版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工许可合同详细内容本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条施工期限4.1工期起始日期4.2工期终止日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量争议的处理第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故的处理第八条变更和解除合同8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条其他条款13.1法律法规13.2不可抗力13.3合同的转让第十四条合同的附件14.1附件列表14.2附件的有效性第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称:×××建筑工程有限公司1.1.2地址:××省××市××区××路××号1.1.3法定代表人:×××1.2承包人1.2.1名称:×××建筑安装工程有限公司1.2.2地址:××省××市××区××路××号1.2.3法定代表人:×××第二条工程概况2.1工程名称:×××商业中心建筑工程2.2工程地点:××省××市××区××路××号2.3工程规模:地上××层,地下××层,总建筑面积××平方米2.4工程内容:包括土建工程、钢结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等第三条合同金额3.1合同总价:人民币××亿元(大写:人民币玖拾捌亿捌仟万元整)3.2付款方式:按工程进度分阶段支付3.3付款进度:3.3.1工程开工后十五日内支付合同价的30%3.3.2工程进度达到±0后支付合同价的30%3.3.3工程验收合格后支付合同价的20%3.3.4剩余的20%作为质量保证金,质保期满后无息支付第四条施工期限4.1工期起始日期:××××年××月××日4.2工期终止日期:××××年××月××日4.3工期延误:4.3.1因承包人原因导致工期延误的,每延误一天,承包人应向发包人支付合同价款的千分之二的违约金4.3.2因发包人原因导致工期延误的,发包人应承担由此增加的费用,并向承包人支付合理利润第五条工程质量5.1质量标准:符合国家建筑工程质量检验标准及行业规范5.2质量监督:双方共同委托具有资质的第三方进行工程质量监督5.3质量争议的处理:如发生质量争议,双方应先协商解决;协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼第六条材料和设备6.1材料供应:发包人负责提供工程所需的主要建筑材料、设备及配件,具体名称、数量、规格、质量等详见附件一6.2设备供应:发包人负责提供工程所需的全部施工设备,具体名称、数量、规格、质量等详见附件二第八条变更和解除合同8.1合同变更8.1.1合同变更的条件:(1)发包人根据工程实际情况,需要对工程内容、工程量、工程进度、质量标准等进行调整的;(2)承包人因执行合同过程中,发现设计文件、施工图纸等技术资料存在差错、遗漏或不符合规范的;(3)法律法规、政策变化导致合同内容需要变更的。8.1.2合同变更程序:(1)变更请求方应向另一方提出书面变更请求,并说明变更的内容及理由;(2)双方就变更内容进行协商,达成一致后,签订书面变更协议,作为合同的组成部分;(3)变更协议签订后,双方按照变更后的内容履行合同义务。8.2合同解除8.2.1合同解除的条件:(1)发包人因国家政策调整、项目停缓建等原因,决定解除合同的;(2)承包人严重违约,发包人决定解除合同的;(3)双方协商一致,决定解除合同的。8.2.2合同解除程序:(1)解除请求方应向另一方提出书面解除请求,并说明解除的理由;(2)双方就解除后的善后事宜进行协商,达成一致后,签订书面解除协议;(3)解除协议签订后,双方按照解除协议的内容履行相关义务。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1发包人违约:(1)未按约定时间支付合同价款;(2)未按约定提供施工场地、施工条件;(3)未按约定提供原材料、设备;(4)其他违反合同约定的行为。9.1.2承包人违约:(1)未按约定时间完成工程;(2)工程质量不符合约定;(3)未按约定使用原材料、设备;(4)其他违反合同约定的行为。9.2违约责任9.2.1发包人违约:(1)发包人应向承包人支付合同总价款的10%作为违约金;(2)因发包人违约导致工程停工、窝工的,发包人应支付承包人相应的工程价款及损失;(3)发包人应承担因违约产生的其他费用。9.2.2承包人违约:(1)承包人应向发包人支付合同总价款的10%作为违约金;(2)因承包人违约导致工程停工、窝工的,承包人应支付发包人相应的工程价款及损失;(3)承包人应承担因违约产生的其他费用。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:诉讼过程中,双方应遵守人民法院的相关规定,按照法定程序进行。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序:合同变更应签订书面变更协议,经双方盖章确认后生效。11.3合同终止条件:合同履行完毕,质保期满,双方办理结算手续后,合同终止。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。12.2保密期限:自合同生效之日起至合同终止之日起两年。第十三条其他条款13.1法律法规:本合同的签订、履行、变更、解除和终止,均适用中华人民共和国法律法规。13.2不可抗力:因不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行的,双方互不承担违约责任。13.3合同的转让:未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。第十四条合同的附件14.1附件列表:(1)附件一:工程材料供应清单(2)附件二:施工设备供应清单(3)附件三:设计文件、施工图纸等技术资料(4)附件四:工程质量检验标准及方法(5)附件五:安全防护措施及施工组织设计(6)附件六:其他相关文件14.2附件的有效性:附件是本合同第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件和范围1.1第三方介入的条件:(1)当合同执行过程中出现争议,双方无法通过协商解决时,可以邀请第三方进行调解或仲裁。(2)当合同一方或双方认为有必要时,可以聘请独立的第三方专业机构或个人,对合同的执行进行评估、审计或监督。(3)第三方介入应得到双方的书面同意。1.2第三方介入的范围:(1)第三方可以对合同的履行情况进行评估,提出改进建议。(2)第三方可以对工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查。(3)第三方可以对合同争议进行调解或仲裁,提出解决方案。第二条第三方介入的程序2.1双方在合同中约定第三方介入的程序和方式。2.2第三方介入前,双方应协商确定第三方的资质、职责和费用等事项。2.3双方应与第三方签订书面介入协议,明确第三方的权利和义务。2.4第三方介入时,双方应积极配合,提供必要的资料和便利条件。第三条第三方介入的费用3.1第三方介入的费用由双方协商确定,并在书面介入协议中明确。3.2第三方介入的费用包括但不限于第三方机构的评估费、审计费、监督费、仲裁费等。3.3双方应按照约定时间和方式支付第三方介入的费用。第四条第三方介入的结果4.1第三方介入的结果对双方具有约束力。4.2第三方提出的建议、意见或解决方案,双方应认真考虑,并根据实际情况进行调整。4.3如果第三方介入未能解决争议,双方仍可以根据合同约定或法律规定,采取其他解决方式。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方介入时,第三方与其他各方应是独立的关系,第三方不应受到其他各方的不当影响。5.2第三方应公正、中立地履行其职责,维护双方的合法权益。5.3第三方不应泄露在介入过程中获取的双方的商业秘密和技术秘密。第六条第三方责任限额6.1第三方在履行其职责过程中,如因过失导致损失,应承担相应的责任。6.2第三方责任限额应在其介入协议中明确,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。6.3第三方应购买相应的职业责任保险,以保障其在介入过程中的责任风险。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入协议约定的期限届满,第三方介入自然终止。7.2如双方协商一致,可以提前终止第三方介入。7.3第三方因故不能继续履行其职责时,双方应协商确定后续处理方式。第八条第三方介入后的其他条款8.1双方应按照本合同及第三方介入协议的约定,履行各自的义务。8.2双方应尊重第三方的独立性和公正性,不得干预第三方的正常工作。8.3双方应对第三方介入过程中获取的信息保密,不得泄露给无关第三方。第二部分:第三方介入后的修正结束。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程材料供应清单详细列出工程所需的所有材料名称、数量、规格、质量标准等信息。附件二:施工设备供应清单详细列出工程所需的全部施工设备名称、数量、规格、性能等信息。附件三:设计文件、施工图纸等技术资料包括工程的设计方案、施工图纸、技术说明书等,用于指导工程的施工。附件四:工程质量检验标准及方法详细列出工程质量检验的标准及方法,确保工程质量符合要求。附件五:安全防护措施及施工组织设计包括工程施工期间的安全防护措施、施工组织设计等,确保工程施工安全。附件六:工程进度计划详细列出工程施工的进度计划,包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件七:合同价款支付时间表详细列出合同价款的支付时间、支付金额等信息。附件八:变更协议模板用于双方在合同履行过程中发生变更时签订的协议。附件九:争议解决协议模板用于双方在发生争议时签订的协议,明确争议解决的程序和方式。说明二:违约行为及责任认定:1.发包人违约行为及责任认定:发包人未按约定时间支付合同价款、未按约定提供施工场地、施工条件、未按约定提供原材料、设备等,均视为发包人违约。发包人应承担违约责任,向承包人支付违约金,并赔偿因此造成的损失。示例说明:如果发包人未按约定时间支付合同价款,承包人可以要求发包人支付合同总价款的10%作为违约金,并有权要求发包人赔偿因延迟付款导致的工程延误损失。2.承包人违约行为及责任认定:承包人未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定、未按约定使用原材料、设备等,均视为承包人违约。承包人应承担违约责任,向发包人支付违约金,并赔偿因此造成的损失。示例说明:如果承包人未按约定时间完成工程,发包人可以要求承包人支付合同总价款的10%作为违约金,并有权要求承包人赔偿因工程延误导致的损失。3.双方的其他违约行为及责任认定:双方在合同履行过程中,如发生其他违约行为,应根据合同约定和法律规定,承担相应的违约责任。示例说明:如果双方协商一致提前终止合同,应按照合同约定办理终止手续,并支付相应的违约金或赔偿损失。全文完。2024年度建筑工程施工许可合同详细内容1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价款3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5价款调整第四条施工期限4.1工期起始日期4.2工期终止日期4.3延期条款第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量保修第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准第七条施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3安全生产管理第八条变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条合同的签署与份数14.1签署日期14.2签署地点14.3合同份数第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称:____________________1.1.2法定代表人:____________________1.1.3注册地址:____________________1.1.4联系电话:____________________1.1.5电子邮箱:____________________1.2承包人1.2.1承包人全称:____________________1.2.2法定代表人:____________________1.2.3注册地址:____________________1.2.4联系电话:____________________1.2.5电子邮箱:____________________第二条工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程内容:包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等。第三条合同价款3.1合同总价:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。3.2预付款:合同总价__%,预付款在合同签订后__日内支付。3.3进度付款:按工程进度分阶段支付,具体支付比例和时间由双方另行约定。3.4竣工结算:工程验收合格后,按照实际完成工程量进行结算。3.5价款调整:合同执行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等因素,双方可协商调整合同价款。第四条施工期限4.1工期起始日期:____________________4.2工期终止日期:____________________4.3延期条款:如因不可抗力等特殊情况导致工程延期,双方可协商顺延工期。具体延期时间和费用由双方另行约定。第五条工程质量5.1质量标准:按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求执行。5.2质量监督:双方共同参与质量监督,确保工程质量符合约定标准。5.3质量保修:工程验收合格后,承包人应承担__年的质量保修责任。第六条施工材料与设备6.1材料供应:承包人负责采购施工所需材料,并保证材料质量。6.2设备供应:承包人负责提供施工所需设备,并保证设备性能稳定。6.3材料质量标准:材料应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。第七条施工组织与管理7.1施工组织设计:承包人应根据工程特点和施工进度,编制施工组织设计,并报发包人审批。7.2施工现场管理:承包人应严格按照施工组织设计进行施工现场管理,确保施工安全、文明、有序。7.3安全生产管理:承包人应遵守国家安全生产法律法规,落实安全生产责任制,确保施工现场安全。第八条变更与解除合同8.1合同变更8.1.1合同执行过程中,如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变动,双方可协商签订变更协议,作为本合同的附件。8.1.2变更协议应明确变更内容、工程量、价款等事项。8.1.3变更协议签订后,双方应按照变更协议执行。8.2合同解除8.2.1在合同执行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致工程无法继续进行,双方可协商解除合同。8.2.2合同解除后,双方应按照约定办理结算手续,并互相承担相应责任。第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人未按照约定支付预付款、进度付款或竣工结算的,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×__%。9.1.2发包人未按照约定提供施工场地、施工条件等,导致工程延期或增加费用的,应承担相应责任。9.2承包人违约9.2.1承包人未按照约定完成工程,或工程质量不符合约定标准的,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×__%。9.2.2承包人未按照约定提供材料、设备等,导致工程延期或增加费用的,应承担相应责任。9.3违约赔偿9.3.1双方因违约行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任。9.3.2双方因违约行为导致工程延期,应按照延期时间计算违约金。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点:____________________10.3仲裁费用:仲裁费用由败诉方承担。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同变更或终止,应签订书面协议,并经双方签字(或盖章)确认。11.3合同终止后,承包人应按照约定办理工程移交手续,并承担相应责任。第十二条保密条款12.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以保密。12.2保密期限:自合同生效之日起至合同终止之日起__年。12.3违约责任:泄露保密信息的一方应支付违约金,违约金计算方式为:泄露信息所造成的损失×__%。第十三条其他条款13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。13.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件:本合同附件包括合同图纸、技术参数、工程量清单等。第十四条合同的签署与份数14.1签署日期:____________________14.2签署地点:____________________14.3合同份数:双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义15.1.1第三方:指除甲乙方以外的其他个人、企事业单位、社会组织或政府部门。15.1.2第三方介入:指在合同执行过程中,因第三方的原因导致合同主体之间的权利义务发生变动。15.2第三方介入的处理15.2.1第三方介入导致合同变更:如第三方原因导致工程设计变更、工程量增减等,甲乙双方应协商签订变更协议,作为本合同的附件。15.2.2第三方介入导致合同解除:如第三方原因导致工程无法继续进行,甲乙双方可协商解除合同,并按照约定办理结算手续,互相承担相应责任。第十六条第三方责任16.1第三方责任的界定16.1.1第三方责任:指第三方因自身原因造成的合同主体之间的权利义务变动。16.1.2甲乙双方应积极应对第三方的介入,尽力减少第三方的负面影响。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额:根据合同金额的__%,确定第三方的责任限额。16.2.2甲乙双方应根据实际情况,合理确定第三方的责任限额。第十七条第三方权益的保护17.1甲乙双方应积极维护自身的合法权益,防范第三方的非法干预。17.2甲乙双方应按照法律规定,采取必要的措施,保护合同的顺利进行。第十八条第三方引起的争议解决18.1因第三方原因导致的合同争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。18.2在解决争议过程中,甲乙双方应充分尊重第三方的合法权益。第十九条第三方介入的书面通知19.1甲乙双方应在第三方介入的情况下,及时书面通知对方。19.2书面通知应包括第三方介入的时间、原因、影响及采取的措施等内容。第二十条第三方介入的记录和保存20.1甲乙双方应详细记录第三方介入的情况,并保存相关证据。20.2记录和证据应包括第三方介入的时间、原因、影响及采取的措施等。第二十一条第三方介入的告知义务21.1甲乙双方应履行对第三方的告知义务,确保第三方了解合同内容及其权益。21.2甲乙双方应积极配合第三方的查询、核实工作。第二十二条第三方介入的合同补充条款22.1甲乙双方可根据实际情况,在合同中增加关于第三方介入的补充条款。22.2补充条款应明确第三方的权利、义务及其责任限额。第二十三条第三方介入的培训和指导23.1甲乙双方应根据合同需要,为第三方提供必要的培训和指导。23.2培训和指导内容应包括合同履行、权利义务等方面。第二十四条第三方介入的监督和管理24.1甲乙双方应对第三方介入的情况进行监督和管理。24.2甲乙双方应定期评估第三方介入对合同执行的影响,并采取相应措施。第二十五条第三方介入的合同修订25.1甲乙双方应根据第三方介入的情况,适时修订合同内容。25.2修订后的合同应经双方签字(或盖章)确认。第二十六条第三方介入的保密义务26.1甲乙双方应对第三方介入的情况保密,未经第三方同意,不得向他人泄露。26.2保密期限:自第三方介入之日起至合同终止之日起__年。第二十七条第三方介入的其他事项27.1甲乙双方应根据合同执行情况,及时处理与第三方介入相关的事项。27.2甲乙双方应密切关注第三方介入的发展动态,做好应对准备。第二十八条本合同的修订和补充28.1本合同的修订和补充,应由甲乙双方共同协商确定。28.2修订和补充的内容,应经双方签字(或盖章)确认,并作为本合同的附件。第二十九条本合同的终止29.1本合同终止后,甲乙双方应按照约定办理工程移交手续,并承担相应责任。第三十条本合同的解释和适用30.1本合同的解释:本合同未尽事宜,应由甲乙双方第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同图纸1.1图纸内容:包括工程设计图纸、施工图纸、装修图纸等。1.2图纸要求:图纸应清晰、完整,标明尺寸、材料、工艺等详细信息。1.3图纸提供:发包人应按照合同约定提供齐全的图纸。附件二:技术参数2.1技术参数:包括工程所需材料、设备的技术参数和要求。2.2技术参数要求:技术参数应符合国家相关标准和设计要求。2.3技术参数提供:发包人应提供完整的技术参数资料。附件三:工程量清单3.1工程量清单:包括工程所需材料、设备的数量和规格。3.2工程量清单要求:工程量清单应准确、详细,反映实际工程需求。3.3工程量清单提供:发包人应提供准确的工程量清单。附件四:施工组织设计4.1施工组织设计:包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。4.2施工组织设计要求:施工组织设计应科学、合理,确保施工顺利进行。4.3施工组织设计提供:承包人应提供完整的施工组织设计。附件五:施工合同专用条款5.1专用条款:包括合同双方的权利义务、违约责任、争议解决等内容。5.2专用条款要求:专用条款应明确、具体,避免模糊不清的表述。5.3专用条款提供:甲乙双方应共同制定并签署施工合同专用条款。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.发包人违约:未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算;未提供施工场地、施工条件等。2.承包人违约:未按约定完成工程;工程质量不符合约定标准;未提供材料、设备等。3.第三方违约:因第三方原因导致工程设计变更、工程量增减等。违约责任认定:1.发包人违约责任:支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×__%。2.承包人违约责任:支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×__%。3.第三方违约责任:根据第三方责任限额,由甲乙双方协商确定违约责任。示例说明:1.若发包人未按约定支付预付款,属于违约行为。根据合同约定,发包人应支付违约金,违约金计算方式为:预付款金额×__%。2.若承包人未按约定完成工程,属于违约行为。根据合同约定,承包人应支付违约金,违约金计算方式为:合同总价×__%。3.若第三方原因导致工程设计变更,属于第三方违约行为。甲乙双方应协商确定第三方的违约责任,并根据合同约定支付违约金。全文完。2024年度建筑工程施工许可合同详细内容2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价款调整第四条施工期限4.1工期起始日期4.2工期终止日期4.3延期条款第五条工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量争议解决第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工工艺和步骤7.1施工方案7.2施工工艺7.3施工安全措施第八条变更管理8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条辅助条款13.1合同的转让13.2分包管理13.3不可抗力第十四条合同的份数和保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同副本效力第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称:____________1.1.2注册地址:____________1.1.3法定代表人:____________1.1.4联系人:____________1.1.5联系电话:____________1.2承包人1.2.1承包人全称:____________1.2.2注册地址:____________1.2.3法定代表人:____________1.2.4联系人:____________1.2.5联系电话:____________第二条工程概况2.1工程名称:____________2.2工程地点:____________2.3工程规模:____________2.4工程内容:____________第三条合同金额3.1合同总价:人民币(大写):____________元整(小写):____________元3.2付款方式:____________3.2.1预付款:合同签订后____________日内,发包人向承包人支付合同总价的一定比例(具体比例在合同中明确)作为预付款。3.2.2进度付款:按照双方约定的工程进度,发包人应按照实际完成的工程量支付相应的工程款项。3.2.3尾款:工程验收合格后____________日内,发包人向承包人支付合同总价的剩余款项。3.3付款进度:具体付款进度按照双方约定的工程进度和付款计划执行。3.4价款调整:合同执行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等因素导致合同总价发生变动,双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。第四条施工期限4.1工期起始日期:____________4.2工期终止日期:____________4.3延期条款:4.3.1承包人如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按期完成,应向发包人提出延期申请,并提交相关证明材料。4.3.2发包人应在接到延期申请后____________日内予以答复,并根据实际情况决定是否同意延期。4.3.3如发包人同意延期,双方应就延期后的工程进度、付款计划等事项进行协商,并签订补充协议。第五条工程质量5.1质量标准:本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。5.2质量检验:5.2.1承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,并接受发包人及有关部门的检查、检验。5.2.2发包人有权对工程质量进行监督检查,如发现不符合质量标准的情况,有权要求承包人及时整改。5.3质量争议解决:如双方在工程质量方面发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条材料和设备6.1材料供应:承包人应按照合同约定的材料供应范围和质量标准,负责采购、供应本工程施工所需的全部材料。6.2设备供应:承包人应按照合同约定的设备供应范围和质量标准,负责采购、供应本工程施工所需的全部设备。6.3材料和设备验收:6.3.1承包人应按照合同约定的验收标准和方法,对供应的材料和设备进行验收。6.3.2发包人或者其指定的人员应在验收合格后____________日内签署验收单,验收单作为支付相应款项的依据。6.3.3如发包人对验收不合格的材料和设备有权要求承包人更换或修复,具体事项双方可另行约定。第八条变更管理(1)工程设计变更;(2)法律法规、政策调整导致的合同内容变更;(3)双方约定的其他变更事项。8.2变更程序:8.2.1提出变更:双方任何一方提出变更需求时,应向对方提交书面的变更申请,说明变更的原因、内容、范围和影响。8.2.2协商确认:双方就变更事项进行协商,达成一致意见后,应在变更申请上签署确认。8.2.3修改合同:双方确认变更后,应按照约定的程序修改合同,并在合同中补充相关内容。8.3变更费用:变更导致的额外费用,双方可根据变更事项的性质和影响,协商确定费用的承担方式。第九条违约责任9.1发包人违约:9.1.1发包人未按约定时间支付预付款、进度付款或尾款的,应支付逾期付款违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×逾期付款天数×日违约金率。9.1.2发包人未履行合同约定的其他义务的,应承担相应的违约责任。9.2承包人违约:9.2.1承包人未按约定时间完成工程的,应支付逾期竣工违约金,违约金计算方式为:合同总价×逾期竣工天数×日违约金率。9.2.2承包人未履行合同约定的其他义务的,应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿:违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任,赔偿金额包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。第十条争议解决(1)向合同签订地人民法院提起诉讼;(2)向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构:双方选择仲裁的,仲裁机构为____________;选择诉讼的,法院为____________。10.3诉讼或仲裁地点:诉讼或仲裁地点为____________。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件:合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同变更:合同执行过程中,如双方协商一致,可对合同进行变更。变更内容应以书面形式签订补充协议,并与原合同具有同等法律效力。11.3合同解除:合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。解除合同应以书面形式进行,并办理相关手续。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限:自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。12.3违约保密条款:违反保密条款的一方应承担违约责任,赔偿对方因保密信息泄露导致的损失。第十三条辅助条款13.1合同的转让:未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.2分包管理:承包人不得将合同约定的全部工程分包给第三方,如需分包,应事先征得发包人同意。分包工程的质量、安全等事项由承包人负责。13.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应按国家相关法律法规的规定,协商解决合同履行问题。第十四条合同的份数和保管14.1合同份数:合同一式两份,双方各执一份。14.2合同保管:双方应妥善保管合同副本,未经对方同意,不得泄露、涂改、损坏或毁灭。14.3合同副本效力:双方确认,合同副本具有同等法律效力,无论正本或副本经对方签署确认后,均为合同的有效组成部分。第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的概念,并为第三方定义。第三方是指除甲乙方之外,参与合同执行过程的各方,包括但不限于中介方、监理方、分包方、供应商等。第三方介入可能涉及合同的履行、监督、协调等方面。第十五条第三方介入15.1第三方定义:第三方是指除甲乙方之外,参与合同执行过程的各方,包括但不限于中介方、监理方、分包方、供应商等。15.2第三方责任:第三方应按照合同约定和法律法规的规定,承担相应的责任和义务。15.3第三方权利:第三方有权根据合同约定,要求甲乙双方履行合同义务,并享受合同约定的权利。第十六条第三方介入的协调与管理16.2第三方管理:甲乙双方应对第三方进行合理管理,确保第三方按照合同约定履行义务。16.3第三方监督:甲乙双方有权对第三方进行监督,确保第三方按照合同约定和法律法规的规定履行义务。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方在合同执行过程中,因履行不当导致的损失赔偿限额。17.2第三方责任限额的确定:第三方责任限额可根据合同金额、工程风险等因素进行约定。17.3第三方责任限额的调整:合同执行过程中,如第三方责任限额需要调整,甲乙双方可协商确定。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约:第三方未按照合同约定履行义务的,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约处理:甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜,并按照合同约定承担相应责任。18.3第三方违约赔偿:第三方应承担因违约导致的损失赔偿责任,赔偿金额包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。第十九条第三方权益保护19.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得侵犯第三方合法权益。19.2甲乙双方应按照合同约定履行义务,确保第三方权益的实现。19.3第三方权益受到侵害时,第三方有权依法维护自身权益。第二十十条合同的第三方受益人20.1第三方受益人是指除甲乙方之外,根据合同约定享有合同权益的各方。20.2第三方受益人的权益:第三方受益人应按照合同约定享有相应权益。20.3第三方受益人的责任:第三方受益人应按照合同约定承担相应责任。第二十一条第三方介入的合同变更21.1第三方介入导致的合同变更:如第三方介入导致合同内容发生变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。21.2第三方介入的合同变更程序:甲乙双方应按照合同约定的程序,办理合同变更手续。21.3第三方介入的合同变更效力:合同变更应以书面形式进行,并与原合同具有同等法律效力。第二十二条第三方介入的合同解除22.1第三方介入导致的合同解除:如第三方介入导致合同无法继续履行,甲乙双方可协商解除合同。22.2第三方介入的合同解除程序:甲乙双方应按照合同约定的程序,办理合同解除手续。22.3第三方介入的合同解除效力:合同解除应以书面形式进行,并办理相关手续。第二十三条第三方介入的争议解决23.1第三方介入导致的争议解决:如第三方介入导致合同争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,可按照合同约定的争议解决
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年医德医风工作总结与不足
- 财政局财务培训
- 2024专用版建筑工程挂靠协议细则
- 砂石材料供货运输合同模板二零二四年3篇
- 2024年度弱电工程设计与咨询合同2篇
- 2024年儿童教育辅导服务协议版B版
- 2024商品房房屋租赁合同范本
- 2024年专用食品级原料采购合同样本一
- 2024年专业厨师长餐饮工作合作合同版B版
- 2024家居刮腻子工程承包协议样本版B版
- 物理学家伽利略课件
- 2024中国铁路国际限公司招聘16人高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 军人职业规划方案
- 2024年《网络数据安全管理条例》学习解读课件
- iso220002024食品安全管理体系标准
- 2023年浙江金华中考满分作文《总会找到答案》
- 23《孟子》三章 《生于忧患死于安乐》公开课一等奖创新教学设计
- 《黏土火锅》幼儿园小学少儿美术教育绘画课件创意教程教案
- 《基础会计》教学课件-整套教程电子讲义
- 2025届重庆市新高考生物命题趋势分析及备考策略 课件
- 人教版四年级上册英语第一单元《Unit-1》测试试题
评论
0/150
提交评论