辽宁省旅游设施招投标策略

辽宁省旅游设施招投标策略合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为辽宁省某旅游设施项目的业主，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，通过招投标方式选定乙方为该项目的施工单位。为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目范围及内容1.1本合同范围内的旅游设施项目包括但不限于：__________（具体项目内容）。1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准要求，完成本项目的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。第二条合同价格2.1本项目的合同总价为人民币____元（大写：_________________________元整），乙方应按照合同约定的价格完成本项目。2.2甲方支付乙方合同价款的____%（____%）作为预付款，余款在项目验收合格后支付。第三条合同履行3.1乙方应按照合同约定的工期完成本项目，工期自甲方书面通知乙方开工之日起计算。3.2乙方应保证项目质量，确保项目验收合格。如项目出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。3.3乙方应遵守国家法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工，确保施工安全。3.4乙方应承担由于自身原因导致的合同价款增加、工期延误等责任。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付合同总价款的____%作为违约金。4.2乙方如未按照约定工期完成项目，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%×逾期天数。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年____月____日一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸2.技术规范和标准要求3.项目验收合格标准4.安全生产要求的相关文件5.乙方的设计方案6.乙方采购的物资清单7.乙方施工计划8.乙方提交的进度报告9.项目验收报告10.保修条款及相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成项目，属于违约行为。2.乙方项目质量不符合约定，属于违约行为。3.乙方未遵守国家法律法规，属于违约行为。4.乙方未按照安全生产要求进行施工，属于违约行为。5.甲方未按时支付合同价款，属于违约行为。6.甲方未按约定提供施工图纸、技术规范和标准要求，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指辽宁省某旅游设施项目的业主。2.乙方：指被甲方选定为该项目施工单位的单位。3.招投标：指依据《中华人民共和国招标投标法》进行的公开、公平、公正的选择施工单位的过程。4.合同总价款：指双方约定的完成本项目所需支付的总金额。5.违约金：指违反合同约定所需支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到质量问题：乙方应立即整改，修复质量问题，并承担相应责任。3.遇到法律法规变更：乙方应遵守新的法律法规，确保施工合法合规。4.遇到支付问题：甲方应及时支付合同价款，如发生纠纷，可通过协商或法律途径解决。五、所有应用场景：1.旅游设施项目的施工招投标。2.旅游