钢筋供应商与施工单位2024年度合同价格条款3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME钢筋供应商与施工单位2024年度合同价格条款本合同目录一览1.价格条款1.1钢筋单价1.1.1材质及规格1.1.2单价计算方式1.1.3价格调整机制1.2数量条款1.2.1钢筋数量1.2.2数量调整机制1.3结算方式1.3.1结算周期1.3.2付款方式1.3.3发票开具及报销1.4交货期限1.4.1钢筋交货时间1.4.2延迟交货的处理1.4.3提前交货的处理1.5质量保证1.5.1钢筋质量标准1.5.2质量问题的处理1.5.3质量保证期限1.6违约责任1.6.1供应商违约1.6.2施工单位违约1.6.3违约赔偿方式1.7争议解决1.7.1争议解决方式1.7.2仲裁地点及机构1.7.3法律适用1.8合同的有效期1.8.1合同开始日期1.8.2合同结束日期1.8.3合同续约条款1.9保密条款1.9.1保密内容1.9.2保密期限1.9.3泄密责任1.10合同的修改和终止1.10.1修改条款1.10.2终止条款1.10.3终止后的处理事项1.11一般条款1.11.1合同的完整性和独立性1.11.2通知和通信1.11.3第三方受益人第一部分：合同如下：第一条价格条款1.1钢筋单价1.1.1材质及规格钢筋的材质及规格应符合国家相关标准和规定，具体材质及规格详见附件一。1.1.2单价计算方式钢筋的单价计算方式如下：（1）单价=基准价格+（材料成本指数基准材料成本指数）×调整系数。（2）基准价格为2024年度第一周的市场价格。（3）材料成本指数及调整系数由国家相关机构公布或双方协商确定。1.1.3价格调整机制钢筋价格的调整机制如下：（1）如市场价格波动超过基准价格的10%，双方可按实际波动幅度调整钢筋单价。（2）如国家政策调整影响材料成本，双方可按政策规定调整钢筋单价。第二条数量条款1.2.1钢筋数量施工单位应根据工程实际需求，向供应商提出钢筋数量及规格的采购计划。1.2.2数量调整机制钢筋数量的调整机制如下：（1）如施工单位实际采购数量与计划数量有较大偏差，双方可按实际需求调整数量。（2）如供应商无法满足施工单位的需求，供应商应提前通知施工单位，并承担相应责任。第三条结算方式1.3.1结算周期结算周期为一个月，每月末对本月采购的钢筋进行结算。1.3.2付款方式（1）供应商开具合法有效的增值税专用发票。（2）施工单位按约定付款期限支付货款。1.3.3发票开具及报销供应商应按国家相关规定开具增值税专用发票，并在发票上注明钢筋的材质、规格、数量等信息。施工单位按实际情况报销相关费用。第四条交货期限1.4.1钢筋交货时间供应商应在合同约定的交货期限内，将钢筋运输至施工单位指定的地点。1.4.2延迟交货的处理供应商延迟交货的，应按照延迟交货部分钢筋金额的1%向施工单位支付违约金。1.4.3提前交货的处理供应商提前交货的，施工单位有权不接受或按照实际需求接收。如施工单位不接受提前交货，供应商应承担相应责任。第五条质量保证1.5.1钢筋质量标准钢筋的质量应符合国家相关标准和规定，具体质量标准详见附件二。1.5.2质量问题的处理如发现钢筋质量问题，施工单位应在收货后3个工作日内向供应商提出，并提供相关证据。供应商应在收到通知后7个工作日内处理完毕。1.5.3质量保证期限供应商对钢筋提供的质量保证期限为验收合格之日起12个月。第六条违约责任1.6.1供应商违约供应商未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，向施工单位支付违约金，并赔偿因此给施工单位造成的损失。1.6.2施工单位违约施工单位未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，向供应商支付违约金，并赔偿因此给供应商造成的损失。1.6.3违约赔偿方式违约金的计算方式如下：（1）违约金=违约部分钢筋金额×1%。（2）损失赔偿额按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第七条争议解决1.7.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。1.7.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为供应商所在地，仲裁机构为供应商所在地的仲裁委员会。1.7.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第八条合同的有效期1.8.1合同开始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.8.2合同结束日期本合同的有效期至2024年12月31日止。1.8.3合同续约条款如双方同意续约，应在本合同到期前3个月签署书面续约协议。第九条保密条款1.9.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。1.9.2保密期限保密期限自双方签署本合同时起算，至合同终止或履行完毕之日止。1.9.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条合同的修改和终止1.10.1修改条款对本合同的修改，应由双方协商一致，并以书面形式作出。1.10.2终止条款（1）双方协商一致解除合同。（2）一方违约严重，对方有权解除合同。（3）合同有效期届满。1.10.3终止后的处理事项合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助解决合同终止后的事宜。第十一条一般条款1.11.1合同的完整性和独立性本合同构成双方完整的协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。1.11.2通知和通信双方应以书面形式互相通知和沟通。1.11.3第三方受益人本合同的条款不仅对双方有约束力，也对双方指定的第三方有约束力。第十二条法律和行政本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三条合同的履行地本合同的履行地为人民法院有管辖权的地点。第十四条其他条款双方在本合同中未涉及的事宜，可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同履行过程中的任何个人、企事业单位、社会团体或其他组织。第二条第三方介入的的情形1.2第三方介入的情形包括但不限于：（1）中介方提供信息服务、协调关系或协助履约。（2）监理方对工程质量、进度、安全等进行监督和检查。（3）政府相关部门对合同履行进行监管和检查。第三条第三方介入的义务和责任1.3第三方介入的义务和责任应符合国家法律法规的规定，以及甲乙双方的约定。第四条第三方介入的协调和沟通1.4甲乙双方应积极与第三方进行协调和沟通，确保合同的顺利履行。第五条第三方介入的费用1.5第三方介入的费用由甲乙双方按照约定承担。没有约定或约定不明确的，由第三方承担。第六条第三方介入的违约责任1.6第三方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第七条第三方介入的赔偿责任1.7第三方因故意或过失侵害甲乙双方的合法权益的，应承担赔偿责任。第八条第三方介入的权益保护1.8甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方的权益。第九条第三方介入的合同变更1.9如因第三方介入需要变更本合同的，甲乙双方应签订书面变更协议，并经第三方确认。第十条第三方介入的合同解除1.10如因第三方介入需要解除本合同的，甲乙双方应签订书面解除协议，并经第三方确认。第十一条第三方介入的争议解决1.11甲乙双方与第三方之间因本合同产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条第三方介入的保密义务1.12第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。第十三条第三方介入的合同续约1.13如第三方同意续约，应在本合同到期前3个月签署书面续约协议。第十四条第三方介入的其他条款1.14双方在本合同中未涉及的事宜，可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：钢筋材质及规格说明详细列出合同中提到的所有钢筋材质、规格、数量等信息。附件二：单价计算方式说明详细解释单价计算方式的具体公式、基准价格、材料成本指数、调整系数等。附件三：价格调整机制说明详细解释价格调整机制的触发条件、调整幅度、调整时间等。附件四：钢筋数量调整机制说明详细解释钢筋数量调整机制的触发条件、调整幅度、调整时间等。附件五：结算方式说明详细解释结算周期、付款方式、发票开具及报销等流程。附件六：交货期限说明详细列出钢筋交货时间、延迟交货的处理、提前交货的处理等。附件七：质量保证说明详细列出钢筋质量标准、质量问题的处理、质量保证期限等。附件八：违约行为及责任认定说明详细列出所有可能的违约行为、违约责任认定标准、违约金计算方式等。附件九：争议解决方式说明详细解释争议解决方式、仲裁地点及机构、法律适用等。附件十：保密条款说明详细解释保密内容、保密期限、泄密责任等。附件十一：合同的修改和终止说明详细解释合同修改和终止的条件、程序、续约条款等。附件十二：一般条款说明详细解释合同的完整性和独立性、通知和通信、第三方受益人等。附件十三：第三方介入说明详细解释第三方介入的情形、义务和责任、协调和沟通、费用承担等。附件十四：合同续约说明详细解释合同续约的条件、程序、续约期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.供应商未按合同约定时间交货或交货不合格。示例：供应商未能在约定的交货期限内交付钢筋，或交付的钢筋不符合合同约定的质量标准。2.供应商未按合同约定履行质量保证义务。示例：供应商提供的钢筋质量不符合国家相关标准和规定，或质量保证期限内出现质量问题。3.供应商未按合同约定履行保密义务。示例：供应商泄露了施工单位的商业秘密，导致施工单位遭受损失。4.施工单位未按合同约定支付货款。示例：施工单位在收到供应商提供的发票后，未能按约定付款期限支付货款。5.施工单位未按合同约定使用钢筋。示例：施工单位在使用钢筋过程中，未能遵守国家相关法律法规，导致钢筋损坏或事故。违约责任认定标准：1.供应商违约责任：供应商应承担违约责任，向施工单位支付违约金，并赔偿因此给施工单位造成的损失。2.施工单位违约责任：施工单位应承担违约责任，向供应商支付违约金，并赔偿因此给供应商造成的损失。3.第三方违约责任：如第三方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。全文完。钢筋供应商与施工单位2024年度合同价格条款1本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1钢筋1.2供应商1.3施工单位1.4年度第二条合同有效期限2.1有效期2.2起始日期2.3终止日期第三条价格条款3.1钢筋价格3.1.1价格计算方式3.1.2价格调整机制3.1.3价格确认与通知3.2运输费用3.3税费第四条数量与质量4.1数量4.2质量标准4.3检验与验收第五条交货与运输5.1交货地点5.2交货时间5.3运输方式5.4风险转移第六条支付条款6.1支付方式6.2支付期限6.3发票开具第七条违约责任7.1供应商的违约行为7.2施工单位的违约行为7.3违约后果第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力后果第九条争议解决9.1协商解决9.2调解9.3仲裁9.4法律适用第十条合同的变更与终止10.1合同变更10.2合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2泄露后果第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1通知与送达13.2合同附件13.3合同解除第十四条双方签字盖章14.1供应商签字盖章14.2施工单位签字盖章第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1钢筋：指本合同约定的供应商向施工单位供应的钢筋产品，包括各种型号、规格的钢筋。1.2供应商：指本合同约定的供应钢筋产品的法人或其他组织，具有合法的营业执照和生产许可证。1.3施工单位：指本合同约定的购买钢筋产品的法人或其他组织，具有合法的营业执照和施工许可证。1.4年度：指本合同约定的供应期间，即2024年度。第二条合同有效期限2.1有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至2024年12月31日止。2.2起始日期：本合同的起始供应日期为2024年1月1日。2.3终止日期：本合同的终止供应日期为2024年12月31日。第三条价格条款3.1钢筋价格：本合同约定的钢筋价格为人民币（大写）：壹佰元整（小写）：100.00元/吨。3.1.1价格计算方式：钢筋价格按实际供应数量计算，具体计算方式为：供应数量（吨）×单价（元/吨）=总价（元）。3.1.2价格调整机制：本合同约定的钢筋价格在合同有效期内固定不变。3.1.3价格确认与通知：供应商应在每次供应前将本次供应的钢筋价格通知施工单位。3.2运输费用：运输费用由供应商承担，具体费用在合同中另行约定。3.3税费：钢筋产品的税费按照国家相关政策规定执行，由供应商和施工单位各自承担相应部分。第四条数量与质量4.1数量：供应商应按照施工单位的需求供应钢筋，具体数量在合同中约定。4.2质量标准：钢筋产品质量应符合国家相关标准和规定，具体质量要求在合同中约定。4.3检验与验收：钢筋产品到达施工单位指定地点后，施工单位应在约定的时间内进行验收，并将验收结果通知供应商。如施工单位对钢筋产品质量有异议，应在验收合格后三日内向供应商提出，并提供相关证据。供应商应在接到异议后七日内作出答复，并采取相应的补救措施。第五条交货与运输5.1交货地点：钢筋产品交付地点为施工单位指定的工地仓库。5.2交货时间：供应商应按照合同约定的时间及时供应钢筋，具体交货时间在合同中约定。5.3运输方式：供应商应选择合适的运输方式将钢筋产品运输至施工单位指定地点，具体运输方式在合同中约定。5.4风险转移：钢筋产品运输过程中发生的损失、损坏等风险由供应商承担，但施工单位未按约定接收或未及时验收的，风险自施工单位接收或验收之时起转移至施工单位。第六条支付条款6.1支付方式：施工单位支付钢筋款项的方式为转账支付，具体支付方式在合同中约定。6.2支付期限：施工单位应在验收合格后七个工作日内支付钢筋款项，具体支付期限在合同中约定。6.3发票开具：供应商应按照施工单位的要求开具正规发票，具体发票要求在合同中约定。第七条违约责任7.1供应商的违约行为：供应商未按合同约定供应钢筋的，应按照逾期交付钢筋的数量和单价支付违约金，违约金计算方式为：逾期交付数量×单价×逾期天数×1%。7.2施工单位的违约行为：施工单位未按合同约定支付钢筋款项的，应按照逾期支付的金额支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×1%。7.3违约后果：供应商和施工单位的违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条不可抗力8.1不可抗力事件：不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。8.2不可抗力后果：由于不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，受到不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。遭受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件，减少损失，并在不可抗力事件结束后继续履行合同。第九条争议解决9.1协商解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁：如调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的变更与终止10.1合同变更：合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认。10.2合同终止：合同期满或双方协商一致解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2泄露后果：如任何一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担赔偿责任。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式：如发生争议，通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1通知与送达：双方之间的通知和文件送达，均应以书面形式进行，送达地址和联系方式在合同中约定。13.2合同附件：本合同附件包括合同履行所需的各种文件和资料，附件与合同具有同等法律效力。13.3合同解除：合同解除应符合法律、法规的规定，并经双方协商一致。第十四条双方签字盖章14.1供应商签字盖章：供应商授权代表签字并加盖公章。14.2施工单位签字盖章：施工单位授权代表签字并加盖公章。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指非本合同当事人，但参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于中介方、监理方、检测方、运输方等。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方介入的义务：第三方应按照合同约定及相关法律法规的规定，履行其在合同中的义务。2.2第三方责任：第三方因其违约行为导致甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第三条第三方介入的权益保障3.1第三方权益：第三方有权根据合同约定获得相应的权益，包括但不限于款项支付、货物接收等。3.2第三方权益的保障：甲乙方应保证第三方的合法权益，如因甲乙方原因导致第三方权益受损的，甲乙方应承担相应的责任。第四条第三方介入的协调与管理4.2第三方管理：甲乙方应对第三方的履行情况进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额在本合同价款的百分之五以内，具体限额在合同中约定。5.2第三方责任限额的适用：第三方因违约行为导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方按照约定承担不超过责任限额的赔偿责任。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方变更：如第三方因故不能继续履行合同义务，甲乙方可协商一致更换第三方。6.2第三方终止：如第三方违约或因其他原因导致合同无法继续履行，甲乙方有权终止第三方介入。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议：如第三方与甲乙方之间发生争议，通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2第三方争议的解决：第三方争议的解决应符合法律、法规的规定，并经甲乙方协商一致。第八条第三方介入的保密义务8.1保密义务：第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。8.2保密期限：保密义务的期限自合同履行结束之日起计算，期限为五年。第九条第三方介入的合规性9.1合规性要求：第三方应遵守相关法律法规、行业标准和合同约定，不得从事违法、违规行为。9.2合规性监督：甲乙方应对第三方的合规性进行监督，如发现第三方存在违法、违规行为的，甲乙方有权要求第三方改正或终止合同履行。第十条第三方介入的合同效力10.1合同效力：本合同对甲乙方及第三方均具有法律约束力。10.2第三方签字盖章：第三方应在合同上签字盖章，以证明其对合同内容的确认和承诺。第十一条甲乙方的权利与义务11.1甲乙方的权利：甲乙方有权按照合同约定要求第三方履行义务，并依法追究第三方的违约责任。11.2甲乙方的义务：甲乙方应履行合同约定的义务，并保证第三方的合法权益。第十二条第三方介入的合同变更与解除12.1合同变更：本合同的变更需甲乙方与第三方协商一致，并以书面形式确认。12.2合同解除：本合同的解除需甲乙方与第三方协商一致，并以书面形式确认。第十三条第三方介入的违约责任13.1第三方违约：第三方违反合同约定，导致甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。13.2甲乙方违约：甲乙方违反合同约定，导致第三方损失的，应承担相应的赔偿责任。第十四条第三方介入的权益保护14.1权益保护：甲乙方应保护第三方的合法权益，如因甲乙方原因导致第三方权益受损的，甲乙方应承担相应的责任。14.2权益维护：甲乙方应采取措施维护第三方的合法权益，确保合同顺利履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：钢筋产品规格型号清单详细列出供应商应供应的所有钢筋产品规格、型号、长度、直径等信息。附件二：质量检验标准详细规定钢筋产品的质量检验标准，包括抗拉强度、屈服强度、延伸率等指标。附件三：供应计划详细列出供应商每月、每周、每日的供应计划，包括钢筋品种、数量、交货时间等信息。附件四：运输方式及路线详细规定钢筋产品的运输方式、路线、中转站点等信息。附件五：支付方式及时间表详细列出支付方式、支付时间表，包括每批钢筋的付款时间、付款金额等信息。附件六：验收标准及程序详细规定钢筋产品的验收标准、程序，包括验收人员的资质要求、验收流程等。附件七：违约金计算公式详细列出违约金的计算公式，包括逾期交付违约金、质量不符违约金等。附件八：保密协议详细规定双方在合同履行过程中应保守的商业秘密、技术秘密等信息。附件九：争议解决方式详细列出争议解决的途径，包括协商、调解、仲裁、诉讼等方式。附件十：合同履行过程中的其他文件包括双方在合同履行过程中形成的会议纪要、沟通记录、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.供应商未按合同约定时间、数量供应钢筋。2.供应商供应的钢筋产品质量不符合合同约定标准。3.供应商未按约定运输方式、路线运输钢筋。4.供应商未按约定支付违约金。5.施工单位未按合同约定时间支付钢筋款项。6.施工单位未按约定接受钢筋产品验收。7.施工单位未按约定使用钢筋产品。违约责任认定：1.供应商违约：供应商应按合同约定支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×1%。2.施工单位违约：施工单位应按合同约定支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×1%。3.如一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并追究违约方的赔偿责任。4.双方均违约：双方应各自承担相应的违约责任，并互相追究赔偿责任。示例说明：1.供应商未能在约定时间内供应钢筋，导致施工单位工期延误。供应商应按合同约定支付违约金，同时施工单位有权要求供应商承担因工期延误产生的额外费用。2.供应商供应的钢筋产品质量不符合合同约定，施工单位有权拒绝接收，并要求供应商更换符合质量要求的钢筋产品。供应商应承担更换钢筋产品的费用，并支付违约金。全文完。钢筋供应商与施工单位2024年度合同价格条款2本合同目录一览1.价格条款1.1钢筋价格1.1.1钢筋基准价格1.1.2钢筋调整价格1.1.3钢筋价格的公布和调整方式1.2价格构成1.2.1钢筋单价构成1.2.2钢筋总价构成1.3价格确认和变更1.3.1价格确认方式1.3.2价格变更条件1.3.3价格变更程序1.4价格支付1.4.1支付方式1.4.2支付时间1.4.3支付金额2.数量条款2.1钢筋数量2.1.1钢筋供货数量2.1.2钢筋使用数量2.2数量确认和调整2.2.1数量确认方式2.2.2数量调整条件2.2.3数量调整程序3.交货条款3.1交货地点3.2交货时间3.3交货方式4.质量条款4.1钢筋质量标准4.2质量检验4.3质量问题处理5.售后服务条款5.1售后服务内容5.2售后服务响应时间5.3售后服务处理结果6.合同有效期限7.合同解除和终止8.违约责任9.争议解决方式10.合同的签订和生效11.合同的修改和补充12.合同的解除和终止13.保密条款14.其他条款第一部分：合同如下：第一条价格条款1.1钢筋价格1.1.1钢筋基准价格：基准价格为每吨人民币元（大写：人民币元整），该价格自合同签订之日起至2024年12月31日止有效。1.1.2钢筋调整价格：钢筋价格将根据市场行情波动进行调整。供应商应每月初向施工单位提供钢筋市场价格信息，经双方协商一致后，可以对钢筋价格进行调整。1.1.3钢筋价格的公布和调整方式：供应商应通过电子邮件或传真等方式，将钢筋价格信息发送给施工单位。价格调整时，供应商应提供价格调整的依据和计算公式，经双方确认后执行。第一条价格构成1.2钢筋价格构成：钢筋单价包括材料成本、加工成本、运输费用、税费等。具体单价构成由双方另行协商确定。1.2.1钢筋总价构成：钢筋总价等于钢筋单价乘以供货数量。第三条价格确认和变更1.3.1价格确认方式：双方应在合同签订后五个工作日内，确认钢筋价格。确认后的价格作为双方交易的基础。1.3.2价格变更条件：如遇市场行情发生重大变化，双方可以协商变更钢筋价格。1.3.3价格变更程序：双方应书面确认价格变更，并注明变更的原因和计算公式。变更后的价格自确认之日起生效。第四条价格支付1.4.1支付方式：施工单位采用银行转账方式支付供应商。1.4.2支付时间：施工单位应在每月20日前支付当月钢筋款项。1.4.3支付金额：支付金额等于当月供货数量乘以钢筋单价。第五条数量条款2.1钢筋数量2.1.1钢筋供货数量：供应商应按照施工单位的需求，按时提供钢筋。2.1.2钢筋使用数量：施工单位应合理使用钢筋，确保工程质量。第六条数量确认和调整2.2.1数量确认方式：双方应在每个工程阶段结束后，共同对钢筋使用数量进行确认。2.2.2数量调整条件：如遇施工单位工程变更或其他特殊情况，需要调整钢筋数量。2.2.3数量调整程序：双方应书面确认数量调整，并注明调整的原因和数量。调整后的数量自确认之日起生效。第七条交货条款3.1交货地点：钢筋交货地点为施工单位施工现场。3.2交货时间：供应商应按照双方确认的供货计划，按时交付钢筋。3.3交货方式：供应商采用运输公司运输至施工单位指定地点。第八条质量条款4.1钢筋质量标准：钢筋应符合国家相关标准和规定，具备足够的强度和稳定性。4.2质量检验：施工单位对收到的钢筋进行现场检验，确保钢筋质量符合合同要求。4.3质量问题处理：如发现钢筋质量问题，施工单位应及时通知供应商。供应商应在接到通知后三个工作日内，根据具体情况采取更换、修复或退货等措施。第九条售后服务条款5.1售后服务内容：供应商应提供钢筋使用过程中的技术支持和咨询服务。5.2售后服务响应时间：供应商对施工单位提出的售后服务请求应在接到请求后24小时内给予答复。5.3售后服务处理结果：供应商应根据施工单位的需求，提供满意的解决方案。第十条合同有效期限6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，至2025年12月31日止。第十一条合同解除和终止7.1在合同有效期内，如双方协商一致，可以解除或终止合同。7.2合同解除或终止后，尚未履行的义务应立即终止。第十二条违约责任8.1如供应商未能按照约定时间、数量交货，应向施工单位支付违约金，违约金为合同金额的1%。8.2如施工单位未能按照约定时间支付款项，应向供应商支付滞纳金，滞纳金为应付款项的0.5%。第十三条争议解决方式9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条保密条款10.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以严格保密。10.2保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起五年。第二部分：第三方介入后的修正第一部分：第三方定义及责任1.1第三方定义：本合同所述第三方指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、运输方、检验方等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其职责，确保合同的顺利履行。1.3第三方权益：第三方在本合同项下的权益，包括但不限于费用支付、责任限制等，由甲乙方协商确定。第二部分：第三方介入的额外条款及说明2.1第三方介入程序：当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并说明介入的原因和时间。2.2第三方选择：甲乙方应共同选