2024甲发包人与乙承包人订立建设工程合同_第1页
2024甲发包人与乙承包人订立建设工程合同_第2页
2024甲发包人与乙承包人订立建设工程合同_第3页
2024甲发包人与乙承包人订立建设工程合同_第4页
2024甲发包人与乙承包人订立建设工程合同_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________甲发包人与乙承包人订立建设工程合同鉴于:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,订立本合同,共同遵照执行。第一条项目名称及内容1.1项目名称:________________1.2项目内容:________________第二条合同价格2.1合同总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2乙方报价已包括工程设计、施工、材料设备采购、运输、安装、调试、培训、质保期服务等全部费用。2.3合同价格不作调整的条件和办法按照双方约定和有关法律法规执行。第三条合同工期3.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。3.2工程竣工交付的时间和标准按照双方约定的工程进度计划和质量要求执行。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家、行业和地方有关法律、法规、标准和设计文件的要求。4.2乙方应保证工程质量,并承担因质量问题造成的全部责任。第五条合同的履行5.1甲方应按合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、工程量清单等相关资料。5.2乙方应按合同约定完成工程的设计、施工、材料设备采购、运输、安装、调试、培训、质保期服务等全部工作。5.3甲方应按合同约定支付合同价款。第六条合同价款的支付6.1甲方支付合同价款的方式、时间、数额等按照双方约定的付款计划执行。6.2乙方应提供合法有效的税务发票。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。7.2乙方如未按约定时间完成工程,应按逾期交付工程部分价款的___%向甲方支付违约金。7.3甲方如未按约定时间支付合同价款,应按逾期支付部分价款的___%向乙方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工交付并验收合格之日止。甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:____年____月____日注意事项及解决办法:1.合同的合法性:确保本合同的内容符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定。如发现问题,应及时修改并咨询法律专业人士。3.合同价款的支付:严格按照双方约定的付款计划支付合同价款。如甲方逾期支付,应按照约定的违约金比例向乙方支付违约金。4.工程质量:乙方应保证工程质量,并承担因质量问题造成的全部责任。如工程质量不符合约定,乙方应按照约定承担修复、返工等责任。5.工期延误:乙方如未按约定时间完成工程,应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。甲方有权要求乙方在合理时间内完成工程。6.争议解决:如双方在履行合同过程中发生争议,通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲发包人(甲方):指项目所有者,具备发包资格的一方。2.乙承包人(乙方):指承担项目建设的一方,具备相应的建设能力和资质。3.建设工程项目:指按照一定的规模、性质和用途进行建设的一整套工程。4.合同总价:指双方约定的完成项目建设所需支付的总额。5.工期:指双方约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间。6.工程质量:指工程符合国家、行业和地方有关法律、法规、标准和设计文件的要求的程度。7.违约金:指一方未履行合同约定的义务时,应向守约方支付的赔偿金。8.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合:1.适用于甲发包人与乙承包人之间订立的建设工程项目合同,包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等各类建设工程。2.适用于工程项目的设计、施工、材料设备采购、运输、安装、调试、培训、质保期服务等环节。补充条款:1.项目范围:详细描述项目的具体范围,包括工程内容、工程量、工程地点等。2.设计要求:明确乙方应按照的设计要求、设计规范和设计周期完成工程设计。3.施工标准:详细列明施工过程中应遵循的施工标准、施工工艺和质量要求。4.材料设备:明确乙方应采用的材料设备品牌、规格、性能等技术要求。5.工程进度计划:约定乙方的施工进度计划,包括各阶段工程的开始和结束时间。6.安全生产:双方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和标准,确保工程安全。7.环境保护:乙方应按照国家环保法规的要求,做好施工现场的环境保护工作。8.保密条款:约定双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。9.知识产权:明确乙方在工程设计、施工过程中产生的知识产权归属问题。10.不可抗力:双方应按照国家关于不可抗力的规定,共同承担不可抗力事件带来的风险。附件列表:1.甲方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。2.乙方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。3.工程项目相关的设计图纸、技术规范、工程量清单等。4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论