二零二四年度建设工程施工合同标的2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建设工程施工合同标的1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程项目1.4合同标的第二条合同金额2.1工程总价2.2预付款2.3进度付款2.4尾款支付第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程标准3.3质量保证措施第四条工程进度与期限4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3进度计划4.4延期违约责任第五条工程变更与调整5.1工程变更程序5.2工程变更费用5.3工程调整第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准第七条施工安全与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条违约责任11.1承包方违约11.2发包方违约11.3违约赔偿第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2解除合同的程序12.3解除合同后的处理第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的保管与复印件14.3合同的修改与补充14.4合同的适用法律14.5争议解决的地域管辖第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.1.1指甲方，即项目业主或者其合法授权的代表。1.1.2指乙方，即具有相应资质的建设单位。1.2承包方1.2.1指承担建设工程施工任务，具有相应资质的施工单位。1.3建设工程项目1.3.1指本合同约定的施工范围、内容、规模、标准等的具体项目。1.4合同标的1.4.1指本合同约定的承包方应完成的施工任务和发包方应提供的条件。第二条合同金额2.1工程总价2.1.1本合同约定的工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币。2.2预付款2.2.1发包方应在合同签订后【】个工作日内，向承包方支付合同总价款的【】%作为预付款。2.2.2预付款的支付应专项用于合同工程的材料采购、设备购置、劳动力招募等施工准备工作。2.3进度付款2.3.1承包方应按照合同约定的工程进度，向发包方提交进度付款申请。2.3.2发包方应在收到进度付款申请后【】个工作日内，核实并支付相应的进度付款。2.4尾款支付2.4.1工程竣工并经验收合格后，发包方应在【】个工作日内支付合同尾款。第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.1.1工程质量必须符合国家及行业的相关标准和规范。3.1.2工程质量必须满足设计文件和本合同约定的要求。3.2工程标准3.2.1工程标准应符合国家及行业的相关标准。3.2.2工程标准的具体要求，详见合同附件一《工程质量标准》。3.3质量保证措施3.3.1承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。3.3.2承包方应按合同约定对工程进行自检、互检和专检，确保工程质量。第四条工程进度与期限4.1工程开工日期4.1.1本工程开工日期为合同签订后【】日。4.2工程竣工日期4.2.1本工程竣工日期为合同约定的工程总工期结束后【】日。4.3进度计划4.3.1承包方应制定详细的施工进度计划，并报送发包方批准。4.3.2承包方应严格按照批准的进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.4延期违约责任4.4.1承包方未按合同约定的工期完成工程，应承担相应的违约责任。4.4.2发包方未按合同约定提供施工条件或者付款，导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条工程变更与调整5.1工程变更程序5.1.1工程变更应由发包方提出，经双方协商一致后，签订变更协议。5.1.2工程变更涉及工程价款、工期、质量等内容的，应按照本合同约定的方式进行调整。5.2工程变更费用5.2.1工程变更引起的费用增减，双方应按照合同约定的方式进行计算和支付。5.2.2工程变更费用的支付，应按照本合同约定的进度付款方式进行。5.3工程调整5.3.1工程变更导致的工程调整，双方应按照变更协议的约定进行。第六条施工材料与设备6.1材料供应6.1.1发包方应按照合同约定，向承包方供应施工所需材料。6.1.2承包方应按照合同约定，负责材料的管理、使用和保护。6.2设备供应6.2.1发包方应按照合同约定，向承包方供应施工所需设备。6.2.2承包方应按照合同约定，负责设备的管理、使用和维护。6.3材料质量标准6.3.1发包方供应的材料，应符合合同约定的质量标准。6.3.2承包方对发包方供应的材料进行检验，不符合质量标准的，应及时通知发包方更换或者修复。第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.1.1发包方提供的工程设计文件、技术资料等知识产权，归发包方所有。8.1.2承包方在施工过程中产生的施工图纸、技术方案等知识产权，归承包方所有。8.2侵权责任8.2.1任何一方使用对方的知识产权，未经对方同意，造成侵权的，应承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.1.2保密内容的具体范围和期限，详见合同附件二《保密信息清单》。9.2保密期限9.2.1双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后【】年止。9.3违约责任9.3.1任何一方违反本保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2协商不成的，双方应按照本合同约定的方式进行争议解决。10.2调解解决10.2.1双方可以约定由合同履行地的人民调解委员会进行调解。10.2.2调解不成的，双方同意仲裁或诉讼解决。10.3仲裁解决10.3.1双方同意将争议提交【】仲裁委员会仲裁。10.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.4法律途径10.4.1任何一方对仲裁裁决不服的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条违约责任11.1承包方违约11.1.1承包方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。11.1.2承包方造成发包方损失的，应进行赔偿。11.2发包方违约11.2.1发包方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。11.2.2发包方造成承包方损失的，应进行赔偿。11.3违约赔偿11.3.1双方的违约赔偿责任，按照合同约定的违约责任方式进行计算。第十二条合同解除12.1合同解除条件12.1.1在合同履行过程中，发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可以解除合同。12.1.2双方协商一致，可以解除合同。12.2解除合同的程序12.2.1双方同意解除合同的，应签订解除合同协议，明确解除合同的具体事项。12.2.2解除合同后，双方应按照本合同约定的方式处理后续事项。12.3解除合同后的处理12.3.1解除合同后，承包方应停止施工，返还发包方提供的材料和设备。12.3.2解除合同后，发包方应按照合同约定支付尾款。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。13.2合同变更程序13.2.1合同变更应由双方协商一致，并签订变更协议。13.2.2合同变更后的内容，以变更协议为准。13.3合同终止条件13.3.1合同约定的工程竣工，并经验收合格后，合同终止。13.3.2合同解除或者双方协商一致终止合同的，合同终止。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，双方应协商解决。14.2合同的保管与复印件14.2.1双方应妥善保管本合同正本，并留存副本。14.2.2本合同的任何一方第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行、监督或者协调等行为。1.2第三方可以是中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等，也可以是政府相关部门、社会监督机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入应由甲乙方协商一致，并在合同中明确介入的程序、条件和范围。2.2第三方介入前，甲乙方应向第三方提供合同及相关文件，明确第三方的权利和义务。2.3第三方介入时，应向甲乙方出示书面介入通知，并按照甲乙方的要求提供相关资质证明。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方介入后，甲乙方应按照合同约定履行各自的义务，并配合第三方的工作。3.2第三方应独立承担因介入行为导致的法律责任，甲乙方不承担由此产生的任何责任。3.3第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方之间的权利义务不受第三方介入的影响。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用，应由甲乙方协商确定，并在合同中明确费用的计算方式、支付时间和支付方式。4.2甲乙方应在第三方提交介入费用清单后【】个工作日内，支付相应的费用。4.3第三方介入费用支付后，第三方应按照甲乙方的要求提供相应的服务或报告。第五条第三方介入的监督与协调5.1第三方应根据甲乙方的要求，对合同履行进行监督和协调。5.2第三方应定期向甲乙方报告介入工作的进展情况，并提供必要的建议和意见。5.3甲乙方应认真听取第三方的报告和建议，并根据实际情况进行调整和改进。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更或解除，应由甲乙方协商一致，并签订变更协议或解除协议。6.2变更或解除第三方介入时，应遵循公平、合理的原则，并确保合同的履行不受影响。6.3变更或解除第三方介入后，甲乙方应按照变更协议或解除协议的约定，处理后续事项。第七条第三方介入的责任限额7.1第三方介入的责任限额，应由甲乙方在合同中明确。7.2第三方介入的责任限额应符合国家相关法律法规的规定，并确保甲乙方的合法权益不受损害。7.3第三方介入的责任限额，不应超过甲乙方因第三方介入而获得的利益。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。8.2第三方造成甲乙方损失的，应进行赔偿。8.3第三方违约时，甲乙方应按照合同约定追究第三方的违约责任。第九条第三方介入的争议解决9.1双方与第三方之间因介入行为产生的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，双方可以约定由合同履行地的人民调解委员会进行调解。9.3调解不成的，双方同意仲裁或诉讼解决。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效后，甲乙方应按照合同约定履行各自的义务。10.2合同变更或终止，不影响甲乙方与第三方之间因介入行为产生的权利义务。第十一条其他条款11.1本合同的第三方介入条款，不影响甲乙方之间的合同关系。11.2甲乙方与第三方之间的权利义务，应符合国家相关法律法规的规定。11.3本合同的第三方介入条款，经甲乙双方协商一致，可以进行修改和补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程质量标准》详细描述了工程质量的要求和标准，包括材料、设备、施工工艺等方面的具体标准。附件二：《保密信息清单》列出了需要保密的信息内容，包括商业秘密、技术秘密、市场信息等，以及保密期限和违约责任。附件三：《第三方介入协议》明确了第三方介入的程序、条件和范围，以及第三方介入后的责任分配和费用支付等事项。附件四：《材料供应合同》详细说明了材料供应的条款，包括材料的质量标准、供应时间、数量、价格等。附件五：《设备供应合同》详细说明了设备供应的条款，包括设备的质量标准、供应时间、数量、价格等。附件六：《施工进度计划》列出了施工进度计划，包括施工的关键节点、工期安排等。附件七：《施工安全措施》详细描述了施工安全的要求和措施，包括安全设施、操作规程、应急预案等。附件八：《环保要求》列出了施工过程中需要遵守的环保要求，包括废水、废气、固体废弃物的处理等。附件九：《知识产权保护协议》明确了知识产权的归属和保护措施，包括侵权责任的承担等。附件十：《保密协议》明确了保密义务和违约责任，包括保密内容、保密期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约1.1未按照合同约定的质量标准完成工程，应承担违约责任。1.2未按照合同约定的工期完成工程，应承担违约责任。1.3未按照合同约定的方式提供材料或设备，应承担违约责任。1.4未按照合同约定的安全措施进行施工，造成安全事故的，应承担违约责任。2.发包方违约2.1未按照合同约定的时间支付预付款、进度付款或尾款，应承担违约责任。2.2未按照合同约定的条件提供施工场地或材料、设备，导致工程延期或停工的，应承担违约责任。2.3未按照合同约定的方式进行变更或解除合同，应承担违约责任。3.第三方违约3.1第三方未按照合同约定的方式履行义务，应承担违约责任。3.2第三方未按照合同约定的时间提供服务或报告，应承担违约责任。3.3第三方未按照合同约定的标准进行监督和协调，导致工程质量问题或安全事故的，应承担违约责任。全文完。二零二四年度建设工程施工合同标的2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程项目1.4合同金额1.5工程质量标准第二条合同工期2.1开工日期2.2竣工日期2.3工期延误第三条施工内容与要求3.1施工范围3.2施工标准3.3施工材料3.4施工安全第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4预付款4.5进度付款4.6竣工结算第五条工程质量保证5.1质量标准5.2质量检查5.3质量问题处理第六条工期延误责任6.1工期延误责任判定6.2工期延误赔偿第七条合同变更7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同变更内容第八条合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的责任处理第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任判定9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件第十二条合同的履行监督12.1履行监督机构12.2履行监督方式12.3履行监督费用第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条合同的适用法律和争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方：指根据本合同协议，负责委托承包方进行建设工程施工的一方。1.2承包方：指根据本合同协议，负责接受发包方的委托，承担建设工程施工的一方。1.3建设工程项目：指本合同约定的施工内容、工程地点、工程规模等具体建设项目。1.4合同金额：指本合同约定的承包方完成建设工程项目应得的合同总价。1.5工程质量标准：指本合同约定的建设工程项目的质量要求，包括工程质量验收标准及质量保证期等。第二条合同工期2.1开工日期：本合同约定的建设工程项目正式开工的日期。2.2竣工日期：本合同约定的建设工程项目完工的日期。2.3工期延误：指由于承包方的责任导致工程进度延误，使工程不能按照合同约定的竣工日期完成的情况。第三条施工内容与要求3.1施工范围：本合同约定的建设工程项目的具体施工内容，包括土建、安装、装修等工程。3.2施工标准：本合同约定的施工过程中应遵循的技术规范、标准及要求。3.3施工材料：本合同约定的建设工程项目所使用的材料、设备等。3.4施工安全：本合同约定的施工过程中的安全生产、职业健康、环境保护等方面的要求。第四条合同价格4.1合同总价：本合同约定的承包方完成建设工程项目的总价格，包括工程款、材料款、人工费等。4.2价格调整：本合同约定的合同履行过程中，由于市场行情变化等原因导致合同价格调整的方式和程序。4.3支付方式：本合同约定的发包方支付合同价款的方式，包括预付款、进度付款、竣工结算等。4.4预付款：本合同约定的发包方在合同签订后支付给承包方的预付款金额、支付时间及抵扣方式等。4.5进度付款：本合同约定的根据工程进度，发包方按比例支付合同价款的方式和时间。4.6竣工结算：本合同约定的工程完工后，双方按照约定进行工程价款结算的方式和时间。第五条工程质量保证5.1质量标准：本合同约定的建设工程项目的质量要求，包括工程质量验收标准及质量保证期等。5.2质量检查：本合同约定的工程建设过程中，双方对工程质量进行的检查、检验、试验等活动。5.3质量问题处理：本合同约定的工程质量问题发生后，双方协商确定的处理程序、责任判定及赔偿等。第六条工期延误责任6.1工期延误责任判定：本合同约定的工期延误责任的判定标准和程序。6.2工期延误赔偿：本合同约定的工期延误情况下，承包方应支付给发包方的赔偿金额及计算方式。第八条合同变更8.1合同变更条件：本合同约定的合同变更的条件和程序。8.2合同变更程序：本合同约定的合同变更的申请、审批、签订等相关程序。8.3合同变更内容：本合同约定的合同变更的具体内容，包括工程范围、工程量、合同价款等。第九条合同解除8.1合同解除条件：本合同约定的合同解除的条件和程序。8.2合同解除程序：本合同约定的合同解除的申请、审批、签订等相关程序。8.3合同解除后的责任处理：本合同约定的合同解除后，双方的责任处理方式和赔偿事项。第十条违约责任9.1违约行为：本合同约定的违约行为的种类和判定标准。9.2违约责任判定：本合同约定的违约责任的判定标准和程序。9.3违约赔偿：本合同约定的违约情况下，违约方应支付给对方的经济赔偿金额及计算方式。第十一条争议解决10.1争议解决方式：本合同约定的争议解决的途径和方法，如协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2仲裁地点：本合同约定的争议解决地点，如仲裁委员会所在地。10.3仲裁费用：本合同约定的争议解决过程中产生的仲裁费用的承担方式和金额。第十二条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件：本合同约定的合同生效的条件和程序。11.2合同变更条件：本合同约定的合同变更的条件和程序。11.3合同解除条件：本合同约定的合同解除的条件和程序。第十三条合同的履行监督12.1履行监督机构：本合同约定的履行监督的机构或人员。12.2履行监督方式：本合同约定的履行监督的方式和方法。12.3履行监督费用：本合同约定的履行监督过程中产生的费用的承担方式和金额。第十四条保密条款13.1保密内容：本合同约定的双方需保密的信息范围和内容。13.2保密期限：本合同约定的保密信息的保护期限。13.3泄密责任：本合同约定的泄密行为的法律责任和赔偿责任。第十五条合同的适用法律和争议解决14.1适用法律：本合同约定的合同适用的法律法规。14.2争议解决方式：本合同约定的争议解决的途径和方法。第二部分：第三方介入后的修正第十条第三方介入10.1第三方概念：本合同约定的第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、咨询方、监理方、融资方等，其参与本合同的履行过程，但不享有合同权利和承担合同义务。10.2第三方介入条件：本合同约定的第三方介入的条件和程序，包括第三方介入的申请、审批、签订等相关程序。10.3第三方责任界定：本合同约定的第三方在合同履行过程中的责任范围和责任限额，以及第三方与其他各方的划分说明。第十一条第三方权利和义务11.1第三方权利：本合同约定的第三方在合同履行过程中所享有的权利，如知情权、建议权等。11.2第三方义务：本合同约定的第三方在合同履行过程中应承担的义务，如遵守合同规定、配合甲方乙方工作等。第十二条第三方介入的额外条款及说明12.1额外条款：本合同约定的第三方介入后需增加的额外条款，如第三方管理费、第三方服务费等。12.2额外说明：本合同约定的第三方介入后的相关说明，如第三方介入的具体工作内容、工作时间、工作方式等。第十三条第三方责任限额13.1第三方责任限额概念：本合同约定的第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因违约、过失等原因应承担的赔偿责任的上限。13.2第三方责任限额确定：本合同约定的第三方责任限额的确定方式，如按照第三方介入费用的一定比例计算，或根据第三方所涉及项目的价值确定等。13.3第三方责任限额的赔偿范围：本合同约定的第三方责任限额的赔偿范围，包括第三方应赔偿的金额、赔偿方式等。第十四条第三方介入的争议解决14.1第三方争议解决方式：本合同约定的第三方介入产生的争议解决的途径和方法，如协商、调解、仲裁或诉讼等。14.2第三方争议解决地点：本合同约定的第三方争议解决地点，如仲裁委员会所在地。14.3第三方争议解决费用：本合同约定的第三方介入产生的争议解决过程中产生的费用承担方式和金额。第十五条第三方介入的适用法律和争议解决15.1第三方介入适用法律：本合同约定的第三方介入适用法律法规。15.2第三方介入争议解决方式：本合同约定的第三方介入产生的争议解决的途径和方法。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表