2024年度防洪沟渠施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度防洪沟渠施工合同本合同目录一览1.合同主体及工程概况1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容1.5工程规模1.6工程预算2.合同价格及支付方式2.1合同总价2.2支付方式2.3进度付款2.4竣工付款2.5质量保证金3.合同履行3.1承包方的义务3.1.1施工准备3.1.2施工进度3.1.3工程质量3.1.4安全生产3.2发包方的义务3.2.1现场交底3.2.2施工条件保障3.2.3工程变更3.2.4协调关系4.工程质量与验收4.1质量标准4.2验收程序4.3验收标准4.4竣工资料5.工期延误5.1延误责任5.2延误的处理6.违约责任6.1发包方的违约6.2承包方的违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件9.合同的终止和解除9.1合同终止9.2合同解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果11.知识产权保护11.1知识产权归属11.2侵权责任12.不可抗力12.1不可抗力的认定12.2不可抗力的后果13.税费13.1税费承担13.2税务申报14.其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的生效和终止日期14.4合同的书面形式14.5语言及法律适用14.6争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及工程概况1.1发包方1.2承包方1.3工程地点工程地点：（详细地址）。1.4工程内容工程内容：防洪沟渠的施工，包括但不限于土方开挖、管道铺设、沟渠砌筑、排水系统安装等，具体工程量及施工要求详见附件一《工程量清单》。1.5工程规模工程规模：（工程规模描述）。1.6工程预算工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。第二条合同价格及支付方式2.1合同总价合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.2支付方式支付方式：银行转账。2.3进度付款进度付款：按照工程进度，分阶段进行支付。具体支付比例和时间详见附件二《进度付款计划》。2.4竣工付款竣工付款：工程验收合格后，支付合同总价扣除质量保证金的剩余金额。2.5质量保证金质量保证金：合同总价的5%。工程验收合格后，无质量问题，保证金将在保修期满后返还。第三条合同履行3.1承包方的义务3.1.1施工准备乙方应按照甲方的要求，完成施工前的准备工作，包括但不限于现场勘察、施工方案的制定、施工材料的采购等。3.1.2施工进度乙方应按照附件二《进度付款计划》约定的时间节点完成相应的施工内容。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照约定的违约金标准向甲方支付违约金。3.1.3工程质量乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，保证工程质量。工程验收不合格的，乙方应承担返工、维修等费用，并按照约定的违约金标准向甲方支付违约金。3.1.4安全生产乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。如因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任。3.2发包方的义务3.2.1现场交底甲方应向乙方提供工程相关资料，并进行现场交底，确保乙方了解工程要求。3.2.2施工条件保障甲方应确保施工现场的施工条件，包括但不限于施工场地的提供、施工用电、施工用水的供应等。3.2.3工程变更如甲方要求变更工程内容、规模、进度等，应提前书面通知乙方，并按照约定的方式对合同价格进行调整。3.2.4协调关系甲方应负责协调施工现场的相关关系，包括但不限于与政府部门、社区居民、其他施工单位等的关系。第四条工程质量与验收4.1质量标准工程质量应符合国家标准和行业规范。4.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改。4.3验收标准验收标准按照国家标准和行业规范执行。4.4竣工资料乙方应按照甲方的要求提供完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。第五条工期延误5.1延误责任如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担延误期间的违约金，具体金额详见附件二《进度付款计划》。5.2延误的处理如工程进度延误，乙方应与甲方协商，制定合理的整改措施和时间表。第六条违约责任6.1发包方的违约如甲方违反本合同的约定，导致乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。6.2承包方的违约如乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。第七条争议解决7.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。7.2调解解决如协商不成，可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的中级人民法院提起诉讼。7.4法律途径本合同的签订、履行、解释及争议第八条合同的变更和解除8.1变更条件任何一方如需变更本合同的任何条款，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。8.2解除条件本合同的解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第九条合同的终止和解除9.1合同终止本合同在下列情况下终止：（1）工程验收合格，乙方完成合同约定的全部义务；（2）双方协商一致解除本合同；（3）法律规定或双方约定的其他终止条件。9.2合同解除本合同解除后，乙方应按照甲方的要求撤出施工现场，并承担因解除合同给甲方造成的损失。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，均应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起五年。10.3泄露后果如一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。第十一条知识产权保护11.1知识产权归属本合同涉及的工程设计、技术成果、专利等知识产权，归甲方所有。11.2侵权责任如乙方侵犯甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力的认定不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果如因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响，并根据影响程度调整合同的履行期限和方式。第十三条税费13.1税费承担双方应按照法律法规的规定，各自承担合同履行过程中的税费。13.2税务申报双方应按照税务法律法规的要求，及时办理税务申报等相关手续。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的附件本合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。14.3合同的生效和终止日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的终止条件满足之日终止。14.4合同的书面形式本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.5语言及法律适用本合同采用中文书写，适用中华人民共和国法律。14.6争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有利害关系或合同关系的一方。第三方可以是个体、法人或其他组织。1.2第三方介入，是指在合同履行过程中，第三方根据本合同的约定或经甲方和乙方同意，参与合同的履行或与甲方和乙方进行交易。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件（1）第三方与甲方或乙方有合法的利害关系或合同关系；（2）第三方介入不违反法律法规；（3）第三方介入不损害甲方和乙方的合法权益。2.2第三方介入的方式（1）作为合同的履行主体，与甲方或乙方进行交易；（2）提供技术支持、咨询服务或其他辅助服务；（3）参与合同的监督、检验和评估。第三条第三方介入后的合同变更3.1第三方介入导致合同变更的，甲方和乙方应签订书面变更协议，明确变更的内容、范围和期限。3.2第三方介入不影响本合同的解除、终止和违约责任等条款的执行。第四条第三方介入的责任限额4.1第三方介入的责任限额是指第三方对甲方和乙方承担的赔偿责任限额。4.2甲方和乙方应与第三方明确约定责任限额，并在合同中予以注明。责任限额可以根据合同的性质、金额、风险等因素确定。4.3第三方在合同履行过程中，因故意或过失造成甲方和乙方损失的，不受责任限额的限制。第五条第三方介入的权益保护5.1第三方介入的权益受本合同的保护，包括但不限于合同履行、支付价款、质量保证等方面。5.2甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同关系。5.3第三方因履行合同而产生的合法权益，甲方和乙方不得非法干预或侵害。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方、乙方以及其他合同当事人之间应保持独立的合同关系。6.2第三方介入不影响甲方、乙方与其他合同当事人之间的合同关系和权益。6.3甲方、乙方与第三方之间的合同关系，不得对抗其他合同当事人。第七条第三方介入的合同解除和终止7.1第三方介入的合同解除和终止，应符合本合同约定的解除和终止条件。7.2第三方介入的合同解除和终止，不影响本合同其他条款的执行。7.3第三方介入的合同解除和终止，应签订书面解除和终止协议，并通知其他合同当事人。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违反本合同的，应承担违约责任。8.2甲方和乙方因第三方违约造成的损失，有权向第三方追偿。8.3第三方违约不影响本合同其他条款的执行。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3第三方介入的争议解决，不影响本合同其他条款的执行。第十条第三方介入的税费和保险10.1第三方介入产生的税费，由第三方承担。10.2第三方介入所需的保险，由第三方购买。10.3第三方介入的税费和保险，不影响本合同其他条款的执行。第十一条第三方介入的书面协议11.1第三方介入，应签订书面协议，明确双方的权利义务。11.2书面协议应为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条第三方介入的合同转让12.1第三方不得将其在本合同中的权利义务转让给其他第三方。12.2第三方转让其在本合同中的权利义务，应取得甲方和乙方的书面同意。第十三条第三方介入的适用法律和争议解决13.1本合同及第三方介入的书面协议，适用中华人民共和国法律。13.2第三方介入引起的争议，按照本合同争议解决的方式进行。第十四条第三方介入的其他事项14.1甲方和乙方应与第三方明确约定合同履行地点。14.2甲方和乙方应与第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出工程的所有项目、工程量、材料规格、数量等信息。附件二：《进度付款计划》详细列出工程进度付款的时间节点、付款比例和金额等信息。附件三：《施工方案》详细说明施工的具体步骤、方法、技术要求等。附件四：《安全生产措施》详细列出施工过程中的安全生产措施和要求。附件五：《质量保证措施》详细列出保证工程质量的措施和检验标准。附件六：《合同变更协议》用于记录合同变更的内容、范围和期限。附件七：《违约金计算方式》详细说明违约金的计算方式和标准。附件八：《保险单据》第三方介入所需的保险单据，包括保险条款、保险金额等信息。附件九：《税务申报资料》用于记录合同履行过程中的税务申报相关资料。附件十：《争议解决协议》详细列出争议解决的途径和程序。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付进度款或竣工款。2.甲方未提供施工所需的场地、材料、设备等。3.甲方未按约定时间提供设计图纸或技术要求。4.乙方未按约定时间完成施工进度或工程质量不符合要求。5.乙方使用不符合约定的材料、设备或施工方法。6.乙方未按约定履行安全生产、质量保证等义务。7.第三方未按约定履行合同义务或造成甲方和乙方损失。违约责任认定：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失。2.违约方应支付合同总价一定比例的违约金