2024版建筑工程脚手架施工合同的质保期协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程脚手架施工合同的质保期协议1本合同目录一览1.质保期定义及范围1.1质保期的定义1.2质保期的范围2.质保期限2.1质保期的起始日期2.2质保期的结束日期3.质保责任3.1施工质量的保证3.2材料质量的保证3.3施工安全的保证4.质保期内维修与更换4.1维修的条件4.2更换的条件4.3维修与更换的程序5.质保期内费用承担5.1维修与更换的费用承担5.2质保期内其他费用的承担6.质保期内沟通协调6.1沟通协调的方式6.2沟通协调的内容7.质保期内施工单位义务7.1施工单位的维修义务7.2施工单位的更换义务7.3施工单位的其他义务8.质保期内建设单位义务8.1建设单位的维修义务8.2建设单位的更换义务8.3建设单位的其他义务9.质保期内监理单位义务9.1监理单位的监督义务9.2监理单位的检查义务9.3监理单位的其他义务10.质保期内质量问题的处理10.1质量问题的定义10.2质量问题的处理程序10.3质量问题的处理结果11.质保期内违约责任11.1施工单位的违约责任11.2建设单位的违约责任11.3监理单位的违约责任12.质保期内法律纠纷的处理12.1法律纠纷的解决方式12.2法律纠纷的诉讼管辖13.质保期内合同的变更与解除13.1合同变更的条件13.2合同解除的条件14.质保期后的续保条件与程序14.1续保的条件14.2续保的程序第一部分：合同如下：第一条质保期定义及范围1.1质保期的定义质保期是指自工程竣工验收合格之日起，至合同约定的质保期满之日止的期间。在本合同中，质保期为一年。1.2质保期的范围质保期的范围包括建筑工程脚手架的施工质量、材料质量以及施工安全等方面。第二条质保期限2.1质保期的起始日期质保期的起始日期为工程竣工验收合格之日。2.2质保期的结束日期质保期的结束日期为起始日期起算一年后。第三条质保责任3.1施工质量的保证施工单位应对其施工的脚手架工程质量负责，确保工程质量符合国家相关标准和合同约定。3.2材料质量的保证施工单位应向建设单位提供符合国家相关标准的建筑材料，并对提供的材料质量负责。3.3施工安全的保证施工单位应严格按照国家相关法律法规和施工图纸进行施工，确保施工过程中的安全。第四条质保期内维修与更换4.1维修的条件质保期内，如脚手架工程出现质量问题，施工单位应负责维修，直至达到合同约定的质量标准。4.2更换的条件质保期内，如脚手架工程因材料质量问题导致无法修复，施工单位应负责更换相应的材料。4.3维修与更换的程序如需维修或更换，建设单位应书面通知施工单位，施工单位应在接到通知后7个工作日内进行维修或更换。第五条质保期内费用承担5.1维修与更换的费用承担质保期内，施工单位负责承担因维修或更换导致的全部费用。5.2质保期内其他费用的承担质保期内，施工单位应承担因施工质量问题导致的其它相关费用。第六条质保期内沟通协调6.1沟通协调的方式质保期内，建设单位、施工单位及监理单位之间应通过书面、电话、现场等方式进行沟通协调。6.2沟通协调的内容沟通协调内容包括但不限于工程质量问题、维修更换进度、费用承担等方面。第八条质保期内施工单位义务8.1施工单位的维修义务质保期内，施工单位应按合同约定及时维修或更换工程中出现的问题部分，确保工程质量。8.2施工单位的更换义务质保期内，如工程质量问题无法通过维修解决，施工单位应按合同约定负责更换相关问题部分。8.3施工单位的其他义务质保期内，施工单位应遵守国家相关法律法规，按合同约定履行其他相关义务。第九条质保期内建设单位义务9.1建设单位的维修义务质保期内，如工程质量问题由建设单位原因造成，建设单位应承担维修责任。9.2建设单位的更换义务质保期内，如工程质量问题由建设单位原因造成，建设单位应承担更换责任。9.3建设单位的其他义务质保期内，建设单位应按合同约定履行其他相关义务，包括但不限于提供相关资料、协助维修更换等。第十条质保期内监理单位义务10.1监理单位的监督义务监理单位应按照国家相关法律法规和合同约定，对施工单位的施工质量进行监督检查。10.2监理单位的检查义务监理单位应定期对工程质量进行检查，发现问题应及时通知施工单位和建设单位。10.3监理单位的其他义务监理单位应按合同约定履行其他相关义务，包括但不限于提供监理报告、协调各方关系等。第十一条质保期内质量问题的处理11.1质量问题的定义质保期内，质量问题是指工程不符合国家相关标准和合同约定的情况。11.2质量问题的处理程序质保期内，如发生质量问题，建设单位应立即书面通知施工单位，施工单位应在接到通知后7个工作日内进行处理。11.3质量问题的处理结果质保期内，质量问题处理完毕后，建设单位应进行验收，如达到合同约定的质量标准，则质保期继续；如未达到标准，则施工单位应负责重新施工。第十二条质保期内违约责任12.1施工单位的违约责任质保期内，如施工单位未按合同约定履行维修、更换义务，应承担违约责任。12.2建设单位的违约责任质保期内，如建设单位未按合同约定履行费用承担等义务，应承担违约责任。12.3监理单位的违约责任质保期内，如监理单位未按合同约定履行监督、检查义务，应承担违约责任。第十三条质保期内法律纠纷的处理13.1法律纠纷的解决方式质保期内，如发生合同纠纷，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2法律纠纷的诉讼管辖质保期内，合同签订地人民法院享有管辖权。第十四条质保期后的续保条件与程序14.1续保的条件质保期结束后，如工程质量仍符合国家相关标准和合同约定，双方可协商续保。14.2续保的程序质保期结束后，如需续保，双方应签订续保协议，明确续保的质保期、费用等事项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不仅限于中介服务、监理监督、政府监管等环节。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方介入的义务第三方介入应遵守国家相关法律法规，按照合同约定及职责范围履行相关义务。2.2第三方介入的责任第三方介入应对其履行义务过程中的行为负责，并承担相应的法律后果。第三条第三方介入的沟通协调3.1沟通协调的方式第三方介入各方之间应通过书面、电话、现场等方式进行沟通协调。3.2沟通协调的内容沟通协调内容包括但不限于工程质量问题、维修更换进度、费用承担等方面。第四条第三方介入的费用承担4.1第三方介入费用的承担第三方介入的费用由各方根据合同约定及法律规定承担。4.2第三方介入费用的支付第三方介入费用的支付应按照合同约定及法律规定进行。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方介入的违约责任第三方介入如未按合同约定及法律规定履行义务，应承担违约责任。5.2第三方介入的违约赔偿第三方介入应承担因违约导致的赔偿责任，具体赔偿金额根据合同约定及法律规定确定。第六条第三方介入的法律纠纷处理6.1第三方介入的法律纠纷解决方式第三方介入如发生合同纠纷，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方介入的法律纠纷诉讼管辖第三方介入的合同纠纷由合同签订地人民法院享有管辖权。第七条第三方介入的质保责任7.1第三方介入的质保责任第三方介入应对其提供的服务质量负责，确保工程质量符合国家相关标准和合同约定。7.2第三方介入的质保期限第三方介入的质保期限按照本合同约定的质保期执行。第八条第三方介入的维修更换8.1第三方介入的维修更换义务第三方介入如提供的服务出现问题，应负责维修更换，直至达到合同约定的质量标准。8.2第三方介入的维修更换程序第三方介入的维修更换应按照本合同约定的程序进行。第九条第三方介入的责任限额9.1第三方介入的责任限额定义责任限额是指第三方介入在履行义务过程中，对其承担的责任进行限制的金额或范围。9.2第三方介入的责任限额确定第三方介入的责任限额根据合同约定及法律规定确定。9.3第三方介入的责任限额支付第三方介入的责任限额支付应按照合同约定及法律规定进行。第十条第三方介入的权益保护10.1第三方介入的权益保护各方应尊重第三方介入的合法权益，不得侵犯第三方介入的权益。10.2第三方介入的权益维护第三方介入如权益受到侵犯，有权依法维护其权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：建筑工程脚手架施工合同附件2：质保期协议附件3：第三方介入协议附件4：维修更换程序指南附件5：质量问题处理流程附件6：沟通协调办法附件7：违约行为记录表附件8：违约责任认定标准附件9：第三方介入费用明细表附件10：第三方介入责任限额确认书附件11：权益保护措施指南附件12：合同变更协议附件13：合同解除协议附件14：续保协议附件1：建筑工程脚手架施工合同本附件详细说明了甲乙双方的合同权利义务，包括施工内容、工程质量、施工安全、费用承担等方面。附件2：质保期协议本附件明确了质保期的定义、期限、质保责任、维修更换程序等事项。附件3：第三方介入协议本附件详细规定了第三方介入的定义、范围、义务责任、沟通协调、费用承担等内容。附件4：维修更换程序指南本附件详细描述了维修更换的程序，包括维修更换的条件、流程、费用承担等。附件5：质量问题处理流程本附件明确了质量问题的定义、处理程序、处理结果等。附件6：沟通协调办法本附件详细说明了各方之间的沟通协调方式、内容等。附件7：违约行为记录表本附件用于记录各方在合同执行过程中的违约行为。附件8：违约责任认定标准本附件详细列出了各种违约行为及其责任认定标准。附件9：第三方介入费用明细表本附件详细列出了第三方介入的各项费用明细。附件10：第三方介入责任限额确认书本附件明确了第三方介入的责任限额，包括限额金额或范围。附件11：权益保护措施指南本附件说明了各方应采取的措施，以保护第三方介入的合法权益。附件12：合同变更协议本附件用于记录合同变更的相关事项，包括变更的内容、日期等。附件13：合同解除协议本附件用于记录合同解除的相关事项，包括解除的原因、日期等。附件14：续保协议本附件用于记录质保期结束后，双方续保的相关事项。说明二：违约行为及责任认定：1.施工单位未按照合同约定履行施工义务，导致工程质量问题。2.施工单位未按照合同约定履行维修、更换义务。3.建设单位未按照合同约定履行费用承担义务。4.监理单位未按照合同约定履行监督、检查义务。5.第三方介入未按照合同约定履行相关义务。违约责任认定标准：1.施工单位违约责任：施工单位应承担因违约导致的维修、更换费用，以及因工程质量问题导致的损失。2.建设单位违约责任：建设单位应承担因违约导致的费用增加、工期延误等损失。3.监理单位违约责任：监理单位应承担因违约导致的建设项目损失，以及因监管不力导致的损失。4.第三方介入违约责任：第三方介入应承担因违约导致的损失，包括但不限于费用增加、工期延误等。简要示例说明：示例1：若施工单位未按照合同约定导致工程质量问题，施工单位应承担维修、更换费用，并赔偿建设单位因此造成的损失。示例2：若建设单位未按照合同约定履行费用承担义务，建设单位应承担因此导致的费用增加、工期延误等损失。示例3：若监理单位未按照合同约定履行监督、检查义务，监理单位应承担因此导致的建设项目损失。示例4：若第三方介入未按照合同约定履行相关义务，第三方介入应承担因此导致的损失。全文完。2024版建筑工程脚手架施工合同的质保期协议2本合同目录一览1.质保期定义与范围1.1质保期的定义1.2质保期的范围2.质保期限2.1质保期限的计算方式2.2质保期限的起始日期2.3质保期限的结束日期3.质保责任3.1质量问题的界定3.2质量问题的处理流程3.3质保责任的承担方式4.质保服务内容4.1质保服务的内容4.2质保服务的期限4.3质保服务的质量标准5.质保费用5.1质保费用的计算方式5.2质保费用的支付方式5.3质保费用的退还条件6.质保期内的维修与保养6.1维修与保养的范围6.2维修与保养的时间安排6.3维修与保养的质量标准7.质保期内的检查与验收7.1检查与验收的频率7.2检查与验收的标准7.3检查与验收的结果处理8.质保期内的沟通与协调8.1沟通与协调的方式8.2沟通与协调的时间安排8.3沟通与协调的内容9.质保期外的服务与支持9.1质保期外的服务内容9.2质保期外的支持方式9.3质保期外的费用承担10.质保期内的违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的承担方式10.3违约行为的解决途径11.质保期内的法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决的途径11.3争议解决的时间限制12.质保期内的权利与义务12.1权利的行使12.2义务的履行12.3权利与义务的变更13.质保期内的合同终止与解除13.1合同终止的条件13.2合同解除的程序13.3合同终止与解除后的质保服务14.质保期内的其他条款14.1附加条款14.2附录14.3附件第一部分：合同如下：第一条质保期定义与范围1.1质保期的定义质保期是指自工程验收合格之日起至合同约定的质保期限内，承包商对工程质量问题提供的免费维修、保养和更换服务的时间段。1.2质保期的范围质保期的范围包括工程所有建造、安装、设备、材料和配套服务等内容。第二条质保期限2.1质保期限的计算方式质保期限自工程验收合格之日起计算，按合同约定的年数计算。如合同无特别约定，质保期限为一年。2.2质保期限的起始日期质保期限的起始日期为工程验收合格之日。2.3质保期限的结束日期质保期限的结束日期为起始日期加上合同约定的年数。第三条质保责任3.1质量问题的界定质量问题是指工程在正常使用过程中出现的与工程质量有关的问题，包括但不限于结构安全、使用功能、设备性能等。3.2质量问题的处理流程质量问题的处理流程如下：（1）发现问题后，及时通知承包商；（2）承包商应在接到通知后48小时内派员赴现场进行核实；（3）如确认属于质量问题，承包商应立即进行维修、保养或更换；（4）维修、保养或更换完成后，需经发包方验收合格。3.3质保责任的承担方式质保责任由承包商承担，如因发包方使用、维护不当导致的问题，承包商不负责任。第四条质保服务内容4.1质保服务的内容质保服务内容包括：（1）定期对工程进行检查、维护、保养；（2）对工程出现的质量问题进行修复；（3）提供技术支持和服务。4.2质保服务的期限质保服务的期限为质保期内。4.3质保服务的质量标准质保服务应符合国家相关标准和行业规定。第五条质保费用5.1质保费用的计算方式质保费用的计算方式为：按合同金额的一定比例计算，具体比例在合同中约定。5.2质保费用的支付方式质保费用的支付方式为：分两次支付，一次在合同签订后支付50%，一次在工程验收合格后支付50%。5.3质保费用的退还条件质保费用的退还条件为：如承包商在质保期内未按照约定提供服务，发包方有权要求退还部分或全部质保费用。第六条质保期内的维修与保养6.1维修与保养的范围维修与保养的范围包括：（1）工程主体结构；（2）设备设施；（3）配套设施。6.2维修与保养的时间安排维修与保养的时间安排为：定期进行，具体时间安排在合同中约定。6.3维修与保养的质量标准维修与保养的质量标准应符合国家相关标准和行业规定。第八条质保期内的检查与验收8.1检查与验收的频率检查与验收的频率根据合同约定和工程实际情况确定，一般情况下每半年进行一次。8.2检查与验收的标准检查与验收的标准应符合国家相关标准和行业规定，以及合同中的约定。8.3检查与验收的结果处理检查与验收的结果分为合格和不合格。如检查不合格，承包商应在规定时间内进行整改，并重新验收。第九条质保期内的沟通与协调9.1沟通与协调的方式沟通与协调的方式包括电话、电子邮件、现场会议等，具体方式在合同中约定。9.2沟通与协调的时间安排沟通与协调的时间安排根据工程进度和需要确定，一般情况下每季度进行一次。9.3沟通与协调的内容沟通与协调的内容包括工程进度、质量问题、维修保养等。第十条质保期内的违约责任10.1违约行为的界定违约行为包括但不限于：（1）承包商未按照合同约定提供维修、保养服务；（2）发包方未按照合同约定支付质保费用。10.2违约责任的承担方式违约责任的承担方式包括：（1）违约方支付违约金；（2）违约方承担因违约产生的其他费用。10.3违约行为的解决途径违约行为的解决途径为：（1）双方协商解决；（2）向合同约定的仲裁机构申请仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。第十一条质保期内的法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决的途径争议解决的途径为：（1）双方协商解决；（2）向合同约定的仲裁机构申请仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。11.3争议解决的时间限制争议解决的时间限制为：自知道或应当知道争议发生之日起一年内提出。第十二条质保期内的权利与义务12.1权利的行使发包方有权按照合同约定要求承包商提供质保服务。12.2义务的履行承包商有义务按照合同约定提供质保服务，并保证服务质量。12.3权利与义务的变更权利与义务的变更需双方协商一致，并签订补充协议。第十三条质保期内的合同终止与解除13.1合同终止的条件合同终止的条件为：（1）质保期届满；（2）双方协商一致解除合同。13.2合同解除的程序合同解除的程序为：（1）双方签订解除合同的协议；（2）按照合同约定处理后续事宜。13.3合同终止与解除后的质保服务合同终止或解除后，承包商仍需按照合同约定提供剩余的质保服务。第十四条质保期内的其他条款14.1附加条款附加条款包括但不限于：工程的特殊要求、额外的维修保养服务等内容。14.2附录附录包括合同相关的图纸、技术文件、验收报告等。14.3附件附件包括合同的签订日期、双方盖章的合同副本等。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的参与方，包括但不限于监理机构、检测机构、维修保养服务提供商等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括：（1）工程质量监督与检查；（2）工程维修保养服务；（3）合同争议的调解与仲裁；（4）其他与工程相关的服务。第十六条第三方介入后的责任分配16.1第三方介入后的责任分配原则第三方介入后的责任分配原则为：谁委托谁负责。即甲乙双方应承担委托给第三方的责任。16.2第三方介入后的责任限额第三方介入后的责任限额为：（1）第三方造成的损失，由第三方承担；（2）第三方未按合同约定履行职责，由委托方承担。16.3第三方介入后的权益保护甲乙双方应保障第三方的合法权益，不得因合同争议影响第三方的权益。第十七条第三方介入的协调与管理17.1第三方介入的协调17.2第三方介入的管理甲乙双方应对第三方的工作进行监督与管理，确保第三方按照合同约定履行职责。第十八条第三方介入的变更与解除18.1第三方介入的变更第三方介入的变更需甲乙双方协商一致，并签订补充协议。18.2第三方介入的解除第三方介入的解除需甲乙双方协商一致，并签订解除协议。18.3第三方介入变更与解除后的责任处理第三方介入变更或解除后，甲乙双方应承担相应的责任。第十九条第三方介入的违约处理19.1第三方违约行为的界定第三方违约行为包括但不限于：（1）未按合同约定提供服务；（2）服务不符合合同约定的质量标准。19.2第三方违约责任的承担方式第三方违约责任的承担方式包括：（1）第三方支付违约金；（2）第三方承担因违约产生的其他费用。19.3第三方违约行为的解决途径第三方违约行为的解决途径为：（1）甲乙双方与第三方协商解决；（2）向合同约定的仲裁机构申请仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。第二十条第三方介入的权益保障与风险防控20.1第三方权益的保障甲乙双方应保障第三方的合法权益，不得损害第三方的权益。20.2第三方风险的防控甲乙双方应