2024年度钢管脚手架拆搭作业分包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度钢管脚手架拆搭作业分包协议1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指负责钢管脚手架拆搭项目的甲方单位。1.2乙方：指承担钢管脚手架拆搭作业的乙方单位。第二条工作内容2.1乙方的工作内容：按照甲方的要求，完成钢管脚手架的拆卸和搭建工作。第三条工作期限3.1乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成拆搭作业。第四条工作质量4.1乙方应保证拆搭作业的质量，确保脚手架的结构安全稳固。第五条安全生产5.1乙方应严格遵守安全生产规定，确保作业过程中的人身安全和设备安全。第六条劳务费用6.1甲方应按照约定的价格支付乙方的劳务费用。第七条材料供应7.1甲方负责提供拆搭作业所需的材料，并保证材料的质量。第八条技术支持8.1甲方应提供必要的技术支持，确保乙方能够正确进行拆搭作业。第九条合同的变更和解除9.1在合同履行过程中，甲乙双方可以通过协商一致的方式变更或解除合同。第十条违约责任10.1甲乙双方如有一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条保密条款12.1甲乙双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十三条合同的生效、变更和解除13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，甲乙双方可以另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3合同签订地点：中华人民共和国____________省/市/自治区。第二条工作内容2.1.1按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行脚手架的搭建；2.1.2按照甲方指定的时间和进度完成脚手架的拆卸工作；2.1.3负责脚手架的维护和保养工作，确保脚手架在施工过程中的安全稳固；2.1.4负责提供作业过程中所需的工作人员、设备和材料。第三条工作期限3.1乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成拆搭作业。具体工作期限如下：3.1.1脚手架搭建期限：自甲方提供施工图纸和材料之日起____个工作日内完成；3.1.2脚手架拆卸期限：自甲方通知拆卸之日起____个工作日内完成。第四条工作质量4.1乙方应保证拆搭作业的质量，确保脚手架的结构安全稳固。具体质量要求如下：4.1.1脚手架的搭建和拆卸应符合国家相关标准和规范；4.1.2脚手架的承重能力和稳定性应满足甲方施工要求；4.1.3乙方应严格按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行作业，确保脚手架的安全稳固。第五条安全生产5.1乙方应严格遵守安全生产规定，确保作业过程中的人身安全和设备安全。具体要求如下：5.1.1乙方应按照国家相关法律法规和甲方要求，为作业人员配备必要的安全生产防护用品；5.1.2乙方应定期对作业人员进行安全生产教育和培训，提高作业人员的安全生产意识；5.1.3乙方应制定完善的应急预案，并在发生突发事件时立即启动应急预案，确保人身和设备安全。第六条劳务费用6.1甲方应按照约定的价格支付乙方的劳务费用。具体费用如下：6.1.1脚手架搭建费用：人民币____元；6.1.2脚手架拆卸费用：人民币____元；6.1.3乙方向甲方提供完整的工作报告和相关资料，以证明劳务费用的合理性。第七条材料供应7.1甲方负责提供拆搭作业所需的材料，并保证材料的质量。具体要求如下：7.1.1甲方应按照乙方的工作计划，及时提供所需的材料；7.1.2甲方提供的材料应符合国家相关标准和规范，确保脚手架的安全稳固；7.1.3甲方应对提供的材料进行质量检验，并提供材料合格证明。第八条技术支持8.1甲方应提供必要的技术支持，确保乙方能够正确进行拆搭作业。具体要求如下：8.1.1甲方应在合同签订前向乙方提供详细的施工图纸和技术要求；8.1.2甲方应对乙方进行技术交底，明确施工要求和注意事项；8.1.3甲方应对乙方在作业过程中遇到的技术问题提供及时解答和指导。第九条合同的变更和解除9.1在合同履行过程中，甲乙双方可以通过协商一致的方式变更或解除合同。具体程序如下：9.1.1甲乙双方应书面确认变更或解除合同的事宜；9.1.2变更或解除合同的事宜应经双方签字盖章后生效；9.1.3变更或解除合同后，甲乙双方应按照本合同的约定处理后续事宜。第十条违约责任10.1甲乙双方如有一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。具体违约责任如下：10.1.1甲方未按照约定支付劳务费用或材料供应不符合要求的，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付违约金；10.1.2乙方未按照约定完成拆搭作业或工作质量不符合要求的，甲方有权要求乙方立即整改或重新施工，并有权要求乙方支付违约金；10.1.3甲乙双方违反合同的其他约定的，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条保密条款12.1甲乙双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。具体保密措施如下：12.1.1乙方不得泄露甲方的技术秘密、商业计划等商业秘密；12.1.2甲方不得泄露乙方的经营状况、客户信息等商业秘密；12.1.3甲乙双方应采取合理的保密措施，确保商业秘密的安全。第十三条合同的生效、变更和解除13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，甲乙双方可以另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后，本合同立即生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1本合同涉及的第三方：指除甲乙双方外，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、施工协助方等。15.2第三方介入的条件：当甲乙双方在履行合同过程中，需要第三方提供必要的协助、监督或服务时，第三方可以介入合同的履行。15.3第三方介入的方式：第三方介入应征得甲乙双方的同意，并签订书面协议，明确第三方的权利和义务。第十六条第三方责任16.1第三方应按照书面协议的约定，履行其职责，并承担相应的责任。16.2第三方介入合同履行过程中，如因其原因导致合同无法履行或造成损失的，第三方应承担相应的责任。16.3第三方不应干预甲乙双方正常的合同履行，不得损害甲乙双方的合法权益。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，应由第三方与甲方、乙方分别签订书面协议予以明确。17.2甲方、乙方与第三方之间的权利义务关系，应符合国家相关法律法规的规定。17.3甲方、乙方与第三方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十八条第三方责任限额18.1第三方对甲乙方的责任限额，应由第三方与甲乙双方在书面协议中约定。18.2第三方责任限额包括但不限于第三方赔偿甲乙方的经济损失、违约金、诉讼费用等。18.3第三方责任限额的约定，应遵循公平、合理的原则，确保甲乙双方的合法权益得到保障。第十九条第三方介入合同履行后的通知义务19.1甲方、乙方与第三方签订书面协议后，应及时通知对方，并将书面协议副本提供给对方查阅。19.2甲方、乙方与第三方在履行书面协议过程中，如有变更、解除协议的事宜，应及时通知对方，并征得对方的同意。19.3甲方、乙方与第三方在履行协议过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十条第三方介入后的合同变更20.1当甲方、乙方与第三方签订书面协议后，本合同的相关条款应根据书面协议的内容进行相应调整。20.2甲方、乙方与第三方在履行书面协议过程中，如有变更、解除协议的事宜，应在本合同中进行相应修改。20.3甲方、乙方与第三方在履行协议过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十一条第三方介入后的合同解除21.1当甲方、乙方与第三方签订书面协议后，本合同的解除条件应根据书面协议的内容进行相应调整。21.2甲方、乙方与第三方在履行书面协议过程中，如有变更、解除协议的事宜，应在本合同中进行相应修改。21.3甲方、乙方与第三方在履行协议过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十二条第三方介入后的合同违约责任22.1甲方、乙方与第三方在履行书面协议过程中，如有一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。22.2甲方、乙方与第三方在履行协议过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十三条第三方介入后的合同争议解决23.1甲方、乙方与第三方在履行书面协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：钢管脚手架搭建及拆卸施工图纸附件2：钢管脚手架搭建及拆卸技术要求附件3：安全生产防护用品清单附件4：乙方工作人员名单及资质证明附件5：乙方设备清单及验收合格证明附件6：劳务费用支付明细表附件7：材料供应清单及质量合格证明附件8：技术支持服务协议附件9：合同变更、解除协议附件10：第三方介入协议附件11：违约金计算公式及标准附件12：争议解决方式及管辖法院确认书附件13：保密协议附件14：安全生产应急预案附件的详细要求和说明：附件1：钢管脚手架搭建及拆卸施工图纸，应包括脚手架的平面图、立面图、剖面图等，以及搭建和拆卸过程中的详细步骤说明。附件2：钢管脚手架搭建及拆卸技术要求，应包括脚手架的材质、结构、稳定性计算等technicalspecifications。附件3：安全生产防护用品清单，应列出乙方在作业过程中需要使用的防护用品的名称、型号、数量等。附件4：乙方工作人员名单及资质证明，应包括乙方工作人员的姓名、职务、联系方式以及相关的职业资格证书。附件5：乙方设备清单及验收合格证明，应包括乙方提供的设备的名称、型号、数量等，并提供设备验收合格的证明文件。附件6：劳务费用支付明细表，应详细列出劳务费用的支付金额、支付时间等。附件7：材料供应清单及质量合格证明，应包括甲方提供的材料的名称、型号、数量等，并提供材料质量合格的证明文件。附件8：技术支持服务协议，应明确技术支持的服务内容、服务期限、服务质量等。附件9：合同变更、解除协议，应包括合同变更、解除的条件、程序、责任等内容。附件10：第三方介入协议，应明确第三方的权利义务、责任限额等。附件11：违约金计算公式及标准，应详细说明违约金的计算方式和标准。附件12：争议解决方式及管辖法院确认书，应明确争议解决的途径和管辖法院。附件13：保密协议，应明确保密信息的内容、保密期限、违约责任等。附件14：安全生产应急预案，应包括事故预防、应急处理、人员疏散等详细措施。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定支付劳务费用或材料供应不符合要求的，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付违约金。示例说明：甲方在约定的支付时间内未能支付乙方劳务费用，乙方可以暂停施工，并要求甲方支付约定的违约金。2.乙方未按照约定完成拆搭作业或工作质量不符合要求的，甲方有权要求乙方立即整改或重新施工，并有权要求乙方支付违约金。示例说明：乙方在约定的时间内未能完成脚手架的拆卸工作，甲方可以要求乙方在规定时间内完成整改，并支付约定的违约金。3.甲乙双方违反合同的其他约定的，应承担相应的违约责任。示例说明：甲方未能按照约定提供完整的技术支持，导致乙方在作业过程中遇到困难，乙方可以要求甲方承担违约责任，并支付因此造成的损失。全文完。2024年度钢管脚手架拆搭作业分包协议2本合同目录一览1.定义与术语解释1.1分包商定义1.2业主定义1.3钢管脚手架定义1.4拆搭作业定义2.分包商的责任与义务2.1分包商的工作范围2.2分包商的施工标准2.3分包商的安全责任2.4分包商的保险责任3.业主的责任与义务3.1业主的工作范围3.2业主的支付义务3.3业主的配合义务3.4业主的保险责任4.合同价格与支付方式4.1合同价格4.2支付方式4.3价格调整4.4支付时间5.工期与进度5.1工期要求5.2进度计划5.3工期延误5.4工期提前6.质量控制6.1质量标准6.2质量检验6.3质量问题处理7.安全与环境保护7.1安全标准7.2环境保护标准7.3安全事故处理8.合同的变更与终止8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序9.违约责任9.1分包商违约责任9.2业主违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点11.一般条款11.1合同的有效期11.2合同的转让11.3合同的保密11.4法律适用12.附件12.1工程图纸12.2分包工程量清单12.3相关标准规范13.签字盖章页13.1分包商签字13.2业主签字14.合同生效条件14.1合同生效时间14.2合同生效条件第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1分包商定义分包商是指根据本合同约定，承担钢管脚手架拆搭作业的法人或其他组织。1.2业主定义业主是指本工程项目的投资主体，负责项目的投资、组织、管理和监督。1.3钢管脚手架定义钢管脚手架是指为建筑施工提供作业平台，采用钢管、扣件等构件组成的临时支撑结构。1.4拆搭作业定义拆搭作业是指对钢管脚手架进行拆除和重新搭建的活动。第二条分包商的责任与义务2.1分包商的工作范围分包商应按照合同约定，完成钢管脚手架的拆搭作业，并保证拆搭质量和安全。2.2分包商的施工标准分包商应按照国家和行业标准进行施工，确保拆搭作业的质量和安全。2.3分包商的安全责任分包商应对拆搭作业过程中的安全负责，确保作业人员的人身安全和工程安全。2.4分包商的保险责任分包商应为其作业人员购买工伤保险，并承担因作业原因导致的人身伤亡赔偿责任。第三条业主的责任与义务3.1业主的工作范围业主应负责提供施工场地、施工条件和相关手续，确保分包商能够顺利进行拆搭作业。3.2业主的支付义务业主应按照合同约定的支付方式和时间，支付分包商拆搭作业的费用。3.3业主的配合义务业主应协助分包商完成拆搭作业，提供必要的施工资料和技术支持。3.4业主的保险责任业主应为其工作人员购买工伤保险，并承担因业主原因导致的人身伤亡赔偿责任。第四条合同价格与支付方式4.1合同价格合同价格为分包商完成拆搭作业的费用，具体金额详见附件。4.2支付方式支付方式为分期支付，具体支付时间及比例详见合同附件。4.3价格调整合同执行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。4.4支付时间业主应按照合同约定的时间节点支付分包商费用。第五条工期与进度5.1工期要求分包商应按照合同约定的工期完成拆搭作业。5.2进度计划分包商应制定详细的拆搭作业进度计划，并报业主批准。5.3工期延误分包商原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。5.4工期提前分包商提前完成拆搭作业的，业主不得因此减少合同价款。第六条质量控制6.1质量标准分包商应按照国家和行业标准进行拆搭作业，确保质量符合要求。6.2质量检验分包商应接受业主或其委托的第三方机构对拆搭作业质量的检验。6.3质量问题处理如分包商拆搭作业存在质量问题，分包商应负责及时整改，并承担相应责任。第八条合同的变更与终止8.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同变更程序合同变更协议应明确变更内容、范围、时间及费用等事项。8.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同有效期届满；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）法律法规规定的其他情形。8.4合同终止程序合同终止时，分包商应按照业主要求完成现场清理、设备撤离等工作。第九条违约责任9.1分包商违约责任分包商违约的，应承担违约责任，赔偿业主因此造成的损失。9.2业主违约责任业主违约的，应承担违约责任，赔偿分包商因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）提交合同约定的仲裁机构仲裁；（2）向合同约定的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方可以在合同中约定争议解决机构。10.3诉讼或仲裁地点双方可以在合同中约定诉讼或仲裁地点。第十一条一般条款11.1合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。11.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。11.3合同的保密双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。11.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十二条附件12.1工程图纸附件中包含本合同涉及的工程图纸。12.2分包工程量清单附件中包含分包工程量清单及其报价。12.3相关标准规范附件中包含本合同适用的相关标准规范。第十三条签字盖章页13.1分包商签字分包商授权代表签字盖章，以示合同生效。13.2业主签字业主授权代表签字盖章，以示合同生效。第十四条合同生效条件14.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效条件合同生效条件如下：（1）双方签字盖章；（2）分包商提交合格的施工方案；（3）业主支付预付款。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义与范围1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入应经过甲乙双方协商一致，并签订书面介入协议。2.2第三方介入条件第三方介入条件如下：（1）甲乙双方同意第三方介入；（2）第三方具备相关资质和能力；（3）第三方介入不违反相关法律法规。第三条第三方的主要权利与义务3.1第三方权利第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的履行情况进行监督和检查。3.2第三方义务第三方应按照合同约定，公正、客观地进行监督和检查，并承担相应责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方对因其违约行为导致甲乙双方损失的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例由甲乙双方协商确定。4.3第三方责任限额调整第三方责任限额可以根据甲乙双方协商进行调整。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方应独立于甲方进行工作，不代表甲方利益，但应保证甲方的合法权益不受损害。5.2第三方与乙方关系第三方应独立于乙方进行工作，不代表乙方利益，但应保证乙方的合法权益不受损害。第六条第三方违约处理6.1第三方违约处理第三方违约的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。6.2第三方违约与甲乙方关系第三方违约导致的损失，甲乙双方应按照本合同约定承担相应责任。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件如下：（1）合同约定的第三方介入期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除第三方介入；（3）法律法规规定的其他情形。7.2第三方介入终止程序第八条第三方介入的书面协议8.1第三方介入协议甲乙双方与第三方签订书面介入协议，明确双方的权利义务。8.2第三方介入协议的附件第三方介入协议附件应包括第三方资质证明、介入工作内容、时间、费用等。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方保密义务第三方应对本合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。9.2第三方保密责任第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用本合同及第三方介入协议适用中华人民共和国法律。10.2争议解决（1）提交合同约定的仲裁机构仲裁；（2）向合同约定的人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与终止11.1合同变更条件合同变更需经甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同变更程序合同变更协议应明确变更内容、范围、时间及费用等事项。11.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）甲乙双方及第三方协商一致解除合同；（2）合同有效期届满；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）法律法规规定的其他情形。11.4合同终止程序合同终止时，第三方应按照甲乙双方要求完成相关善后工作。第十二条附件12.1第三方资质证明附件中包含第三