同及其附件构成甲乙方之间的完整协议,取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。27.2合同的独立性本合同独立于甲乙方与其他第三方之间的合同或协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:光伏发电设备技术规格书详细说明光伏发电设备的各项技术规格,包括电池板的效率、寿命、尺寸等,以及逆变器、支架等的主要技术参数。附件二:工程进度表详细列出工程的各个阶段及预计的时间节点,包括设备供应、安装、调试、验收等。附件三:付款条件及方式详细说明付款的条件和方式,包括预付款、进度款、竣工验收款的具体支付要求和流程。附件四:质量保证书详细说明承包方对设备供应及安装质量的保证条款,包括质量保证期限、保修服务等内容。附件五:工期延误及违约责任详细列出工期延误和违约的情形及相应的责任认定和赔偿标准。附件六:合同变更及解除条件详细说明合同变更和解除的条件和程序,包括变更和解除的申请、批准流程等。附件七:保密协议详细列出需要保密的信息内容、保密期限及违约保密条款等。附件八:争议解决方式详细说明争议解决的方式,包括协商、仲裁或诉讼的选用,以及相应的管辖法院或仲裁委员会。说明二:违约行为及责任认定:1.未按约定时间完成工程或交付设备。2.工程质量不符合合同约定的标准。3.未按合同约定提供技术支持或培训。4.未按合同约定支付工程款或进度款。5.未按合同约定提供施工场地或相关配合工作。6.违反合同约定的保密义务。违约责任认定标准:1.对于未按约定时间完成工程或交付设备的,违约方应按照合同约定承担延期违约金或赔偿损失。示例:如果承包方未能在约定的时间内完成工程,应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。2.对于工程质量不符合合同约定的标准的,违约方应承担返工、维修或赔偿损失的责任。示例:如果安装的太阳能电池板效率不符合合同约定的标准,承包方应负责更换或修复。3.对于未按合同约定提供技术支持或培训的,违约方应按照合同约定承担相应的责任。示例:如果承包方未能提供技术支持,导致设备无法正常运行,应承担设备维修或赔偿损失的责任。4.对于未按合同约定支付工程款或进度款的,违约方应承担逾期付款的违约金或赔偿损失。示例:如果发包方未能按时支付进度款,应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。5.对于未按合同约定提供施工场地或相关配合工作的,违约方应承担相应的责任。示例:如果发包方未能提供施工所需的水电供应,导致工程无法正常进行,应承担相应的赔偿责任。6.对于违反合同约定的保密义务的,违约方应承担泄露信息所造成的损失赔偿责任。示例:如果承包方泄露了合同中的商业秘密,导致发包方遭受经济损失,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度光伏发电设备安装工程承包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3光伏发电设备安装工程的定义第二条工程内容2.1工程概述2.2设备清单2.3工程进度及时间表第三条工程质量标准3.1质量要求3.2检验标准和方法3.3质量保证期第四条工程价格及支付方式4.1工程总价4.2支付条款4.3发票开具第五条工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准及程序5.3工程移交第六条技术支持和培训6.1技术支持6.2操作培训第七条保修及售后服务7.1保修期限7.2售后服务承诺第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2泄露后果第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的后果第十三条合同的附件13.1附件清单第十四条其他条款14.1附加协议14.2双方约定的其他事项第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方全称:省市县光伏发电有限公司地址:省市县路号1.2承包方名称及地址承包方全称:省市县光伏工程安装有限公司地址:省市县路号1.3光伏发电设备安装工程的定义本合同所称光伏发电设备安装工程,是指承包方根据发包方的要求,在发包方提供的场地内,安装并调试一定规模的光伏发电设备,使其能够按照设计要求正常运行的工程。第二条工程内容2.1工程概述本合同涉及的工程为省市县光伏发电站的光伏发电设备安装工程,包括但不限于光伏支架安装、光伏板安装、逆变器安装、电缆铺设、并网设备安装等。2.2设备清单设备清单详见附件一,附件一为本合同的组成部分。2.3工程进度及时间表工程计划开始日期:2024年X月X日工程计划完成日期:2024年X月X日第三条工程质量标准3.1质量要求光伏发电设备的安装应符合国家及行业相关标准,包括但不限于《光伏发电站设计规范》、《光伏发电系统安装工程施工及验收规范》等。3.2检验标准和方法工程验收时,应按照国家和行业的相关标准进行,包括但不限于功率输出检验、安全性能检验、电气性能检验等。3.3质量保证期承包方应对其安装的光伏发电设备在质量保证期内负责,质量保证期自工程验收合格之日起计算,期限为X年。第四条工程价格及支付方式4.1工程总价本合同工程总价为人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万捌仟元整),具体金额详见附件二。4.2支付条款本合同采用分期支付的方式,具体支付条款详见附件三。4.3发票开具承包方应按照我国税收法律法规的规定,向发包方开具正规发票。第五条工程进度及验收5.1工程进度计划承包方应按照合同约定的时间表进行施工,如有特殊情况需要调整进度计划,应提前X天通知发包方。5.2验收标准及程序工程验收应按照附件四的验收标准及程序进行。5.3工程移交工程验收合格后,发包方应按照合同约定的时间向承包方支付尾款,并办理工程移交手续。第六条技术支持和培训6.1技术支持承包方应在合同有效期内提供技术支持,包括设备运行维护、故障排除等。6.2操作培训承包方应对发包方的操作人员进行操作培训,确保操作人员能够熟练掌握设备的操作方法。第七条保修及售后服务7.1保修期限光伏发电设备保修期限为X年,自工程验收合格之日起计算。7.2售后服务承诺承包方应对其安装的光伏发电设备在保修期内提供免费的售后服务,包括设备维修、更换零配件等。第八条违约责任8.1发包方的违约责任发包方未能按照合同约定履行义务的,应向承包方支付违约金,违约金为合同总价款的X%。8.2承包方的违约责任承包方未能按照合同约定履行义务的,应向发包方支付违约金,违约金为合同总价款的X%。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同的变更必须经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止条件除非合同另有约定,合同终止的条件如下:(1)工程验收合格,发包方支付完毕全部款项;(2)合同约定的其他终止条件。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。11.2泄露后果如有泄露,泄露方应承担相应的法律责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的,双方均不承担责任。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单详见合同附件,附件为本合同的组成部分。第十四条其他条款14.1附加协议本合同未尽事宜,双方可签订附加协议,附加协议与本合同具有同等法律效力。14.2双方约定的其他事项双方在合同履行过程中,如有其他约定,应以书面形式确认,作为本合同的补充。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况,为了明确各方的权利义务,现对合同进行如下修正:第一条第三方定义及分类1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙方之外的,参与或可能参与本合同履行过程的个体或组织。1.2第三方分类第三方包括但不限于:中介方、监理方、设备供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件(1)甲乙方书面同意第三方的介入;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方介入不违反相关法律法规。2.2第三方介入的程序第三方拟介入本合同履行过程的,应向甲乙方提出书面申请,并提供相关资质证明。甲乙方在收到申请后X个工作日内,书面回复第三方。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利第三方在本合同履行过程中,享有如下权利:(1)根据合同约定,获取相应的权益;(2)要求甲乙方提供与合同履行相关的资料和信息;(3)对合同履行过程进行监督和检查。3.2第三方义务第三方应履行如下义务:(1)按照合同约定,完成相应的义务;(2)遵守国家法律法规,不得损害甲乙方的合法权益;(3)保密合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密和技术秘密。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额的X%确定,最高不超过人民币万元整。4.2第三方责任限额的适用第三方在履行合同过程中,如发生违约、侵权等行为,应承担相应的法律责任。第三方责任限额为本合同的组成部分,甲乙方均有权按照合同约定要求第三方承担责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入本合同履行过程的,不影响甲乙双方的权利义务。甲乙方与第三方之间的权利义务,应以本合同及甲乙方与第三方签订的书面协议为准。5.2第三方与甲乙方的责任划分第三方在履行合同过程中,如因其原因导致甲乙方损失的,第三方应承担相应的责任。甲乙方与第三方之间的责任划分,应以合同约定为准。第六条第三方介入对合同履行影响6.1第三方介入不影响本合同的生效、变更和终止。6.2第三方介入不影响本合同约定的违约责任、争议解决方式、保密条款等内容的效力。第七条第三方介入的合同变更7.1甲乙方与第三方签订的书面协议,如需变更本合同的,应经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。7.2第三方与甲乙方签订的书面协议,不得违反本合同的约定。如违反本合同的,本合同为准。第八条第三方介入后的合同履行8.1甲乙方应按照本合同约定,履行合同义务。8.2第三方应按照甲乙方与第三方签订的书面协议,履行合同义务。第九条第三方退出9.1第三方如需退出本合同履行过程的,应提前X个工作日书面通知甲乙方。9.2第三方退出后,其在本合同履行过程中的权利义务转移至甲乙方。第十条第三方介入的合同解除10.1甲乙方与第三方签订的书面协议,如需解除的,应经双方协商一致,并以书面形式解除。10.2第三方解除后,其在本合同履行过程中的权利义务转移至甲乙方。第十一条附加条款11.1本合同未尽事宜,甲乙方与第三方可签订附加条款,附加条款与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的生效、变更和终止12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2本合同的变更和终止,依照本合同及甲乙方与第三方签订的书面协议的约定执行。第十三条争议解决13.1本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2本合同的争议解决,依照甲乙方与第三方签订的书面协议的约定执行。第十四条其他条款14.1附加协议本合同未尽事宜,甲乙方与第三方可签订附加协议,附加协议与本第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:设备清单详细列出合同中提到的所有设备名称、型号、数量、规格等信息。附件二:支付条款详细规定支付的时间、金额、支付方式等。附件三:工程进度计划详细列出工程的进度安排,包括各阶段的开始和结束时间。附件四:验收标准及程序详细规定工程验收的标准和程序,包括验收的具体内容和方法。附件五:技术支持和培训方案详细列出技术支持和培训的内容,包括培训的时间、地点、方式等。附件六:保修及售后服务承诺详细规定保修的期限、售后服务的承诺等内容。附件七:不可抗力情况说明详细列出不可抗力的定义和可能的情况,以及不可抗力对合同履行的影响。附件八:第三方介入的书面协议详细规定第三方介入的条件、程序、权利、义务等内容。说明二:违约行为及责任认定:1.发包方未能按照合同约定支付款项;2.承包方未能按照合同约定完成工程;3.第三方未能按照合同约定履行义务;4.任何一方未能按照合同约定提供必要的资料和信息;5.任何一方未能按照合同约定保护对方的商业秘密和技术秘密;6.任何一方未能按照合同约定履行合同义务的其他情况。违约责任认定标准:1.违约方应承担违约金,违约金的标准按照合同约定的比例计算;2.违约方应承担因违约造成的对方损失的责任;3.违约方应承担因违约导致的合同解除的责任;4.任何一方违约,对方均有权要求违约方继续履行合同义务;5.任何一方违约,对方均有权要求违约方支付违约金和损失赔偿金。示例说明:如果发包方未能按照合同约定支付款项,承包方有权要求发包方支付违约金,并承担因未能及时支付导致的工程延误的损失。如果承包方未能按照合同约定完成工程,发包方有权要求承包方支付违约金,并承担因工程未能按时完成导致的损失。第三方如果未能按照合同约定履行义务,甲乙方均有权要求第三方承担违约责任,包括但不限于支付违约金和损失赔偿金。全文完。2024年度光伏发电设备安装工程承包合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格组成3.3价格调整第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收第六条技术要求6.1技术标准6.2技术支持第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理第八条材料供应8.1材料质量8.2材料供应时间第九条付款方式9.1付款条件9.2付款比例第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点第十二条合同的变更和解除12.1合同变更12.2合同解除第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2合同转让程序第十四条其他条款14.1合同的生效14.2合同的终止14.3合同的保管14.4合同的修订第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称:____________1.1.2地址:____________1.1.3联系人:____________1.1.4联系方式:____________1.2承包方1.2.1名称:____________1.2.2地址:____________1.2.3联系人:____________1.2.4联系方式:____________第二条工程概况2.1工程名称:2024年度光伏发电设备安装工程2.2工程地点:____________2.3工程规模:____________2.4工程内容:包括但不限于光伏发电设备的安装、调试、验收等。第三条合同价格3.1合同总价:人民币____拾____万元整(大写:____________________元整)3.2价格组成:包括设备购置费、安装费、调试费、验收费等。3.3价格调整:如遇市场价格波动或其他不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。第四条合同工期4.1工期要求:自合同签订之日起____个工作日内完成。4.2工期延误:如因承包方原因导致工期延误,承包方应支付违约金,具体金额双方协商确定。第五条质量标准5.1工程质量要求:符合国家相关标准和行业规定。5.2质量验收:工程完成后,由发包方组织验收,验收不合格的,承包方应负责返工直至符合要求。第六条技术要求6.1技术标准:详见技术要求附件。6.2技术支持:承包方应在施工过程中提供必要的技术支持,确保工程顺利进行。第七条施工安全7.1安全措施:承包方应制定并执行施工安全措施,确保施工过程中的安全。7.2安全事故处理:如发生安全事故,承包方应立即报告发包方,并按国家相关规定处理。第八条材料供应8.1材料质量:承包方应按照合同约定的技术要求供应材料,保证材料质量符合国家标准。8.2材料供应时间:承包方应按照工程进度计划及时供应材料,确保工程顺利进行。第九条付款方式9.1付款条件:工程进度达到合同约定的比例时,发包方按进度付款。9.2付款比例:具体付款比例详见付款比例附件。第十条违约责任10.1违约行为:包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方可协商解决,协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点:合同签订地。第十二条合同的变更和解除12.1合同变更:合同履行过程中,如需变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。12.2合同解除:合同履行过程中,如发生不可抗力等法定解除条件,双方协商解除合同。第十三条合同的转让13.1合同转让条件:未经对方同意,不得转让合同权利和义务。13.2合同转让程序:如需转让,应签订书面转让协议,并报对方备案。第十四条其他条款14.1合同的生效:合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同的终止:合同履行完毕或者双方约定终止合同的,合同即终止。14.3合同的保管:双方各自保管好合同正本,复印件仅供备案使用。14.4合同的修订:合同履行过程中,如需修订,应经双方协商一致,并签订书面修订协议。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况,为明确各方的权利义务,现就第三方介入后的相关事宜进行如下修正:第一条第三方概念界定1.1第三方:指非合同当事人,但在合同履行过程中与合同当事人发生权益关系,需要介入合同履行或协助履行的一方。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入:如合同履行需要中介方的协助,中介方作为第三方介入。2.2政府监管部门介入:如合同履行需接受政府监管部门的检查、检验、审批等,政府部门作为第三方介入。2.3其他第三方介入:如合同履行过程中,因不可抗力或其他意外情况,需要其他第三方协助解决。第三条第三方责任及权利3.1第三方责任:第三方应按照合同约定或甲乙双方的合理要求,履行协助、配合等义务。3.2第三方权利:第三方在履行协助义务过程中,享有合同约定的权益。第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 服装加工厂租赁合同解除公告
- 网络营销专业学生的职业生涯规划
- 财务部门绩效承诺书样版
- 水电站安全标准化管理规定
- 矿山幕墙安装施工合同
- 云南省二手房交易合同签订指南
- 高端会所酒吧服务员合同
- 室内设计任课教师聘用合同
- 烧烤场管道保温施工合同
- 招投标技术创新与合同法规探讨
- 小学劳动教育六年级上册第一单元做传统美食单元整体备课教学设计
- 金融科技智慧树知到期末考试答案2024年
- 小班综合《酸酸甜甜的桔子》教案
- 幼教生涯发展展示
- 注塑车间明年工作计划及目标
- 全过程工程咨询服务全过程工程咨询服务概述
- 家庭健康指导员培训
- 第二产程观察与护理
- 脑梗合并心衰护理查房
- (多场景)体能教练聘用合同
- 中国电信划小承包方案
评论
0/150
提交评论