版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME全新住宅小区绿化工程设计与施工合同(2024版)本合同目录一览1.合同主体及定义1.1设计方1.2施工方1.3业主方2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算3.设计与施工要求3.1设计要求3.1.1设计理念3.1.2设计内容3.1.3设计周期3.2施工要求3.2.1施工标准3.2.2施工材料3.2.3施工周期3.2.4施工安全4.合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付时间表5.合同履行与验收5.1设计方义务5.2施工方义务5.3业主方义务5.4验收程序5.5验收标准6.违约责任6.1设计方违约6.2施工方违约6.3业主方违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的变更与终止8.1合同变更8.2合同终止9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力责任11.合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同解除12.合同附件12.1设计方案12.2施工图纸12.3材料清单12.4其他相关文件13.合同的适用法律与争议解决13.1适用法律13.2争议解决14.其他条款14.1信息披露14.2通知与送达14.3附件说明14.4合同的完整性第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1设计方设计方指由甲方指定的具备相应资质和经验的设计公司,负责全新住宅小区绿化工程的设计工作。1.2施工方施工方指由甲方指定的具备相应资质和经验的施工企业,负责全新住宅小区绿化工程的施工工作。1.3业主方业主方指合同约定的全新住宅小区的业主委员会或者物业管理部门,负责对绿化工程的设计和施工进行监督和管理。第二条工程概述2.1工程名称全新住宅小区绿化工程。2.2工程地点位于市区街道的全新住宅小区。2.3工程规模绿化工程总面积为平方米,包括小区内部绿地、景观带、园林小品等。2.4工程预算工程预算为人民币万元整。第三条设计与施工要求3.1设计要求3.1.1设计理念设计方应根据小区的地理位置、周边环境、业主需求等因素,提出符合环保、美观、实用、可持续发展的绿化设计理念。3.1.2设计内容设计方应提供完整的设计方案,包括绿化平面图、立面图、剖面图、植物配置表、景观小品设计等。3.1.3设计周期设计方应在接受委托后X个月内完成设计方案,并提交给甲方审查。3.2施工要求3.2.1施工标准施工方应按照设计方案和施工图纸进行施工,确保施工质量符合国家相关标准和行业规范。3.2.2施工材料施工方应使用符合设计要求、质量合格、环保认证的材料。3.2.3施工周期施工方应在合同约定的工期内完成绿化工程的施工。3.2.4施工安全施工方应按照施工现场安全管理规定,确保施工过程中的安全。第四条合同价格与支付4.1合同总价合同总价为本工程的设计费和施工费,具体金额根据设计和施工内容进行计算。4.2支付方式支付方式为银行转账。4.3支付时间表甲方应在合同签订后X日内支付设计费的50%,施工完成后支付施工费的50%,工程验收合格后支付剩余的款项。第五条合同履行与验收5.1设计方义务设计方应按照约定时间提交设计方案,并负责对设计方案进行修改和完善。5.2施工方义务施工方应按照设计方案和施工图纸进行施工,并负责对施工过程中的问题进行解决。5.3业主方义务业主方应按照合同约定支付款项,并对施工过程进行监督和管理。5.4验收程序工程完成后,甲方应组织相关方面进行验收,验收合格后办理移交手续。5.5验收标准验收标准应符合国家相关标准和行业规范。第六条违约责任6.1设计方违约设计方未按照约定时间提交设计方案,或者设计方案不符合约定的,应承担违约责任。6.2施工方违约施工方未按照约定时间完成施工,或者施工质量不符合约定的,应承担违约责任。6.3业主方违约业主方未按照约定时间支付款项,或者对施工过程进行不当干预的,应承担违约责任。第八条合同的变更与终止8.1合同变更任何一方要求变更合同条款的,应提前X个月书面通知对方,并经双方协商一致后签署书面变更协议。8.2合同终止在合同履行过程中,如发生不可抗力或其他特殊情况,导致合同无法继续履行的,双方均可提出终止合同,并协商解决后续事宜。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。9.2保密期限保密期限为合同终止后X年。9.3违约保密如任何一方违反保密义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、动乱等)和政府行为(如政策调整、行政命令等)。10.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的,受影响方应立即通知对方,并提供相关证明文件。10.3不可抗力责任遭受不可抗力事件的一方免于承担因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行产生的责任。第十一条合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同修改合同的修改应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。11.3合同解除合同解除应经双方协商一致,并签署书面解除协议。第十二条合同附件12.1设计方案设计方案应包括绿化平面图、立面图、剖面图、植物配置表、景观小品设计等。12.2施工图纸施工图纸应包括施工细节、施工工艺、材料要求等。12.3材料清单材料清单应列明施工所需的各种材料、数量、规格、质量要求等。12.4其他相关文件其他相关文件包括但不限于施工组织设计、安全施工方案等。第十三条合同的适用法律与争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1信息披露双方应保证向对方提供的一切信息真实、准确、完整。14.2通知与送达双方指定的联系人应负责接收和送达合同相关的书面文件。14.3附件说明本合同附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。14.4合同的完整性本合同及附件共一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义第三方指除甲乙方之外的,根据本合同约定参与合同履行过程的各方,包括但不限于中介方、监理方、材料供应商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定履行相应义务,并承担因履行不当造成的损失。第二条第三方介入方式及条件2.1第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于提供专业咨询服务、履行监理职责、提供材料供应等。2.2第三方介入条件第三方介入应满足合同约定的条件,并经甲乙方同意。第三条第三方义务及责任限额3.1第三方义务第三方应按照合同约定及法律法规要求,履行相应义务,并保证质量合格。3.2第三方责任限额第三方应对其履行义务过程中的行为负责,并承担相应责任。但第三方对甲乙方的责任限额应根据合同约定及法律法规规定确定。第四条甲乙方的权利与义务4.1甲乙方的权利甲乙方有权对第三方的履行情况进行监督,并要求第三方按照合同约定履行义务。4.2甲乙方的义务甲乙方应按照合同约定支付相关款项,并协助第三方履行义务。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方为合同履行关系,第三方对甲乙方的义务履行情况,甲乙方有权进行监督和评价。5.2第三方与甲乙方之间的纠纷解决第三方与甲乙方之间的纠纷应通过协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更当第三方介入后,需要对原合同进行变更的,甲乙方应协商一致,并签署书面变更协议。6.2合同变更的生效合同变更协议经甲乙方签署后生效,并对甲乙方及第三方具有约束力。第七条第三方介入后的合同终止7.1合同终止当第三方介入后,合同终止的条件发生时,甲乙方应协商一致,并签署书面终止协议。7.2合同终止后的责任承担第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决当第三方介入后,发生争议的,甲乙方应通过协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2第三方作为被告时的处理当第三方作为被告时,甲乙方应根据合同约定及法律法规要求,明确第三方的责任限额。第九条第三方介入后的保密义务9.1保密义务第三方应对其在合同履行过程中获知的甲乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。9.2保密期限保密期限为合同终止后X年。第十条第三方介入后的不可抗力10.1不可抗力事件第三方遭遇不可抗力事件导致无法履行合同的,应立即通知甲乙方,并提供相关证明文件。10.2不可抗力后果第三方因不可抗力事件导致无法履行合同的,免于承担因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行产生的责任。第十一条第三方介入后的合同效力11.1合同效力第三方介入后的合同效力应根据合同约定及法律法规要求确定。11.2合同修改与解除第三方介入后的合同修改与解除应经甲乙方协商一致,并签署书面协议。第十二条附件说明本合同附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。第三方介入后的合同修正,应视为附件的补充。第十三条合同的完整性本合同及附件共一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第三方介入后的合同修正,应以书面形式附加在合同附件中。第十四条合同的适用法律与争议解决本合同及第三方介入后的合同修正适用中华人民共和国法律。双方在履行合同过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:设计方案详细描述绿化工程的设计理念、设计内容、设计周期等信息。附件2:施工图纸包含施工细节、施工工艺、材料要求等施工相关信息的图纸。附件3:材料清单列明施工所需的各种材料、数量、规格、质量要求等。附件4:施工组织设计详细描述施工过程中的组织管理、人员配置、施工计划等。附件5:安全施工方案包含施工现场安全管理的具体措施和要求。附件6:验收标准明确工程验收的标准和流程。附件7:第三方资质证明提供第三方的资质证明文件,包括营业执照、相关许可证等。附件8:第三方履约保证函第三方出具的保证其履行合同义务的书面文件。附件9:合同变更协议当需要对合同进行变更时,双方签署的书面变更协议。附件10:合同终止协议当合同需要终止时,双方签署的书面终止协议。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方未按照约定时间提交设计方案,或设计方案不符合约定要求。2.施工方未按照约定时间完成施工,或施工质量不符合约定要求。3.业主方未按照约定时间支付款项,或对施工过程进行不当干预。4.第三方未按照合同约定履行义务,或履行义务不符合约定要求。违约责任认定标准:1.设计方违约设计方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于重新提交设计方案、支付违约金等。2.施工方违约施工方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于重新施工、支付违约金等。3.业主方违约业主方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、承担额外费用等。4.第三方违约第三方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于履行合同义务、支付违约金等。示例说明:若设计方未按照约定时间提交设计方案,构成违约。设计方应按照合同约定重新提交设计方案,并支付违约金作为违约行为的惩罚。若施工方未按照约定时间完成施工,构成违约。施工方应按照合同约定重新施工,并支付违约金作为违约行为的惩罚。若业主方未按照约定时间支付款项,构成违约。业主方应按照合同约定支付违约金,并承担因延迟支付导致的额外费用。若第三方未按照合同约定履行义务,构成违约。第三方应按照合同约定履行义务,并支付违约金作为违约行为的惩罚。全文完。全新住宅小区绿化工程设计与施工合同(2024版)1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程目标2.设计与施工内容2.1设计内容2.2施工内容2.3材料供应2.4设备供应3.合同主体3.1设计方3.2施工方3.3业主方4.合同期限4.1设计周期4.2施工周期4.3工程验收期限5.合同价格5.1设计费5.2施工费5.3材料费5.4设备费5.5总价及支付方式6.质量标准6.1设计质量标准6.2施工质量标准6.3材料质量标准6.4设备质量标准7.违约责任7.1设计方违约7.2施工方违约7.3业主方违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.知识产权保护11.1设计知识产权11.2施工知识产权11.3材料与设备知识产权12.环境保护与安全12.1环保要求12.2安全要求12.3应急预案13.合同的转让与分包13.1转让条件13.2分包条件13.3转让与分包的批准14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议管辖14.4合同附件第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:全新住宅小区绿化工程(2024版)1.2工程地点:市区街道号1.3工程规模:占地面积平方米,绿化面积平方米1.4工程性质:住宅小区绿化工程1.5工程目标:打造一个生态、宜居、美观、环保的住宅小区绿化环境,满足居民的休闲、娱乐、健身需求。2.设计与施工内容2.1设计内容:绿化景观设计、绿化配置设计、绿化小品设计、景观照明设计、灌溉系统设计等。2.2施工内容:绿化种植、地形改造、园林建筑施工、景观小品施工、照明系统施工、灌溉系统施工等。2.3材料供应:绿化植物、园林建筑材料、景观小品材料、照明设备、灌溉设备等。2.4设备供应:园林施工设备、照明设备、灌溉设备等。3.合同主体3.1设计方:园林设计有限公司3.2施工方:园林施工有限公司3.3业主方:住宅小区开发有限公司4.合同期限4.1设计周期:自合同签订之日起,共计个工作日。4.2施工周期:自设计文件批准之日起,共计个月。4.3工程验收期限:施工完成后,共计个工作日。5.合同价格5.1设计费:共计人民币万元整(大写:人民币肆拾万元整)。5.2施工费:根据施工图纸及工程量清单,共计人民币万元整(大写:人民币叁拾万元整)。5.3材料费:根据材料清单及市场价格,共计人民币万元整(大写:人民币贰拾万元整)。5.4设备费:根据设备清单及市场价格,共计人民币万元整(大写:人民币壹拾万元整)。5.5总价及支付方式:合同总价共计人民币万元整(大写:人民币捌拾万元整)。支付方式如下:(1)合同签订后,业主方支付设计费的30%;(2)设计完成后,业主方支付施工费的30%;(3)工程验收合格后,业主方支付剩余的40%。6.质量标准6.1设计质量标准:符合国家及行业相关设计规范,满足业主方需求。6.2施工质量标准:符合国家及行业相关施工规范,满足设计文件要求。6.3材料质量标准:符合国家及行业相关材料标准,具备合格证明。6.4设备质量标准:符合国家及行业相关设备标准,具备合格证明。7.违约责任7.1设计方违约:(1)未按约定时间完成设计任务,每延迟一日,向业主方支付合同总价2%的违约金;(2)设计成果不符合约定质量标准,需重新修改,直至符合要求,由此产生的费用由设计方承担;(3)设计方未按照合同约定提供材料或设备,造成施工进度延误或质量问题,需承担相应责任。7.2施工方违约:(1)未按约定时间完成施工任务,每延迟一日,向业主方支付合同总价1%的违约金;(2)施工质量不符合约定标准,需重新施工,直至符合要求,由此产生的费用由施工方承担;(3)施工方未按照合同约定提供材料或设备,造成施工进度延误或质量问题,需承担相应责任。7.3业主方违约:(1)未按约定时间支付合同价款,每延迟一日,向设计方和施工方支付合同总价1%的违约金;(2)业主方提供的场地、资料等不符合合同约定,导致工程进度延误或质量问题,需承担相应责任。8.争议解决8.1协商解决:合同双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2调解解决:协商不成时,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决:调解不成时,任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。8.4法律途径:仲裁裁决不服的,可在收到仲裁裁决书之日起十五日内向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2合同变更:合同履行过程中,如需变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方确认后生效。9.3合同解除:合同履行过程中,如发生不可抗力等法律规定的情形,导致合同无法履行,双方协商一致可以解除合同。10.保密条款10.1保密内容:合同双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。10.3违约责任:违反保密条款的一方,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为泄露秘密所造成损失的赔偿金额。11.知识产权保护11.1设计知识产权:设计方负责对设计成果的知识产权进行保护,确保设计成果的原创性和合法性。11.2施工知识产权:施工方负责对施工过程中的技术创新、工艺创新等成果进行保护。11.3材料与设备知识产权:合同双方应确保所使用的材料与设备不侵犯他人的知识产权。12.环境保护与安全12.1环保要求:合同双方应遵守国家及地方的环保法规,确保工程对环境的影响降至最低。12.2安全要求:合同双方应遵守国家及地方的安全法规,确保工程的安全施工。12.3应急预案:合同双方应制定工程突发事件的应急预案,确保能及时应对。13.合同的转让与分包13.1转让条件:合同双方经协商一致,可以转让合同权利和义务。13.2分包条件:施工方可以将合同约定的部分非主体、非关键性工程分包给具有相应资质的第三方。13.3转让与分包的批准:合同转让或分包应经业主方批准,未经批准,转让或分包无效。14.其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议管辖:本合同引起的争议,由合同签订地人民法院管辖。14.4合同附件:本合同附件包括设计方案、施工图纸、工程量清单、材料设备清单等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除甲乙方以外的其他单位或个人,包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、政府相关部门等。15.2第三方职责:第三方根据本合同的约定,负责对工程的某一环节或整体进行监督、检查、评估等。15.3第三方权利:第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的履行情况进行监督,并提出意见和建议。15.4第三方义务:第三方应按照合同约定,客观、公正地履行监督职责,并对甲乙双方的商业秘密保密。16.第三方介入的额外条款及说明16.1甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料、文件和现场条件。16.2第三方的工作成果,包括但不限于报告、建议等,甲乙双方应认真阅读、理解并采纳。16.3第三方的工作费用,包括但不限于人工、材料、差旅等,由甲乙双方按照合同约定承担。16.4第三方的工作进度和质量,由甲乙双方共同监督和评估,确保第三方按照合同约定履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方在履行合同过程中,如因过失导致损失,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方在履行合同过程中,如因故意导致损失,应承担相应的刑事责任和民事责任。17.3第三方对甲乙双方的损失赔偿,不得超过第三方收取的费用总额。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方:第三方接受甲方的委托,对工程进行监督、检查、评估等,向甲方报告工作成果。18.2第三方与乙方:第三方在履行合同过程中,对乙方的工作进行监督、检查、评估等,向乙方提出意见和建议。18.3第三方与甲乙双方:第三方在履行合同过程中,保持独立地位,对甲乙双方的工作进行客观、公正的监督和评估。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更:合同履行过程中,如需变更第三方的职责、权利、义务等,应签订书面变更协议,经甲乙双方确认后生效。19.2第三方介入的解除:合同履行过程中,如第三方不能按照约定履行职责,甲乙双方协商一致可以解除第三方介入。20.第三方介入的违约责任20.1第三方违约:第三方未按照合同约定履行职责,应承担违约责任,向甲乙双方支付违约金,违约金为第三方收取的费用总额。20.2甲乙双方违约:甲乙双方未按照合同约定配合第三方工作,或未按照约定承担第三方工作费用,应承担违约责任,向第三方支付违约金,违约金为第三方收取的费用总额。21.第三方介入的争议解决21.1第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过友好协商解决。21.2协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。21.3调解不成时,任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。21.4仲裁裁决不服的,可在收到仲裁裁决书之日起十五日内向合同签订地人民法院提起诉讼。22.合同的转让与分包22.1第三方转让:第三方不得转让其在本合同项下的权利和义务。22.2第三方分包:第三方不得将本合同项下的任何工作分包给第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计方案:包括绿化景观设计、绿化配置设计、绿化小品设计、景观照明设计、灌溉系统设计等。2.施工图纸:包括绿化种植、地形改造、园林建筑施工、景观小品施工、照明系统施工、灌溉系统施工等。3.工程量清单:包括工程所需材料、设备、人工等数量和规格。4.材料设备清单:包括材料、设备的名称、型号、数量、单价、供应商等详细信息。5.设计费支付凭证:包括设计费的支付金额、支付时间、支付方式等。6.施工费支付凭证:包括施工费的支付金额、支付时间、支付方式等。7.材料设备费用支付凭证:包括材料设备费的支付金额、支付时间、支付方式等。8.工程验收报告:包括工程验收的时间、地点、人员、结果等。9.变更协议:包括合同变更的内容、时间、双方签字等。10.分包协议:包括分包内容、分包金额、分包双方的义务等。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约:违约行为:未按约定时间完成设计任务,或设计成果不符合约定质量标准。责任认定:每延迟一日,向业主方支付合同总价2%的违约金;设计成果不符合要求,需重新修改,直至符合要求,由此产生的费用由设计方承担。示例说明:如果设计方延迟完成设计任务,业主方可以要求设计方支付延迟期间的违约金,如果设计成果不符合质量要求,业主方可以要求设计方免费修改直至符合要求。2.施工方违约:违约行为:未按约定时间完成施工任务,或施工质量不符合约定标准。责任认定:每延迟一日,向业主方支付合同总价1%的违约金;施工质量不符合要求,需重新施工,直至符合要求,由此产生的费用由施工方承担。示例说明:如果施工方延迟完成施工任务,业主方可以要求施工方支付延迟期间的违约金,如果施工质量不符合质量要求,业主方可以要求施工方免费重新施工。3.业主方违约:违约行为:未按约定时间支付合同价款,或提供场地、资料等不符合合同约定。责任认定:每延迟一日,向设计方和施工方支付合同总价1%的违约金;因业主方原因导致工程进度延误或质量问题,由业主方承担相应责任。示例说明:如果业主方延迟支付合同价款,业主方需要支付延迟期间的违约金,如果业主方提供场地、资料等不符合合同约定,导致工程进度延误或质量问题,业主方需要承担相应的责任。4.第三方违约:违约行为:未按约定时间完成监督、检查、评估等工作,或工作成果不符合约定标准。责任认定:第三方应承担违约责任,向甲乙双方支付违约金,违约金为第三方收取的费用总额。示例说明:如果第三方延迟完成监督工作,或工作成果不符合质量要求,第三方需要向甲乙双方支付违约金,违约金的金额不超过第三方收取的费用总额。全文完。全新住宅小区绿化工程设计与施工合同(2024版)2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同甲方:全新住宅小区开发商1.2合同乙方:绿化工程设计与施工单位1.3合同丙方:监理单位2.工程概况2.1工程地点:全新住宅小区内2.2工程规模:占地面积平方米2.3工程内容:绿化设计、绿化施工、绿化养护3.合同工期3.1设计工期:自合同签订之日起日内完成设计方案3.2施工工期:自设计方案批准之日起日内完成施工3.3养护工期:自施工完成之日起年内进行养护4.合同价格4.1设计费:人民币万元4.2施工费:人民币万元4.3养护费:人民币万元5.设计要求5.1乙方应根据甲方提供的地块条件、规划要求和相关规定,进行绿化设计5.2设计方案应包括平面布局、植物配置、景观设施等5.3设计方案应符合相关法律法规和行业标准6.施工要求6.1乙方应按照设计方案进行施工,保证绿化工程的质量和进度6.2乙方应选用符合设计要求的植物和材料6.3乙方应在施工过程中接受丙方的监理7.养护要求7.1乙方应负责绿化工程的养护工作,包括浇水、修剪、施肥等7.2乙方应保证绿化植物的生长状况,及时修复损坏设施7.3乙方应定期向甲方报告养护情况8.质量保证8.1乙方应保证绿化工程的质量,符合设计要求和相关标准8.2乙方应承担质量问题造成的损失责任8.3乙方应在工程验收合格后提供一年的质保期9.合同的变更和解除9.1合同的变更和解除应由甲乙双方协商一致9.2合同的变更和解除应签订书面协议9.3合同的变更和解除不影响乙方承担的质量保证责任10.违约责任10.1乙方未按照约定完成设计、施工或养护工作的,应承担违约责任10.2乙方未按照约定质量标准完成工程的,应承担违约责任10.3乙方违反合同规定的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担损失赔偿责任11.争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决11.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同的生效、修改和解除12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效12.2本合同的修改和解除应由甲乙双方签订书面协议13.其他约定13.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议13.2本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力14.合同附件14.1设计方案及其说明14.2施工图纸及其说明14.3养护计划及其说明第一部分:合同如下:1.合同主体及定义2.工程概况2.1工程地点:位于全新住宅小区内,具体位置详见附件一2.2工程规模:绿化面积总计约为平方米,具体面积以实际测量为准2.3工程内容:包括但不限于绿化带设计、绿化植被种植、园林景观设施安装、绿化后期养护等3.合同工期3.1设计工期:自合同签订之日起日内,乙方应向甲方提交完整的绿化设计方案3.2施工工期:自甲方批准设计方案之日起计算,乙方应在日内完成绿化工程的施工3.3养护工期:自绿化工程完工之日起,乙方应负责绿化植物的养护工作,直至满一年的质保期4.合同价格4.1设计费:人民币万元整(大写:人民币玖拾万元整),详见附件二4.2施工费:人民币万元整(大写:人民币壹佰万元整),详见附件三4.3养护费:人民币万元整(大写:人民币叁拾万元整),详见附件四5.设计要求5.1乙方应根据甲方提供的地块条件、规划要求和相关规定,结合当地气候、土壤等自然条件,进行科学合理的绿化设计5.3设计方案应符合国家及地方相关法律法规、行业标准和规范,并充分体现环保、节能、可持续发展的理念6.施工要求6.1乙方应按照设计方案进行施工,确保绿化工程的质量和进度6.2乙方应选用符合设计要求的植物种类和材料,植物应具有适应性、生长力强、抗病虫害等特点6.3乙方应在施工过程中接受丙方的监理,确保施工质量符合设计要求和标准7.养护要求7.1乙方应负责绿化工程的养护工作,包括但不限于浇水、修剪、施肥、病虫害防治、清洁等7.2乙方应保证绿化植物的生长状况,对出现问题及时进行修复或更换7.3乙方应定期向甲方报告养护情况,包括但不限于植物生长状况、病虫害防治情况等8.质量保证8.1乙方应保证绿化工程的质量,确保绿化植物成活率及景观设施的正常使用8.2乙方应承担由于施工原因导致的质量问题造成的损失责任8.3乙方应在工程验收合格后提供一年的质保期,质保期内乙方负责免费维修或更换存在问题的绿化植物及景观设施9.合同的变更和解除9.1合同的变更和解除应由甲乙双方协商一致,并签订书面协议9.2合同的变更和解除不得影响乙方承担的质量保证责任9.3合同的变更和解除不得影响甲方已支付的费用及乙方的合法权益10.违约责任10.1乙方未按照约定完成设计、施工或养护工作的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金计算方式详见附件五10.2乙方未按照约定质量标准完成工程的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金计算方式详见附件五10.3乙方违反合同规定的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担损失赔偿责任11.争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决11.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同的生效、修改和解除12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效12.2本合同的修改和解除应由甲乙双方签订书面协议13.其他约定13.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议13.2本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力14.合同附件14.1设计方案及其说明14.2施工图纸及其说明14.3养护计划及其说明14.4植物品种及材料清单14.5景观设施配置清单14.6违约金计算方式说明14.7其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1本合同涉及的第三方包括但不限于监理单位、材料供应商、植物供应商、专业咨询机构等15.2甲乙双方应与第三方建立独立的合作关系,并明确各自的权利和义务15.3第三方介入前,甲乙双方应就第三方的工作范围、责任、期限、费用等事项达成一致意见,并以书面形式确定16.第三方责任16.1第三方应按照甲乙双方的要求和相关法律法规、行业标准完成工作,并对其提供的服务质
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度沙石场产学研合作协议3篇
- 2024 年工程推介居间合同样本版B版
- 2024二人协作协议格式样本指导手册版
- 江南大学《电磁场理论》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 二零二四年度版权许可合同标的为影视作品的许可使用协议
- 2024年专业清洁服务分包合同版B版
- 2024年全新协议协议样本版
- 暨南大学《日语〈第二外语〉Ⅲ》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 暨南大学《环境经济学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 二零二四年专家咨询与技术支持合同3篇
- 俯卧位通气及护理
- DB3208-T 173-2022 群众体育智力运动 掼蛋 术语与定义
- 膝关节骨性关节炎精
- 机器视觉技术基础PPT完整全套教学课件
- 我国的宗教政策-(共38张)专题培训课件
- 2023年度军队文职《教育学》押题密卷(含答案)
- 【拓展阅读】快乐读书吧:狗熊请客
- 军队文职人员招聘之军队文职公共科目试题+答案(得分题)
- 正确把握专业建设的核心要素
- 演讲学知到章节答案智慧树2023年同济大学
- 浅谈篮球游戏促幼儿快乐成长 论文
评论
0/150
提交评论