2024年度破碎施工合同范例

2024年度通用破碎施工合同范例本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同双方1.2通用破碎施工1.3工程范围1.4合同价格1.5交付与验收1.6保修与维护1.7违约责任1.8争议解决1.9法律适用1.10合同的生效与终止2.合同双方的义务与责任2.1承包商的义务2.2发包方的责任3.施工进度与计划3.1施工时间表3.2施工阶段3.3施工延期4.质量与标准4.1施工质量要求4.2质量控制与检测4.3不合格工程的处理5.安全生产与环保5.1安全生产要求5.2环保标准5.3安全事故处理6.合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3进度付款6.4价格调整7.材料与设备7.1承包商提供的材料与设备7.2发包方提供的材料与设备7.3材料与设备的验收8.变更与调整8.1合同变更的条件8.2变更程序8.3变更的费用与时间调整9.保险9.1承包商保险9.2发包方保险10.违约责任10.1承包商的违约行为10.2发包方的违约行为10.3违约责任的具体处理11.争议解决11.1争议的解决方式11.2调解与仲裁11.3法律诉讼12.法律适用与管辖12.1合同适用的法律12.2合同争议的管辖法院13.合同的生效与终止13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件14.其他条款14.1合同的保密条款14.2合同的转让14.3附件与附录第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同双方1.2通用破碎施工1.2.1通用破碎施工包括但不仅限于：[具体施工内容]1.2.2施工地点：[施工地点]1.3工程范围1.3.1工程范围具体包括：[具体工程内容]1.3.2工程规模：[工程规模描述]1.4合同价格1.4.1合同总金额为：[总金额]元（大写：[大写金额]），币种为：[币种]1.4.2支付方式：（1）[比例]，[金额]元，在[时间]前支付；（2）[比例]，[金额]元，在[时间]前支付；（3）[比例]，[金额]元，在[时间]前支付；1.4.3价格调整：1.4.3.1价格调整的条件为：[具体条件]1.4.3.2价格调整的程序为：[具体程序]1.5交付与验收1.5.1交付时间：乙方应在[时间]前完成施工，并将工程交付甲方使用。1.5.2验收标准：双方应按照[标准或规范]进行工程验收。1.5.3验收程序：1.5.3.1甲方应在工程完成后[时间]内组织验收；1.5.3.2乙方应按照甲方要求提供相关资料和试验报告；1.5.3.3双方共同签署验收报告。1.6保修与维护1.6.1保修期限：[保修期限]年，自工程验收合格之日起计算。1.6.2保修范围：乙方提供的材料、设备及施工质量问题。1.6.3维护责任：乙方在保修期内负责工程的维护工作。1.7违约责任1.7.1乙方违约：1.7.1.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金：[金额]元；1.7.1.2乙方未按照约定质量标准完成施工的，应承担返工、修复等费用；1.7.2甲方违约：1.7.2.1甲方未按照约定时间支付款项的，应向乙方支付滞纳金：[金额]元；1.7.2.2甲方未按照约定提供施工条件的，应承担乙方因此产生的额外费用。第二部分：合同双方的义务与责任2.1承包商的义务2.1.1乙方应按照合同约定完成施工任务；2.1.2乙方应确保施工质量和安全；2.1.3乙方应按照甲方要求提供相关资料和试验报告；2.1.4乙方应承担保修期内工程的维护工作。2.2发包方的责任2.2.1甲方应按照约定时间支付款项；2.2.2甲方应提供施工所需的相关条件；2.2.3甲方应协助乙方解决施工过程中的问题；2.2.4甲方应按照约定进行工程验收。第三部分：施工进度与计划3.1施工时间表3.1.1乙方应按照甲方提供的施工时间表进行施工；3.1.2乙方应提前[时间]向甲方报告施工进度及计划调整。3.2施工阶段3.2.1施工分为：[具体阶段]，乙方应按照阶段完成相应任务。3.3施工延期3.3.1乙方因不可抗力原因导致施工延期的，应立即通知甲方；3.3.2乙方应按照甲方要求提供延期证明；3.3.3甲方应根据实际情况决定是否同意延期。第四部分：质量与标准4.1施工质量要求4.1.1第八条材料与设备8.1承包商提供的材料与设备8.1.1乙方应按照合同约定提供材料和设备；8.1.2乙方提供的材料和设备应符合国家相关标准和甲方要求；8.1.3乙方应对提供的材料和设备质量负责，并承担由此产生的责任。8.2发包方提供的材料与设备8.2.1甲方应按照合同约定提供材料和设备；8.2.2甲方提供的材料和设备应符合国家相关标准和乙方要求；8.2.3甲方应对提供的材料和设备质量负责，并承担由此产生的责任。8.3材料与设备的验收8.3.1双方应共同对提供的材料和设备进行验收；8.3.2验收不合格的材料和设备，乙方应负责退换或修复；8.3.3验收合格的材料和设备，双方应签字确认。第九条变更与调整9.1合同变更的条件9.1.1合同变更的条件为：[具体条件]9.1.2合同变更的程序为：[具体程序]9.2变更程序9.2.1提出变更的一方应向另一方提交书面变更申请；9.2.2双方应协商确定变更的内容、范围和费用；9.2.3变更内容经双方确认后，应签订书面变更协议。9.3变更的费用与时间调整9.3.1变更产生的费用应由提出变更的一方承担；9.3.2变更导致工程延期时，双方应协商确定延期时间。第十条保险10.1承包商保险10.1.1乙方应办理施工期间的相关保险，包括但不限于：[具体保险类型]；10.1.2保险费用由乙方承担。10.2发包方保险10.2.1甲方应办理与工程相关的保险，包括但不限于：[具体保险类型]；10.2.2保险费用由甲方承担。第十一条违约责任11.1承包商的违约行为11.1.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金：[金额]元；11.1.2乙方未按照约定质量标准完成施工的，应承担返工、修复等费用；11.1.3乙方未按照约定时间交付工程的，应承担延迟交付的违约责任。11.2发包方的违约行为11.2.1甲方未按照约定时间支付款项的，应向乙方支付滞纳金：[金额]元；11.2.2甲方未按照约定提供施工条件的，应承担乙方因此产生的额外费用；11.2.3甲方未按照约定进行工程验收的，应承担相应责任。第十二条争议解决12.1争议的解决方式12.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决；（1）调解；（2）仲裁；（3）法律诉讼。12.2调解与仲裁12.2.1调解由双方共同选择的调解机构进行；12.2.2仲裁由双方共同选择的仲裁机构进行；12.2.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.3法律诉讼12.3.1双方同意在[法院名称]进行法律诉讼；12.3.2诉讼费用由败诉方承担。第十三条法律适用与管辖13.1合同适用的法律13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同争议的管辖法院13.2.1双方同意在[法院名称]进行合同争议的管辖。第十四条其他条款14.1合同的保密条款14.1.1双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露；14.1.2违反保密条款的一方应承担违约责任。14.2第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于：供应商、分包商、咨询机构、监理机构、检测机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方介入本合同工程，应遵守国家相关法律法规和合同约定，承担相应的责任。15.2.2第三方如因自身原因导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应由第三方自行承担责任。15.2.3第三方如因违约、侵权行为导致甲方或乙方损失，应由第三方负责赔偿。15.3第三方与甲乙方的关系15.3.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，应由各方自行协商确定。15.3.2第三方与甲方、乙方之间的权利义务，应符合本合同及相关法律法规的规定。15.4第三方责任限额15.4.1甲方、乙方对第三方的责任限额，应根据双方签订的补充协议另行约定。15.4.2第三方责任限额的约定，应明确第三方在工程中可能产生的风险范围和责任承担上限。15.4.3如第三方责任限额低于实际损失，甲方、乙方有权向第三方追偿差额部分。16.第三方介入的程序16.1甲方、乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前通知对方，并说明介入理由和目的。16.2甲方、乙方应协商确定第三方的介入方式、范围和期限。16.3甲方、乙方应对第三方介入的事项进行确认，并以书面形式签订补充协议。17.第三方介入的协调与管理17.2甲方、乙方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保工程质量、进度和安全。17.3甲方、乙方应定期与第三方召开协调会议，解决工程中的问题，并及时调整工作计划。18.第三方退出18.1第三方如因故需退出工程，应提前通知甲方、乙方，并办理相关手续。18.2第三方退出工程，应承担因其原因导致的工程损失赔偿责任。18.3甲方、乙方应与第三方协商确定退出后的相关事宜，包括但不限于：工程交接、赔偿责任等。19.第三方介入的变更与调整19.1甲方、乙方如需变更或调整第三方介入的事项，应协商一致，并签订书面变更协议。19.2变更或调整第三方介入的事项，应遵守国家相关法律法规和合同约定。19.3变更或调整第三方介入的事项，不得影响工程的质量和进度。20.第三方介入的违约处理20.1第三方如违反合同约定，甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。20.2第三方如因违约行为导致甲方、乙方损失，甲方、乙方有权向第三方追偿。20.3甲方、乙方应按照本合同约定，合理行使违约责任追究权。21.第三方介入的争议解决21.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。（1）调解；（2）仲裁；（3）法律诉讼。22.第三方介入的其他事项22.1甲方、乙方与第三方之间的合同，不得违反本合同的约定。22.2甲方、乙方应妥善保管与第三方签订的合同及相关文件，确保信息安全。22.3甲方、乙方与第三方之间的合同，应符合国家相关法律法规和行业标准。22.4甲方、乙方在与第三方签订合同时，应明确双方的权益和义务，确保合同的合法性、有效性。22.5甲方、乙方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保工程质量、进度和安全。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同2.附件一：工程详细设计方案3.附件二：施工图纸4.附件三：材料和设备清单5.附件四：施工进度计划6.附件五：安全生产措施7.附件六：环保措施8.附件七：保险单据9.附件八：第三方资质证明文件10.附件九：合同变更协议11.附件十：违约金计算公式12.附件十一：争议解决机构资质证明13.附件十二：调解协议14.附件十三：仲裁裁决书15.附件十四：法院判决书16.附件十五：其他相关文件和资料说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，导致工程延期。示例：乙方未能在合同规定的[具体时间]内完成施工，应向甲方支付违约金[具体金额]元。2.乙方提供的材料和设备不符合国家相关标准和甲方要求。示例：乙方提供的[具体材料/设备]未达到国家[具体标准]要求，乙方应承担重新采购和更换的费用。3.乙方未按照约定提供施工条件，导致工程无法正常进行。示例：乙方未能在合同规定的[具体时间]内提供[具体施工条件]，应向甲方支付违约金[具体金额]元。4.乙方未按照约定完成施工质量，需要重新施工或修复。示例：乙方施工的[具体部位]存在质量问题，需重新施工，乙方应承担由此产生的费用。5.乙方未按照约定时间支付款项，导致甲方损失。示例：乙方未能在合同规定的[具体时间]内向甲方支付款项[具体金额]元，应支付滞纳金[具体金额]元。6.乙方未按照约定进行工程验收，导致甲方无法按时使用工程。示例：乙方未能在合同规定的[具体时间]内完成工程验收，应向甲方支付违约金[具体金额]元。7.第三方未按照约定履行义务，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题。示例：第三方提供的[具体材料/设备]存在质量问题，导致工程进