版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME钢筋供应商与工程开发商2024年度供货合同本合同目录一览第一条供货范围与数量1.1钢筋种类与规格1.2供货数量与时间安排1.3货物质量标准第二条价格与支付条款2.1钢筋单价与总价2.2支付方式与期限2.3价格调整机制第三条交货与验收3.1交货地点与时间3.2验收标准与程序3.3货物损坏与丢失处理第四条质量保证与售后服务4.1供应商的质量责任4.2质量异议的处理4.3售后服务与维修第五条合同的履行与违约责任5.1供应商的履行义务5.2工程开发商的履行义务5.3违约责任与赔偿第六条合同的变更与解除6.1合同变更的条件与程序6.2合同解除的条件与程序第七条争议解决7.1争议的解决方式7.2仲裁地点与机构7.3法律适用第八条保密条款8.1保密信息的范围与内容8.2保密义务与期限第九条不可抗力9.1不可抗力的定义与范围9.2不可抗力事件的影响与处理第十条合同的有效期与终止10.1合同的有效期10.2合同的终止条件与程序第十一条合同的签署与生效11.1合同签署的时间与地点11.2合同的生效条件与时间第十二条附则12.1合同附件12.2合同修改与补充12.3合同解除后的处理第十三条其他条款13.1双方约定的其他权利与义务13.2第三方受益人的权益第十四条签署页14.1双方签署的合同正本与副本数量14.2双方授权代表签字与盖章第一部分:合同如下:第一条供货范围与数量1.1钢筋种类与规格供应商应按照工程开发商提供的工程设计图纸和施工要求,提供符合国家标准的钢筋。钢筋种类与规格包括但不限于HRB335、HRB400、HRB500、HPB300等,具体种类与规格详见附件一。1.2供货数量与时间安排供应商应根据工程开发商的工程进度和施工需求,按照约定的时间节点和数量,分批次提供钢筋。具体供货数量与时间安排详见附件二。1.3货物质量标准供应商提供的钢筋应符合国家现行有关标准规定,并满足工程设计和施工要求。供应商应对提供的钢筋质量承担法律责任。第二条价格与支付条款2.1钢筋单价与总价钢筋的单价和总价根据市场行情和供应商的报价确定。具体单价和总价详见附件三。2.2支付方式与期限工程开发商应按照约定的付款方式和期限,向供应商支付钢筋款项。支付方式可以是现金、转账、承兑等,具体支付方式详见附件四。2.3价格调整机制在合同履行期间,如遇市场行情变动,双方可按照约定的价格调整机制进行价格调整。具体调整办法详见附件五。第三条交货与验收3.1交货地点与时间供应商应按照约定将钢筋运输至工程开发商指定的交货地点。具体交货地点与时间详见附件六。3.2验收标准与程序工程开发商应按照约定的标准对供应商提供的钢筋进行验收。验收合格的钢筋,工程开发商应签字确认并接收。具体验收标准与程序详见附件七。3.3货物损坏与丢失处理如在运输过程中发生货物损坏或丢失,供应商应承担相应的责任。具体处理办法详见附件八。第四条质量保证与售后服务4.1供应商的质量责任供应商应对提供的钢筋质量承担责任。如发生质量问题,供应商应负责解决,并承担相应的赔偿责任。具体质量要求详见附件九。4.2质量异议的处理工程开发商如对供应商提供的钢筋质量有异议,应在验收合格后七个工作日内向供应商提出。供应商应在接到异议后十个工作日内采取措施予以解决。具体处理程序详见附件十。4.3售后服务与维修供应商应提供必要的售后服务与维修支持,确保钢筋在施工过程中的正常使用。具体服务内容与范围详见附件十一。第五条合同的履行与违约责任5.1供应商的履行义务供应商应按照合同约定,按时、按量、按质提供钢筋。如供应商未按约定履行义务,应承担违约责任。具体违约责任详见附件十二。5.2工程开发商的履行义务工程开发商应按照合同约定,按时支付钢筋款项,并接收供应商提供的钢筋。如工程开发商未按约定履行义务,应承担违约责任。具体违约责任详见附件十三。5.3违约责任与赔偿如一方违约,应承担违约责任,并赔偿对方因此所遭受的损失。具体赔偿办法详见附件十四。第六条合同的变更与解除6.1合同变更的条件与程序合同履行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,并经双方盖章确认。具体变更程序详见附件十五。6.2合同解除的条件与程序合同履行过程中,如发生不可抗力或其他约定解除条件,双方可协商解除合同。具体解除程序详见附件十六。第八条保密条款8.1保密信息的范围与内容本合同涉及的双方商业秘密、技术秘密、价格信息、采购计划等,均属于保密信息。未经对方同意,任何一方不得向第三方披露保密信息。8.2保密义务与期限双方对保密信息的保密义务自合同签署之日起生效,至合同终止或履行完毕后五年内有效。在任何情况下,双方均不得违反本保密条款。第九条不可抗力9.1不可抗力的定义与范围不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方,并尽快提供相关证明文件。9.2不可抗力事件的影响与处理如发生不可抗力事件,双方应协商确定不可抗力事件对合同履行时间、履行方式的影响。如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同。第十条合同的有效期与终止10.1合同的有效期本合同自双方签署之日起生效,有效期至2025年12月31日。10.2合同的终止条件与程序合同到期后,如双方不再续签,合同自行终止。合同终止后,供应商应按照合同约定,办理相关手续,将剩余钢筋交付工程开发商。第十一条合同的签署与生效11.1合同签署的时间与地点本合同于2024年1月1日在市签署。11.2合同的生效条件与时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第十二条附则12.1合同附件本合同附件包括:附件一(钢筋种类与规格)、附件二(供货数量与时间安排)、附件三(价格与支付条款)、附件四(交货与验收)、附件五(质量保证与售后服务)、附件六(合同履行与违约责任)、附件七(争议解决)、附件八(货物损坏与丢失处理)、附件九(质量标准)、附件十(质量异议的处理)、附件十一(售后服务与维修)、附件十二(供应商的履行义务)、附件十三(工程开发商的履行义务)、附件十四(违约责任与赔偿)、附件十五(合同变更与解除)、附件十六(保密协议)。12.2合同修改与补充本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定,办理相关手续,互相退还已收到的对方款项、货物等。第十三条其他条款13.1双方约定的其他权利与义务双方可根据实际情况,签订其他补充协议,约定与本合同有关的权利与义务。13.2第三方受益人的权益本合同的履行过程中,如涉及第三方受益人,第三方应承认本合同的约定,并按照合同约定享有相关权益。第十四条签署页14.1双方签署的合同正本与副本数量本合同一式两份,双方各执一份。14.2双方授权代表签字与盖章本合同由双方授权代表签字并加盖公司公章后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入指在本合同履行过程中,除甲乙方之外的第三方参与合同的履行、监督或协调等活动。第三方可以是中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于合同履行过程中的质量监督、进度协调、争议调解等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方同意第三方介入时,应签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入前,应向甲乙方提交详细的工作计划和介入方案,甲乙方有权对第三方的工作计划和介入方案进行审查和同意。2.3第三方介入时,应遵守国家相关法律法规和行业规范,不得干涉甲乙方的正常经营活动。第三条第三方的主要职责与义务3.1质量监督第三方应按照合同约定和国家相关标准,对供应商提供的钢筋质量进行监督,确保钢筋质量符合要求。3.2进度协调第三方应协调甲乙方的工作进度,确保供货进度满足工程需求。3.3争议调解第三方应在发生争议时,提供中立的意见和建议,协助甲乙方达成一致解决方案。3.4报告与沟通第三方应定期向甲乙方报告介入工作的情况,并提供必要的沟通与协调服务。第四条第三方介入的法律责任4.1第三方应独立承担因介入行为引起的法律责任,甲乙方不承担由此产生的任何损失和费用。4.2第三方在介入过程中的违法行为,应由第三方自行承担相应的法律责任,并赔偿因此给甲乙方造成的损失。4.3第三方如未能履行其职责,导致合同履行出现问题,第三方应承担相应的违约责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系,不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方仍应按照本合同履行各自的义务。5.2第三方介入时,不代表甲乙方任何一方,第三方应保持中立,公正地履行介入职责。5.3甲乙方与第三方之间的合同,不得影响甲乙方按照本合同约定履行义务。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙方的赔偿责任,应以第三方从甲乙方获得的报酬为限。6.2第三方如因故意或者重大过失造成甲乙方损失的,第三方应承担无限责任。6.3第三方对甲乙方的赔偿责任,不包括因甲乙方违约或者违法行为导致的损失。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入合同到期或者甲乙方同意提前终止时,第三方介入终止。7.2第三方因故不能继续履行介入职责时,甲乙方有权解除第三方介入合同。7.3第三方介入终止后,第三方应按照甲乙方要求,办理相关手续,确保合同顺利履行。第八条违约责任与赔偿8.1第三方如未能履行介入职责,导致合同履行出现问题,第三方应承担违约责任。8.2第三方因故意或者重大过失造成甲乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。8.3甲乙方如未能按照约定支付报酬或者提供必要的协助,导致第三方不能正常履行介入职责,甲乙方应承担违约责任。第九条争议解决9.1双方如在第三方介入过程中发生争议,应通过友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条附则10.1本附加条款与本合同具有同等法律效力,如有冲突,以本附加条款为准。10.2本附加条款未尽事宜,可由甲乙方另行签订补充协议,补充协议与本附加条款具有同等法律效力。10.3本附加条款一式两份,甲乙双方各执一份。10.4本附加条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:钢筋种类与规格详细列出所有钢筋的种类与规格,包括型号、直径、长度等参数。附件二:供货数量与时间安排列出供货的数量、时间节点、交货批次等信息,明确每次供货的具体数量和时间。附件三:价格与支付条款包括钢筋的单价、总价、支付方式、支付期限等信息。附件四:交货与验收详细说明交货地点、时间以及验收的标准和程序。附件五:质量保证与售后服务列出供应商的质量保证措施、售后服务内容和要求。附件六:合同履行与违约责任明确双方在合同履行过程中的义务和违约责任。附件七:争议解决列出争议解决的途径和方式,包括仲裁地点、机构和法律适用等。附件八:货物损坏与丢失处理详细说明货物损坏或丢失的处理程序和责任划分。附件九:质量标准列出钢筋的质量标准,包括国家相关标准和要求。附件十:质量异议的处理明确质量异议的处理程序和责任划分。附件十一:售后服务与维修详细说明售后服务的内容和维修支持的范围。附件十二:供应商的履行义务列出供应商在合同履行过程中的义务和责任。附件十三:工程开发商的履行义务列出工程开发商在合同履行过程中的义务和责任。附件十四:违约责任与赔偿明确违约行为的责任认定和赔偿标准。附件十五:合同变更与解除详细说明合同变更和解除的条件和程序。附件十六:保密协议列出保密信息的范围、保密义务和保密期限等。说明二:违约行为及责任认定:1.供应商未按约定时间交货或交货数量不足,视为违约。供应商应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿因违约造成的工程损失。示例:供应商应于2024年1月1日交货,但由于运输原因,货物延迟至1月5日到达,导致工程进度延误。供应商应承担因延误导致的工程损失。2.供应商提供的钢筋质量不符合约定或国家标准,视为违约。供应商应承担违约责任,包括更换不合格钢筋、支付违约金和赔偿工程损失。示例:供应商提供的钢筋经检测发现强度不足,不符合合同约定的质量要求。供应商应承担更换钢筋和赔偿因质量问题导致的工程损失。3.工程开发商未按约定支付货款,视为违约。工程开发商应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿供应商的损失。示例:工程开发商应于2024年1月10日支付货款,但直至1月20日仍未支付,导致供应商资金流转困难。工程开发商应承担因延迟支付导致的供应商损失。4.工程开发商未按约定接收货物,视为违约。工程开发商应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿供应商的损失。示例:供应商按约定于2024年1月15日交付货物,但工程开发商未能按时接收,导致货物在仓库保管费用增加。工程开发商应承担因未按时接收货物导致的损失。5.双方未按约定履行合同义务,导致合同无法履行或造成损失,双方应承担违约责任。示例:双方在合同履行过程中发生争议,未能达成一致解决方案,导致合同无法继续履行。双方应承担因未能履行合同导致的损失。全文完。钢筋供应商与工程开发商2024年度供货合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2工程开发商信息第二条供货内容2.1供货品种2.2供货数量2.3供货质量标准第三条供货时间3.1供货计划3.2临时加急订单处理第四条供货价格4.1价格条款4.2价格调整机制第五条付款方式与时间5.1付款条件5.2付款期限第六条运输与交付6.1运输方式6.2交货地点6.3运输风险责任第七条质量保证与售后服务7.1质量检验7.2质量异议处理7.3退货与换货第八条合同的有效期8.1合同起始日期8.2合同终止日期第九条违约责任9.1供应商的违约行为9.2工程开发商的违约行为第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3法律途径第十一条合同的修改与终止11.1合同修改11.2合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约泄露后果第十三条法律适用与争议解决13.1适用法律13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同份数第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商名称:____________1.1.2注册地址:____________1.1.3法人代表:____________1.1.4联系人:____________1.1.5联系电话:____________1.1.6电子邮箱:____________1.1.7税务登记证号:____________1.1.8开户银行及账号:____________1.2工程开发商信息1.2.1工程开发商名称:____________1.2.2注册地址:____________1.2.3法人代表:____________1.2.4联系人:____________1.2.5联系电话:____________1.2.6电子邮箱:____________1.2.7税务登记证号:____________1.2.8开户银行及账号:____________第二条供货内容2.1供货品种2.1.1钢筋品种:____________2.1.2规格型号:____________2.1.3材质要求:____________2.1.4生产标准:____________2.2供货数量2.2.1总供货数量:____________2.2.2分期供货数量及时间:____________2.2.3临时加急订单数量及时间:____________2.3供货质量标准2.3.1质量标准:____________2.3.2质量检验标准:____________2.3.3质量保证期限:____________第三条供货时间3.1供货计划3.1.1供货日期:____________3.1.2供货周期:____________3.1.3供货方式:____________3.2临时加急订单处理3.2.1加急订单处理方式:____________3.2.2加急订单供货时间:____________第四条供货价格4.1价格条款4.1.1单价:____________4.1.2总价:____________4.1.3付款优惠条款:____________4.2价格调整机制4.2.1调整因素:____________4.2.2调整方式:____________4.2.3调整时间:____________第五条付款方式与时间5.1付款条件5.1.1付款方式:____________5.1.2付款比例:____________5.1.3付款期限:____________5.2付款期限5.2.1发票开具时间:____________5.2.2付款时间:____________5.2.3付款账户信息:____________第六条运输与交付6.1运输方式6.1.1运输方式:____________6.1.2运输公司:____________6.1.3起运地:____________6.1.4目的地:____________6.2交货地点6.2.1交货地点:____________6.2.2收货人:____________6.2.3收货人联系电话:____________6.3运输风险责任6.3.1风险责任承担方:____________6.3.2保险办理:____________6.3.3损失赔偿标准:____________第八条合同的有效期8.1合同起始日期:____________8.2合同终止日期:____________第九条违约责任9.1供应商的违约行为9.1.1未按约定时间供货:____________9.1.2供货数量不足:____________9.1.3供货质量不符合约定:____________9.2工程开发商的违约行为9.2.1未按约定时间付款:____________9.2.2未按约定接受货物:____________9.2.3其他违约行为:____________第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3法律途径第十一条合同的修改与终止11.1合同修改11.1.1修改条件:____________11.1.2修改程序:____________11.2合同终止条件11.2.1终止条件:____________11.2.2终止程序:____________第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1保密信息范围:____________12.1.2保密信息使用限制:____________12.2保密期限12.2.1保密期限起始日期:____________12.2.2保密期限终止日期:____________12.3违约泄露后果12.3.1违约泄露的后果:____________12.3.2违约责任:____________第十三条法律适用与争议解决13.1适用法律13.1.1合同签订地法律:____________13.1.2合同履行地法律:____________13.2争议解决方式13.2.1争议解决地点:____________13.2.2争议解决机构:____________第十四条其他条款14.1合同附件14.1.1附件名称:____________14.1.2附件内容:____________14.2合同生效条件14.2.1生效条件:____________14.2.2生效时间:____________14.3合同份数14.3.1合同正本份数:____________14.3.2合同副本份数:____________第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义1.1.1第三方是指除甲方和乙方之外的,与本合同无关的个体或组织。1.1.2第三方包括但不限于中介方、监管方、评估方、咨询方等。1.2第三方介入情形1.2.1第三方介入的情形包括但不限于:1.2.1.1合同履行过程中,需要第三方进行评估、检测、监管等;1.2.1.2合同履行过程中,甲方或乙方请求第三方提供专业服务;1.2.1.3合同履行过程中,涉及到第三方的合法权益。第二条第三方责任2.1第三方责任限定2.1.1第三方对甲方和乙方不承担合同履行过程中的任何责任。2.1.2第三方介入时,仅承担其承诺的义务和责任。2.2第三方权利2.2.1第三方有权按照合同约定获取相应的报酬。2.2.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持。2.3第三方义务2.3.1第三方应按照合同约定履行其义务。2.3.2第三方应保证其提供服务的质量和效率。第三条甲方和乙方的义务3.1甲方和乙方应按照合同约定履行各自的义务。3.2甲方和乙方应提供必要的协助和支持,确保第三方的服务得以顺利进行。3.3甲方和乙方应对第三方介入过程中出现的问题及时沟通和解决。第四条第三方介入的额外条款4.1第三方介入的程序4.1.1第三方介入需经过甲方和乙方的共同同意。4.1.2甲方和乙方应在第三方介入前明确其义务和责任。4.2第三方介入的报酬4.2.1甲乙双方应根据第三方的实际工作量、工作难度等因素,协商确定第三方的报酬。4.2.2第三方报酬的支付方式、支付时间等应在合同中明确。4.3第三方介入的终止4.3.1第三方介入的终止条件应在合同中明确。4.3.2第三方介入的终止程序应在合同中明确。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲方和乙方的责任限额5.1.1第三方对甲方和乙方的赔偿责任限额应在合同中明确。5.1.2第三方对甲方和乙方的责任限额不应超过其报酬的若干倍。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论