园林工程施工合同范本

园林工程施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________乙方：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_____________________联系电话：_______________________鉴于甲方为园林绿化工程的业主，乙方为具备相应资质的园林工程施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市绿化条例》及相关法律法规，双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方进行园林工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程内容：包括但不限于园林景观设计、绿化种植、土建工程、给排水工程、电气照明工程、园林小品制作及安装等。1.5工程质量标准：符合国家及地方相关法律法规、行业标准及甲方要求。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内审批。2.3工程款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总额的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总额的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总额的____%；（4）剩余的工程款作为质量保证金，在工程保修期满后支付。三、工程进度与保修3.1乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.2工程保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方负责维修、更换因施工原因造成的工程损坏部分。四、合同的变更与解除4.1在合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应当签订书面协议，并报原审批部门备案。4.2乙方如发生下列情况之一，甲方有权解除合同：（1）乙方丧失履约能力的；（2）乙方严重违反合同条款的；（3）乙方施工过程中出现重大质量、安全事故的。五、违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2乙方如未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的____%。5.3甲方如未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的____%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：_______________________一、附件列表：1.工程预算2.施工图纸及设计方案3.工程进度计划4.施工组织设计5.施工人员名单及资质证明6.材料及设备采购清单7.质量保证书8.安全施工措施9.环保措施10.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.乙方施工过程中出现重大质量、安全事故，视为违约。3.乙方丧失履约能力，视为违约。4.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工条件，视为违约。三、法律名词及解释：1.园林工程施工合同：指甲方委托乙方进行园林工程施工，乙方按照约定完成工程并承担相应责任的合同。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。3.质量保证金：指为确保工程质量，甲方在工程竣工验收合格后保留的一部分工程款。4.保修期限：指乙方对工程质量承担保修责任的期限。5.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题：及时整改，严重的需重新施工，甲方有权要求赔偿。3.工程安全事故：立即上报，采取措施防止事故扩大，依法承担赔偿责任。4.甲方付款延误：协商解决，必要时依法申请强制执行。5.合同争议：协商解决，协商不成时向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为园林绿化工程的业主，乙方为具备相应资质的园林工程施工单位。2.甲方委托乙方进行园林工程施工，乙方按照约