版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑公司与开发商房屋建造合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方(开发商)名称及地址1.2乙方(建筑公司)名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条工程质量与标准3.1建筑质量标准3.2建筑材料标准3.3施工工艺标准第四条工程进度与交付4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度报告第五条付款方式与进度5.1预付款5.2工程进度款5.3竣工验收款5.4质量保证款第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁费用第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条法律适用与争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3附件第十三条签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章第十四条合同生效日期14.1合同生效日期14.2合同有效期第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方(开发商)名称:X房地产开发有限公司1.1甲方(开发商)地址:市区路号1.2乙方(建筑公司)名称:X建筑有限公司1.2乙方(建筑公司)地址:市区路号第二条工程概述2.1工程名称:2024年度X住宅小区建设项目2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:共计栋住宅楼,个商业单元2.4工程预算:总造价为人民币亿元(大写:玖拾亿零玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整)第三条工程质量与标准3.1建筑质量标准:按照《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规和行业标准执行,确保工程质量达到国家一级标准。3.2建筑材料标准:乙方应使用符合国家质量标准的建筑材料,并提供相关材料合格证明。3.3施工工艺标准:乙方应按照国家和行业的施工工艺标准进行施工,确保工程质量。第四条工程进度与交付4.1工程开工日期:本合同签订后个工作日内4.2工程竣工日期:按照甲方要求,工程应于年月日前交付使用4.3工程进度报告:乙方应每月向甲方提交工程进度报告,并在必要时进行调整。第五条付款方式与进度5.1预付款:甲方应在合同签订后个工作日内,向乙方支付工程预算的30%作为预付款5.2工程进度款:甲方根据乙方提交的工程进度报告,按实际完成工程量的70%进行支付5.3竣工验收款:工程验收合格后,甲方支付剩余的30%工程款5.4质量保证款:工程交付使用后,乙方按照合同约定提供质保服务,质保期为年。第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件:合同执行过程中,如因不可抗力等因素导致合同内容需要变更,双方可协商一致进行变更。6.2合同解除条件:合同执行过程中,如甲方未按约定支付款项,乙方有权暂停施工,并在个工作日内书面通知甲方。甲方逾期不支付的,乙方有权解除合同。第八条争议解决8.1争议解决方式:双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点:如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为市。8.3仲裁费用:仲裁费用按照仲裁机构的规定承担。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件:工程竣工验收合格,甲方支付完毕全部款项后,本合同终止。9.3合同解除条件:除第六条第6.2款规定的情形外,任何一方未履行合同义务的,另一方有权解除合同。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等。10.2保密期限:自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。第十一条法律适用与争议解决11.1适用法律:本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式:如双方未能在合同争议解决条款中约定解决方式,或约定不明确的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题。12.2合同的转让:未经对方书面同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3附件:本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、工程量清单等,附件与合同具有同等法律效力。第十三条签字盖章13.1甲方签字盖章:本合同由甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。13.2乙方签字盖章:本合同由乙方法定代表人签字并加盖公章后生效。第十四条合同生效日期14.1合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同有效期:自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的其他各方,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方应在本合同中明确第三方的介入程序,包括但不限于第三方selection、合同签订、职责划分等。2.2甲乙方应确保第三方的选择符合国家相关法律法规和行业标准,并具备相应的资质和能力。第三条第三方责任限额3.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额,包括但不限于质量、安全、进度等方面的责任。3.2第三方责任限额应在合同中详细表述,包括但不限于第三方应承担的违约责任、赔偿限额等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方应视为甲乙方的合作伙伴,共同完成本合同项目的实施。第五条第三方违约处理5.1如第三方未按合同约定履行义务,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2甲乙方应根据合同约定,确定第三方的违约责任范围和赔偿限额。第六条第三方变更处理6.1如第三方需变更合同内容,应事先征得甲乙方的同意。6.2第三方变更后,甲乙方应重新签订合同,并明确变更后的第三方责任限额。第七条第三方退出处理7.1如第三方提前退出合同,应按照合同约定承担相应的违约责任。7.2甲乙方应重新选择第三方,或采取其他措施确保项目顺利实施。第八条第三方与甲乙方的权益划分8.1第三方应按照合同约定,向甲乙方支付合同价款、提供相应的服务。8.2甲乙方应按照合同约定,向第三方支付相应的费用,包括但不限于材料款、人工费等。第九条第三方与甲乙方的责任划分9.1第三方应按照合同约定,承担相应的质量、安全、进度等方面的责任。9.2甲乙方应按照合同约定,对第三方的行为进行监督和管理,确保项目顺利进行。第十条第三方与甲乙方的沟通协作10.1甲乙方应与第三方保持密切沟通,及时解决项目实施过程中出现的问题。10.2甲乙方应与第三方共同参加项目会议,协调项目进度、质量、安全等方面的事宜。第十一条第三方违约的赔偿责任11.1如第三方未按合同约定履行义务,造成甲乙方损失的,甲乙方有权要求第三方承担赔偿责任。11.2甲乙方应根据合同约定,确定第三方的赔偿限额和赔偿方式。第十二条第三方介入的合同修改12.1如第三方介入导致合同内容发生变更,甲乙方应按照本修正条款进行修改。12.2修改后的合同应经甲乙方和第三方共同签署,并具备同等法律效力。第十三条第三方介入的合同解除13.1如第三方介入导致合同无法履行,甲乙方有权解除合同。13.2解除合同后,甲乙方应按照合同约定,向第三方支付相应的费用和赔偿。第十四条第三方介入的争议解决14.1如甲乙方与第三方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2如甲乙方与第三方之间的争议涉及本合同,甲乙方应将争议提交给合同签订地人民法院解决。第十五条第三方介入的合同生效15.1本修正条款自甲乙方和第三方签字盖章之日起生效。15.2本修正条款与原合同具有同等法律效力,甲乙方和第三方应共同遵守。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件详细要求:包括建筑图纸、结构图纸、电气图纸等,应符合国家相关法律法规和行业标准。附件2:施工图纸详细要求:包括施工细节、施工工艺、材料要求等,应符合国家相关法律法规和行业标准。附件3:工程量清单详细要求:列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价,应准确无误。附件4:材料合格证明详细要求:提供材料的质量合格证明文件,证明材料符合国家质量标准。附件5:施工方案详细要求:包括施工流程、施工方法、施工安全措施等,应符合国家相关法律法规和行业标准。附件6:工程进度报告附件7:质量保证书详细要求:承诺工程质量达到国家一级标准,并提供质保服务。附件8:合同变更协议详细要求:如合同内容发生变更,需签订变更协议,并经甲乙方和第三方共同签署。附件9:违约责任认定协议详细要求:明确双方在合同履行过程中的违约行为及责任认定标准。附件10:争议解决协议详细要求:明确双方在合同履行过程中的争议解决方式,包括仲裁或诉讼等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定支付款项2.乙方未按约定完成工程3.第三方未按约定提供服务或材料4.甲方未按约定提供施工场地或施工条件5.乙方未按约定提供施工设备或施工人员6.第三方未按约定提供技术支持或技术指导违约责任认定标准:1.按照合同约定的违约责任进行认定。2.如合同未约定,根据双方签订的补充协议进行认定。3.如补充协议未约定,根据国家相关法律法规和行业标准进行认定。示例说明:1.甲方未按约定支付款项,乙方有权暂停施工,并按照合同约定要求甲方支付违约金。2.乙方未按约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除合同。3.第三方未按约定提供服务或材料,甲乙方有权要求第三方承担违约责任,并有权解除合同。全文完。2024年度建筑公司与开发商房屋建造合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方(开发商)名称及地址1.2乙方(建筑公司)名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1总价款3.2付款方式及进度3.3价格调整机制第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误的处理第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督与验收5.3质量问题的处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备的验收第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故的处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构第十一条违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任第十二条合同的变更与解除12.1变更条件12.2解除条件第十三条合同的终止13.1终止条件13.2终止后的处理第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的生效、修改和解除14.4附件清单第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方(开发商)名称:X房地产开发有限公司1.1甲方(开发商)地址:市区路号1.2乙方(建筑公司)名称:X建筑有限公司1.2乙方(建筑公司)地址:市区路号第二条工程概述2.1工程名称:花园住宅小区2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:共计栋楼,个单元,套住宅2.4工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等第三条合同金额3.1总价款:人民币亿元(大写:亿千万元整)3.2付款方式及进度:2)开工保证金:合同签订后五个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的10%作为开工保证金。3)工程进度款:按照工程实际进度,甲方按季度支付乙方工程进度款的70%。4)竣工结算:工程竣工并经验收合格后,甲乙双方按照合同约定的价格进行最终结算。3.3价格调整机制:如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,甲乙双方可协商调整合同价格。第四条工期4.1开工日期:年月日4.2竣工日期:年月日4.3工期延误的处理:1)乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。2)甲方原因导致工期延误的,甲方应支付乙方因此产生的合理费用。第五条工程质量5.1质量标准:符合国家及行业相关规范和标准,包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》(GB503002013)等。5.2质量监督与验收:1)甲方应指定专人负责工程质量的监督和验收。2)乙方应按照合同约定的质量标准完成工程,并接受甲方的监督和验收。3)工程竣工后,甲乙双方应共同组织验收,验收合格后方可交付使用。5.3质量问题的处理:如发现质量问题,甲方有权要求乙方及时整改,直至达到合同约定的质量标准。第六条材料与设备6.1材料供应:乙方负责采购工程所需的全部材料,并保证材料质量符合合同约定。6.2设备供应:乙方负责采购工程所需的全部设备,并保证设备质量符合合同约定。6.3材料与设备的验收:甲方应按照合同约定的质量标准对乙方供应的材料和设备进行验收。如验收不合格,甲方有权要求乙方更换或修复。第八条知识产权保护8.1知识产权归属:本合同涉及的工程设计、施工方法、技术秘密等知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意,乙方不得使用、转让或公开披露。8.2侵权责任:如乙方侵犯甲方的知识产权,乙方应承担相应的侵权责任。第九条保密条款9.1保密内容:本合同涉及的双方商业秘密、技术资料、合同内容等。9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任:如乙方泄露保密信息,乙方应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构:如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为市,仲裁机构为仲裁委员会。第十一条违约责任11.1甲方违约责任:甲方未按约定支付价款、工期延误等,应承担相应的违约责任。11.2乙方违约责任:乙方未按约定完成工程、质量不符合标准等,应承担相应的违约责任。第十二条合同的变更与解除12.1变更条件:合同履行过程中,如需变更合同内容,应书面协议一致。12.2解除条件:合同履行过程中,如发生不可抗力或其他约定解除条件,双方可协商解除合同。第十三条合同的终止13.1终止条件:合同履行完毕、双方协商一致解除或依法终止。13.2终止后的处理:合同终止后,乙方应按照甲方的要求做好工程交接,并承担相应责任。第十四条其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不负违约责任。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的生效、修改和解除:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同的修改和解除需双方书面协议一致。14.4附件清单:本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义:本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同有关联的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方责任2.1第三方介入:第三方介入本合同项下的工程,应严格遵守国家法律法规、行业规范和本合同的约定。2.2第三方义务:第三方应按照甲乙双方的约定,履行相应的义务,包括但不限于提供服务、材料、设备等。2.3第三方权利:第三方在本合同项下的权利,限于合同约定的范围,不得超越合同对甲方和乙方权益的合理限制。第三条第三方责任限额3.1责任限定:第三方对甲方和乙方承担的责任,以其在本合同项下的义务和承诺为限。3.2责任限制:第三方对甲方和乙方造成的损失,赔偿责任不得超过第三方在本合同项下的付款义务金额。3.3责任免除:第三方不承担因不可抗力、甲方和乙方原因导致的损失和费用。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方:第三方与甲方之间的权利义务,应以书面形式明确约定,并经甲方同意。4.2第三方与乙方:第三方与乙方之间的权利义务,应以书面形式明确约定,并经乙方同意。4.3第三方与甲方、乙方之间的关系:第三方与甲方、乙方之间的关系,不得影响甲方、乙方之间的合同履行。第五条第三方违约处理5.2违约责任:第三方违约导致的损失,甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.3违约赔偿:第三方违约造成的损失赔偿,按照本合同约定的赔偿方式计算。第六条第三方争议解决6.1争议解决:第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。6.2仲裁地点及机构:如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为市,仲裁机构为仲裁委员会。第七条第三方权益保护7.1权益保护:甲方和乙方应依法保护第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。7.2权益维护:甲方和乙方有权对第三方的不当行为进行制止,并要求第三方承担相应责任。第八条第三方退出8.1第三方退出:第三方因故需退出本合同项下的工程,应提前书面通知甲方和乙方。8.2退出手续:第三方退出时,应按照甲乙双方的约定,办理相关手续,包括工程交接、费用结算等。8.3退出后果:第三方退出不影响本合同的继续履行,甲方和乙方应继续按照本合同的约定履行各自的权利义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计文件附件二:施工图纸附件三:技术规范附件四:材料供应清单附件五:设备供应清单附件六:工程量清单附件七:付款凭证附件八:验收报告附件九:变更协议附件十:违约通知书附件的详细要求和说明:1.工程设计文件:包括工程设计说明书、设计图纸、设计计算书等,应符合国家及行业相关规范和标准。2.施工图纸:包括施工总图、施工详图、施工节点图等,应明确施工要求和技术细节。3.技术规范:包括施工技术规范、质量验收标准、安全操作规程等,乙方应严格遵守。4.材料供应清单:详细列出乙方应提供的材料名称、规格、数量、质量标准等信息。5.设备供应清单:详细列出乙方应提供的设备名称、型号、数量、质量标准等信息。6.工程量清单:详细列出工程项目的各项工程量及其计算依据。7.付款凭证:包括付款申请、付款确认、付款凭证等,证明甲方付款的合法性和有效性。8.验收报告:包括工程验收记录、验收合格证书等,证明工程质量符合约定标准。9.变更协议:当合同内容发生变更时,双方签订的变更协议,明确变更的内容和影响。10.违约通知书:当一方违约时,另一方发出的违约通知书,明确违约行为和违约责任。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定支付价款、工期延误等。2.乙方未按约定完成工程、质量不符合标准等。4.甲方、乙方、第三方违反本合同的其他约定。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金计算方式,计算违约金金额。2.损害赔偿:根据违约行为造成的实际损失,计算损害赔偿金额。3.工期顺延:根据违约行为导致的工期延误,顺延工期。4.解除合同:当一方严重违约时,另一方有权解除合同。示例说明:1.若甲方未按约定支付价款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因工期延误导致的损失。2.若乙方未按约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并解除合同。全文完。2024年度建筑公司与开发商房屋建造合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1建筑公司信息1.2开发商信息第二条房屋建造项目2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目预算第三条建造要求及标准3.1建筑质量标准3.2建筑材料要求3.3施工安全标准第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付分期4.3支付方式4.4支付时间第五条工期及进度5.1计划开工日期5.2计划竣工日期5.3工期延误责任第六条工程变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更费用第七条违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3争议解决时效第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他约定12.1建筑公司义务12.2开发商义务12.3双方共同遵守的规定第十三条附件13.1设计图纸13.2施工方案13.3材料清单第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1建筑公司信息(1.1.1)建筑公司名称:X建筑有限公司(1.1.2)建筑公司地址:省市区路号(1.1.3)建筑公司法人:X(1.1.4)建筑公司营业执照编号:1.2开发商信息(1.2.1)开发商名称:X开发商有限公司(1.2.2)开发商地址:省市区路号(1.2.3)开发商法人:X(1.2.4)开发商营业执照编号:第二条房屋建造项目2.1项目名称:住宅小区2.2项目地址:省市区路号2.3项目规模:占地面积平方米,建筑总面积平方米2.4项目预算:人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万陆仟陆佰陆拾陆元整)第三条建造要求及标准3.1建筑质量标准:按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律法规和行业标准执行。3.2建筑材料要求:建筑材料必须符合国家规定的质量标准,具有合格证明和检验报告。3.3施工安全标准:施工过程中必须遵守国家安全生产法律法规,严格执行施工安全操作规程,确保施工现场安全。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价:人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万陆仟陆佰陆拾陆元整)4.2支付分期:合同签订后七个工作日内支付合同总价的三分之一作为预付款,工程进度达到约定的百分比时支付相应的进度款,工程竣工验收合格后支付剩余的尾款。4.3支付方式:银行转账4.4支付时间:按照工程进度和本合同约定的付款条件及时支付。第五条工期及进度5.1计划开工日期:年月日5.2计划竣工日期:年月日5.3工期延误责任:如因建筑公司原因导致工期延误,建筑公司应按合同约定向开发商支付违约金。第六条工程变更6.1变更条件:合同履行过程中,如需变更工程内容、规模、标准等,双方可协商一致进行变更。6.2变更程序:变更事项需双方签署书面变更协议,并明确变更后的工程内容、价格、工期等。6.3变更费用:因工程变更产生的费用,双方按照变更协议的约定分担。第八条违约责任8.1违约情形(8.1.1)建筑公司未按合同约定完成工程,造成工期延误的。(8.1.2)建筑公司使用不符合合同约定的建筑材料、建筑构配件和设备的。(8.1.3)建筑公司未按合同约定支付合同价款的。(8.1.4)开发商未按合同约定支付进度款、违约金的。(8.1.5)双方其他违反合同约定的行为。8.2违约责任承担(8.2.1)建筑公司应按合同约定向开发商支付违约金。(8.2.2)开发商应按合同约定向建筑公司支付进度款、违约金。(8.2.3)违约金计算方式:违约金=违约金额×违约天数×违约金比率(‰)。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点:省市区人民法院。9.3争议解决时效:自合同履行完毕之日起两年内提出。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。10.3违约保密条款:违反本保密条款的一方,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决:本合同项下发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他约定12.1建筑公司义务:按照合同约定完成工程建设,保证工程质量、安全、进度。12.2开发商义务:按照合同约定支付工程价款、进度款、违约金等。12.3双方共同遵守的规定:本合同未尽事宜,双方应遵照国家法律法规、行业标准、政策规定等共同遵守。第十三条附件13.1设计图纸:详见附件1《住宅小区设计图纸》13.2施工方案:详见附件2《住宅小区施工方案》13.3材料清单:详见附件3《住宅小区材料清单》第十四条合同签署14.1签署日期:年月日14.2签署地点:省市区路号14.3签署人:建筑公司授权代表:X,开发商授权代表:X第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外的,与本合同履行有关联的个体或组织,包括但不限于中介方、监理方、验收方、审计方等。第二条第三方介入程序2.1甲乙方应在本合同约定的工程进度或事件发生时,通知第三方按合同约定程序介入。2.2第三方应按照甲乙方的通知和本合同的约定,及时履行介入职责。第三条第三方责任3.1第三方应独立、公正、客观地进行介入工作,并对介入工作的合法性、合规性、有效性负责。3.2第三方应严格按照本合同约定的职责范围进行工作,超出职责范围的行为无效,由此产生的一切后果由第三方自行承担。第四条第三方权利4.1第三方有权要求甲乙方提供与工程相关的资料、文件、样品等,以便第三方更好地履行介入职责。4.2第三方有权要求甲乙方按照合同约定支付介入费用。第五条第三方介入费用5.1第三方介入费用包括但不限于人工费、差旅费、材料费、咨询费等。5.2第三方介入费用的计算和支付方式,由甲乙方在合同中约定,或另行签订补充协议确定。第六条第三方违约责任6.1第三方未按合同约定履行介入职责的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲乙方因此产生的损失。6.2第三方违反法律法规或本合同约定的,应承担相应的法律责任。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方是独立的法律主体,彼此之间不存在任何法律关系。7.2第三方介入本合同履行,不改变甲乙方之间的权利义务关系。第八条第三方与工程的关系8.1第三方介入的工程,应视为甲乙方共同认可的工程。8.2第三方对工程的认可,不视为对甲乙方之间的合同履行情况的认可。第九条第三方介入的效力9.1第三方介入行为,对本合同的履行具有法律效力。9.2第三方介入行为,不影响甲乙方按照本合同约定履行各自的权利义务。第十条第三方变更10.1甲乙方如需变更第三方,应提前书面通知对
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 全新房地产市场调研合同2024
- 2024年5G基站建设材料采购合同
- 2024专业离婚合同模板指南版B版
- 2024年免租期房屋租赁协议样本版
- 2024年度股权转让合同(含知识产权)2篇
- 2024年专业技术岗位聘任协议范本版
- 2024年回迁房买卖合同的可持续发展协议
- 茶艺师中级(单选+判断)复习试题
- 全新电商运营推广合作合同(2024版)2篇
- 2024年度全国重点文物保护单位周边民居拆迁协议3篇
- 光电效应测定普朗克常数.ppt
- 保密工作台帐
- 奶茶店项目投资可行性分析报告
- 正山小种的特点
- 毕业设计(论文)基于组态王的电梯远程监控系统设计
- ieee论文投稿模板
- 《中药化学》课程教学大纲
- 麦肯锡:如何撰写商业计划书(中文版)商业计划可行性报告
- 计算机网络作业六及解答
- 人教版一年级上册数学第六单元第3课时 10加几、十几加几及相应的减法PPT课件
- 北京地区年采暖供热负荷快速计算
评论
0/150
提交评论