2024年度光伏发电项目epc总承包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电项目epc总承包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2定义与解释第二条项目范围与内容2.1项目概述2.2工程范围2.3工程内容第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与时间第四条项目进度与工期4.1项目进度计划4.2工期延误第五条质量与标准5.1质量要求5.2质量标准第六条技术与设计6.1技术文件6.2设计变更第七条施工安全与环保7.1安全要求7.2环保标准第八条合同的履行与维护8.1合同履行8.2合同维护第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2赔偿责任第十条争议解决10.1争议方式10.2争议解决地点与适用法律第十一条合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除第十二条合同的终止与失效12.1合同终止12.2合同失效第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限与泄露责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律与附件14.3合同的签订与生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2定义与解释（1）EPC：即设计、采购和施工的总和，乙方按照甲方的要求，完成项目的全部或部分设计、采购和施工工作。（2）项目地点：本合同项下光伏发电项目的施工地点为。（3）合同工期：本合同项下光伏发电项目的合同工期为个月，自开工令之日起算。（4）合同价格：本合同项下光伏发电项目的合同价格为人民币元整（大写：人民币元整），具体价格详见附件一。第二条项目范围与内容2.1项目概述本合同项下的光伏发电项目，包括但不限于光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电缆及附件、电气设备、监控系统、接地系统、防雷系统等的设计、采购、施工、调试、验收、培训和质保等工作。2.2工程范围乙方负责本项目的设计、采购和施工工作，具体包括但不限于：（1）完成项目的设计方案，并取得甲方认可；（2）按照设计方案和施工图纸，完成设备的采购和施工工作；（3）完成项目的调试和验收工作；（4）对甲方人员进行培训，确保甲方人员能独立操作和维护项目。2.3工程内容乙方应按照本合同约定的工程范围，完成项目的全部或部分工作，并保证项目的安全、环保、节能、经济、合理，满足甲方的要求。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同项下光伏发电项目的合同价格为人民币元整（大写：人民币元整），具体价格详见附件一。3.2支付方式与时间甲方应按照本合同约定的付款计划，向乙方支付合同价款。付款计划如下：（1）合同签订后30日内，支付合同价格的30%；（2）完成设计方案并取得甲方认可后，支付合同价格的30%；（3）项目验收合格并移交甲方后，支付合同价格的40%。第四条项目进度与工期4.1项目进度计划乙方应按照本合同约定的工程范围和工程内容，制定项目进度计划，并报甲方备案。4.2工期延误乙方如因自身原因导致项目工期延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的赔偿责任。第五条质量与标准5.1质量要求乙方应按照本合同约定的工程范围和工程内容，保证项目的质量，确保项目安全、可靠、稳定运行。5.2质量标准本项目质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定，包括但不限于：《光伏发电工程技术规范》（GB507972012）、《光伏电站施工及验收规范》（GB5052013）等。第六条技术与设计6.1技术文件乙方应按照本合同约定的工程范围和工程内容，提供完整的技术文件，包括但不限于：设计方案、施工图纸、操作手册、维护手册等。6.2设计变更如因甲方要求或实际情况需要对设计方案进行变更，乙方应根据甲方的要求，及时进行设计变更，并取得甲方认可。设计变更应按照本合同约定的违约责任承担相应的赔偿责任。第八条合同的履行与维护8.1合同履行乙方应按照本合同约定的工程范围、工程内容和质量标准，认真履行合同义务，确保项目的安全、环保、节能、经济、合理，满足甲方的要求。8.2合同维护甲方应按照本合同约定的合同价格、支付方式和时间，及时向乙方支付合同价款，并协助乙方开展项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为乙方如违反本合同的约定，导致项目不能按照约定完成或质量不符合约定，应承担违约责任。9.2赔偿责任乙方如因自身原因导致项目工期延误或质量问题，应按照本合同约定的违约责任承担相应的赔偿责任。赔偿金额包括但不限于甲方因此产生的直接经济损失、乙方应承担的违约金等。第十条争议解决10.1争议方式如本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点与适用法律本合同争议的解决地点为，适用法律为中华人民共和国法律。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更本合同履行过程中，如因实际情况需要变更合同内容，双方可协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除如因特殊情况需要解除本合同，双方可协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确约定解除本合同的具体事项和双方的责任。第十二条合同的终止与失效12.1合同终止本合同在履行完毕、双方的权利义务全部履行完毕后终止。12.2合同失效如本合同因解除、终止或其他原因失效，双方的权利义务即时终止。第十三条保密条款13.1保密内容本合同履行过程中，双方应对对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。保密信息不包括公众已知的信息或通过合法途径获取的信息。13.2保密期限与泄露责任双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或解除之日起两年内有效。如任何一方违反保密义务导致保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第十四条其他条款14.1不可抗力如因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行，遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商一致决定本合同的部分或全部履行是否继续、延期或终止。14.2法律与附件本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。本合同附件为不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。14.3合同的签订与生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入，包括但不限于中介方、监理方、验收方、贷款方、保险公司等，以及本合同未明确列举但与本项目实施有关的各方。1.2第三方范围第三方介入的范围包括但不限于：（1）提供咨询服务、技术支持、设备材料供应的单位或个人；（2）负责项目施工、安装、调试、验收的单位或个人；（3）提供融资、保险、监理等服务的单位或个人；（4）与本项目实施有关的政府部门、社会团体或其他组织。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方义务第三方应按照合同约定及国家法律法规的要求，认真履行各自的职责，保证项目的安全、环保、节能、经济、合理，满足甲乙方的要求。2.2第三方责任第三方如因自身原因导致项目工期延误、质量问题或其他违约行为，应承担相应的违约责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调甲乙双方应积极与第三方进行沟通、协调，确保项目顺利实施。如第三方之间发生争议，甲乙双方应协助解决。3.2第三方管理甲乙双方应对第三方的工作进行监督管理，确保第三方按照合同约定和国家法律法规的要求，认真履行各自的职责。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如因实际情况需要变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。4.2第三方解除如因特殊情况需要解除与第三方的合同，甲乙双方应协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确约定解除与第三方合同的具体事项和甲乙双方的责任。第五条第三方责任限额5.1责任限额第三方如因自身原因导致项目损失，应按照合同约定和国家法律法规的要求，承担相应的赔偿责任。赔偿金额包括但不限于甲方因此产生的直接经济损失、乙方应承担的违约金等。5.2责任限制甲乙双方应限制第三方的责任限额，以保证项目风险在可控范围内。具体责任限额应在甲乙双方另行签订的补充协议中明确。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约如第三方违反合同约定或国家法律法规的要求，导致项目损失或进度延误，第三方应承担违约责任。6.2违约处理甲乙双方应与第三方协商解决违约问题。如协商不成，甲乙双方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的争议解决7.1争议方式如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决地点与适用法律第三方介入争议的解决地点为，适用法律为中华人民共和国法律。第八条第三方介入的保密条款8.1保密内容甲乙双方与第三方之间的商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以保密。保密信息不包括公众已知的信息或通过合法途径获取的信息。8.2保密期限与泄露责任甲乙双方与第三方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或解除之日起两年内有效。如任何一方违反保密义务导致保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第九条第三方介入的其他条款9.1不可抗力如因不可抗力导致第三方无法履行或部分履行合同，遭受不可抗力影响的一方应立即通知甲乙双方，并在合理时间内提供相关证明文件。甲乙双方应与第三方协商一致决定合同的部分或全部履行是否继续、延期或终止。9.2法律与附件本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。本合同附件为不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。9.3合同的签订与生效本合同自甲乙双方与第三方签字或盖章之日起生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目设计方案附件二：施工图纸附件三：设备材料清单附件四：技术规格书附件五：施工组织设计附件六：安全施工方案附件七：环保施工方案附件八：质量保证书附件九：产品说明书附件十：操作手册附件十一：维护手册附件十二：培训资料附件十三：项目验收报告附件十四：质保服务协议附件的具体要求和说明：1.项目设计方案：应包含项目概述、系统配置、设计原理、设备选型、安装布置、电气连接等详细内容，并符合相关国家标准和行业规定。2.施工图纸：应包含建筑、结构、电气、管道、通风、暖通等所有施工细节，并标明材料、设备型号、尺寸、标高等信息。3.设备材料清单：详细列出项目所需的所有设备材料名称、型号、数量、单价、总价等信息。4.技术规格书：详细描述设备材料的技术参数、性能指标、使用条件等要求。5.施工组织设计：包括施工平面图、施工进度计划、施工人员配置、施工工艺流程等内容。6.安全施工方案：包括施工现场安全防护措施、安全管理制度、安全事故应急预案等。7.环保施工方案：包括施工现场环境保护措施、环保管理制度、环保设施配置等。8.质量保证书：由乙方提供，承诺按照约定质量标准完成项目。9.产品说明书：由设备材料供应商提供，详细描述产品性能、安装、使用、维护等信息。10.操作手册：详细描述设备材料的操作步骤、注意事项、故障排除等内容。11.维护手册：详细描述设备材料的维护保养方法、周期、注意事项等内容。12.培训资料：包括培训教材、培训计划、培训记录等。13.项目验收报告：包括项目验收标准、验收程序、验收结果等内容。14.质保服务协议：明确质保服务的内容、期限、质保费用、质保责任的划分等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定的时间完成项目或第三方未按照合同约定的时间提供服务。2.质量不符合约定：项目质量未达到合同约定的标准。3.技术参数不达标：设备材料的技术参数未达到合同约定的标准。4.设计变更未认可：乙方未经甲方认可，擅自对设计方案进行变更。5.材料设备供应不符合要求：第三方提供的材料设备未达到合同约定的标准。6.安全环保不符合规定：施工过程中出现安全事故或环保问题。7.未按照合同约定提供服务：第三方未按照合同约定的服务内容、质量、时间等提供服务。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算方法，计算违约金。2.质量不符合约定：按照合同约定的质量标准，对不合格部分进行整改，直至达到合同约定标准。3.技术参数不达标：对不达标的设备材料进行更换或维修，直至达到合同约定标准。4.设计变更未认可：按照甲方要求，对设计方案进行整改，直至取得甲方认可。5.材料设备供应不符合要求：要求第三方更换符合合同要求的材料设备，并承担由此产生的费用。6.安全环保不符合规定：按照相关法律法规，对违规行为进行处罚，并承担由此产生的费用。7.未按照合同约定提供服务：按照合同约定的违约金计算方法，计算违约金，并承担由此产生的损失。示例说明：如乙方未按照合同约定的时间完成项目，甲方有权按照合同约定的违约金计算方法，计算违约金，并要求乙方在规定时间内完成项目。如第三方未按照合同约定的时间提供服务，甲方有权要求第三方支付违约金，并追究其相应的损失。全文完。2024年度光伏发电项目epc总承包合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3EPC总承包合同2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算3.承包内容3.1EPC总承包范围3.2承包方责任3.3发包方责任4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式5.项目进度与质量5.1项目进度计划5.2质量标准5.3验收与移交6.技术与支持6.1技术方案6.2技术培训6.3技术服务7.安全生产与环保7.1安全生产责任7.2环保要求7.3应急预案8.违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律适用10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3受让方义务13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任14.其他条款14.1forcemajeure（不可抗力）14.2法律适用与争议解决14.3合同的签订、修改与解除14.4附件：合同附件及附图第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同协议，享有合同权利和承担合同义务的一方，即2024年度光伏发电项目投资方和/或其合法授权代表。1.2承包方承包方是指根据本合同协议，享有合同权利和承担合同义务的一方，即具有相应资质和能力的光伏发电项目EPC总承包商。1.3EPC总承包合同EPC总承包合同是指承包方根据本合同约定，承担光伏发电项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试并网、质保服务等全部或部分工作，并按照约定的时间、质量、成本等要求完成项目，发包方支付相应价款的一种书面合同。第二条项目概述2.1项目名称项目名称为2024年度光伏发电项目。2.2项目地点项目地点位于________________。2.3项目规模项目规模为________________。2.4项目投资估算项目投资估算为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第三条承包内容3.1EPC总承包范围EPC总承包范围包括但不限于：项目前期工作、工程设计、设备采购、施工安装、调试并网、质保服务等。具体工作内容和要求详见合同附件。3.2承包方责任承包方应按照合同约定，全面履行EPC总承包范围内的各项工作，并确保项目的质量、安全、进度和投资控制等满足合同约定。3.3发包方责任发包方应按照合同约定，提供项目实施所需的相关条件，包括但不限于：项目用地、施工许可、并网手续等，并支付合同约定的价款。第四条合同价格4.1合同总价合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2价格调整机制价格调整机制按照合同附件中的价格调整条款执行。4.3支付方式支付方式为________________。第五条项目进度与质量5.1项目进度计划项目进度计划详见合同附件。5.2质量标准项目质量标准按照合同附件中的质量标准条款执行。5.3验收与移交项目验收合格后，发包方应按照合同约定接收项目，并办理移交手续。第六条技术与支持6.1技术方案技术方案详见合同附件。6.2技术培训承包方应提供项目实施所需的技术培训，确保发包方和相关人员能够熟练操作和维护项目。6.3技术服务承包方应提供项目实施过程中的技术支持，确保项目的正常运行。第八条安全生产与环保8.1安全生产责任承包方应全面负责项目的安全生产，制定并落实安全生产措施，确保项目实施过程中的安全生产。8.2环保要求承包方应按照相关法律法规和标准要求，确保项目实施过程中的环境保护。8.3应急预案承包方应制定项目实施过程中的应急预案，并报发包方备案。第九条违约责任9.1承包方违约承包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包方的损失。9.2发包方违约发包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿承包方的损失。9.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和方式，按照合同附件中的违约赔偿条款执行。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商不成，双方同意向项目所在地的调解组织申请调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向项目所在地的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律适用本合同的争议解决适用中华人民共和国的法律。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同的变更需双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同终止合同终止的条件和程序，详见合同附件。第十二条保密条款12.1保密内容双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。12.2保密期限保密期限为合同终止后____年。12.3违约责任违反保密义务的，违约方应承担相应的违约责任。第十三条合同的转让13.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序如需转让，转让方应提前____天书面通知对方，并经对方同意。13.3受让方义务受让方应继续履行合同约定的义务。第十四条其他条款14.1forcemajeure（不可抗力）因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律适用与争议解决本合同的适用法律、争议解决方式等，按照第十条的规定执行。14.3合同的签订、修改与解除合同的签订、修改与解除，应采用书面形式，并由双方签字盖章。14.4附件：合同附件及附图附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定第三方是指本合同以外，与合同双方无直接合同关系的个人、企事业单位、社会团体或其他组织。第三方介入是指在合同履行过程中，涉及到非合同当事人之间的权益关系，需要第三方参与处理的事宜。2.第三方介入情形2.1中介服务如项目需要第三方提供中介服务，如融资、咨询、评估等，甲方和乙方应共同选定中介服务方，并签订中介服务合同。中介服务方的责任和义务在中介服务合同中明确规定，并与本合同相互补充。2.2设备采购如项目设备采购需采用招标方式，甲方和乙方应共同制定招标文件，并选定中标第三方。中标第三方应按照招标文件的要求提供设备，并承担设备质量、交付等责任。2.3施工安装如项目施工安装需要分包给具有专业资质的第三方，甲方和乙方应共同选定分包方，并签订分包合同。分包方应按照施工安装要求，承担相应的施工安全和质量责任。3.第三方责任限额3.1第三方介入的事项，如中介服务、设备采购、施工安装等，甲方和乙方应明确第三方的责任限额。责任限额包括但不限于质量、安全、进度、投资等。3.2甲方和乙方应要求第三方提供相应的担保，如保证金、保函等，以保障合同的履行。4.第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方和乙方之间无直接的合同关系，但第三方应按照甲方和乙方的要求，履行相应的义务。4.2甲方和乙方对第三方的工作成果进行验收，如验收不合格，甲方和乙方有权要求第三方进行整改或赔偿。5.第三方违约责任5.1第三方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方的损失。5.2甲方和乙方应采取必要的措施，确保第三方的合同履行，如发现第三方有可能违约的情况，甲方和乙方有权要求第三方立即整改。6.争议解决6.1第三方介入事项的争议，应通过甲方、乙方和第三方之间的协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的仲裁委员会申请仲裁。7.保密条款7.1第三方对在合同履行过程中获知的甲方和乙方商业秘密和机密信息予以保密。7.2保密期限为合同终止后____年。8.合同的转让8.1第三方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。8.2甲方和乙方不得未经对方同意，将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。9.其他条款9.1第三方介入的事项，如中介服务、设备采购、施工安装等，本合同另有约定的，从其约定。9.2本合同的附件及附图，是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目设计方案详细描述项目的设计原则、设计方案、设计图纸等相关内容。附件二：设备采购清单详细列出所需采购的设备名称、型号、数量、技术规格、单价、总价等信息。附件三：施工安装方案详细描述项目的施工安装流程、施工方法、施工组织设计等相关内容。附件四：调试并网方案详细描述项目的调试流程、并网方案、验收标准等相关内容。附件五：质量保证协议明确质量保证的范围、质量标准、质量保证措施