电力工程建筑工程施工合同（电力10）

电力工程建筑工程施工合同（电力10）尊敬的电力工程甲方：一、工程概述1.1工程名称：电力工程1.2工程地点：市区路号1.3工程内容：包括但不限于电力线路、变电站、配电室等建筑施工及相关设施安装。二、合同主体2.1甲方（委托方）：电力工程有限公司2.2乙方（施工方）：建筑工程有限公司三、合同金额3.1本合同施工费用为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），其中包括施工图纸、施工方案、施工材料、施工设备、施工人员等相关费用。3.2乙方在合同签订后3个工作日内，向甲方提交施工预算报告，甲方应在5个工作日内审核并支付预付款。3.3施工过程中，如遇不可抗力等因素导致工程费用增加，需双方协商解决。四、施工期限4.1工程预计开工日期为年月日，预计竣工日期为年月日。4.2乙方应按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同总金额的1%作为违约金。4.3甲方应按照约定的时间节点提供施工图纸、施工材料等，如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方合同总金额的1%作为违约金。五、质量保证5.1乙方应严格按照国家电力工程相关规范、标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应承担不少于1年的质保期。质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到通知后7个工作日内予以解决。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规进行施工，确保施工现场安全。6.2乙方应承担施工过程中的安全事故责任。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规承担相应责任。七、合同变更与解除7.1合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方盖章确认。7.2合同解除后，乙方应按照约定时间撤离施工现场，并将施工材料、设备等清理干净。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（委托方）：电力工程有限公司乙方（施工方）：建筑工程有限公司签订日期：年月日在这个充满挑战和机遇的电力工程领域，我们相信，通过双方的共同努力，一定能顺利完成本工程，为我国电力事业贡献力量。在此，我们期待与您携手共创美好未来！电力工程建筑工程施工合同（电力10）一、工程概述工程名称是电力工程，地点在市区路号。工程内容包括电力线路、变电站、配电室等建筑施工及相关设施安装。二、合同主体甲方（委托方）是电力工程有限公司，乙方（施工方）是建筑工程有限公司。三、合同金额本合同施工费用是人民币元整，包括施工图纸、施工方案、施工材料、施工设备、施工人员等相关费用。乙方在合同签订后3个工作日内，向甲方提交施工预算报告，甲方应在5个工作日内审核并支付预付款。四、施工期限工程预计开工日期是年月日，预计竣工日期是年月日。乙方应按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同总金额的1%作为违约金。五、质量保证乙方应严格按照国家电力工程相关规范、标准进行施工，确保工程质量。工程验收合格后，乙方应承担不少于1年的质保期。质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到通知后7个工作日内予以解决。六、安全生产乙方应严格按照国家安全生产法律法规进行施工，确保施工现场安全。乙方应承担施工过程中的安全事故责任。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规承担相应责任。七、合同变更与解除合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方盖章确认。合同解除后，乙方应按照约定时间撤离施工现场，并将施工材料、设备等清理干净。八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。在这个充满挑战和机遇的电力工程领域，我们相信，通过双方的共同努力，一定能顺利完成本工程，为我国电力事业贡献力量。在此，我们期待与您携手共创美好未来！重点：1.工程概述、合同主体、合同金额、施工期限、质量保证、安全生产、合同变更与解除、争议解决、其他约定等关键条款。2.双方的权益和义务，如施工质量、工期、质保期、安全事故责任等。难点：1.合同金额的确定，包括预算报告的审核和预付款的支付。2.工期的控制，以及因工期延误导致的违约金问题。3.工程质量的保证，以及质保期内的问题解决。4.安全事故的处理和责任分配。注意事项：1.合同的签订双方应仔细阅读、理解并确认各条款内容。2.合同的履行过程中，双方的沟通和