2024年度钢结构工程劳务分包条款2篇_第1页
2024年度钢结构工程劳务分包条款2篇_第2页
2024年度钢结构工程劳务分包条款2篇_第3页
2024年度钢结构工程劳务分包条款2篇_第4页
2024年度钢结构工程劳务分包条款2篇_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度钢结构工程劳务分包条款本合同目录一览第一条:定义与解释1.1合同相关术语的定义1.2合同的生效日期与终止日期第二条:工程范围与工作内容2.1工程概述2.2分包工程的范围与界限2.3分包商应完成的工作内容第三条:分包商的义务与责任3.1分包商的施工标准与质量要求3.2分包商对工程安全与环保的责任3.3分包商对工程进度与交付的承诺第四条:合同价格与支付方式4.1合同价格的确定与调整4.2支付进度与支付条件4.3支付方式与支付账户第五条:工期与进度5.1工程开工与竣工日期5.2工程进度报告与进度协调5.3工期延误的处理第六条:技术与设计6.1设计与技术文件的提供6.2分包商对技术文件的保密6.3技术变更与调整第七条:现场管理与合作7.1分包商在现场的施工管理7.2分包商与业主、总包方的沟通协调7.3分包商对现场环境与秩序的维护第八条:保险与责任8.1分包商应购买的保险类型与范围8.2分包商在保险事故中的责任与义务8.3保险理赔的程序与责任分配第九条:违约责任与赔偿9.1分包商违约的情形与责任9.2业主与总包方违约的情形与责任9.3违约赔偿的计算与支付方式第十条:争议解决10.1合同争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的地点与适用法律10.3争议解决过程中的沟通与协作第十一条:合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3合同变更与解除后的权益处理第十二条:合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2分包商不得擅自分包或转让合同义务12.3分包商对分包工程的责任与义务第十三条:法律法规与强制性标准13.1合同的签订与履行应遵守的法律法规13.2强制性标准与行业规范的遵守13.3合同无效或违法情形的处理第十四条:其他条款14.1合同的书面形式与语言14.2合同的附件与附图14.3合同的签订地点与日期第一部分:合同如下:第一条:定义与解释1.1合同相关术语的定义(1)钢结构工程:指以钢材为主要承重结构材料的建筑工程。(2)劳务分包:指分包商按照合同约定,向业主或总包方提供一定的劳动力,完成一定的施工任务。(3)分包商:指与业主或总包方签订合同,承担一定施工任务的单位。(4)业主:指委托分包商进行施工的单位或个人。(5)总包方:指承担建筑工程全部或部分施工任务,并负责对分包工程的协调、管理的单位。1.2合同的生效日期与终止日期(1)合同的生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。(2)合同的终止日期:本合同约定的工程竣工交付之日终止。第二条:工程范围与工作内容2.1工程概述本合同涉及的钢结构工程,主要包括钢结构制作、安装、防腐、防火等施工内容。2.2分包工程的范围与界限分包商应按照合同约定,完成钢结构工程的制作、安装、防腐、防火等施工任务,并保证工程质量、安全、进度等满足业主和总包方的要求。2.3分包商应完成的工作内容分包商应按照合同约定,提供合格的劳动力,完成钢结构工程的制作、安装、防腐、防火等施工任务,并承担相应的质量、安全、环保等责任。第三条:分包商的义务与责任3.1分包商的施工标准与质量要求分包商应按照业主和总包方提供的施工图纸、技术规范和标准要求,组织施工,保证工程质量。3.2分包商对工程安全与环保的责任分包商应严格按照国家有关安全生产和环境保护的法律法规,加强施工现场的安全管理,确保施工过程中不发生安全事故,不对环境造成污染。3.3分包商对工程进度与交付的承诺分包商应按照合同约定的工期要求,组织施工,确保工程按期交付。如因分包商原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。第四条:合同价格与支付方式4.1合同价格的确定与调整本合同的合同价格根据工程量清单、工程单价和合同约定的其他费用确定。合同价格一经确定,除非双方协商一致,否则不得调整。4.2支付进度与支付条件(1)预付款:合同签订后,业主应在7个工作日内向分包商支付合同总价款的10%作为预付款。(2)进度付款:按照工程进度,分包商应向业主提交工程进度报告。业主在收到报告后15个工作日内,按照实际完成工程量的80%支付进度款。(3)竣工付款:工程竣工并经验收合格后,分包商应向业主提交竣工报告。业主在收到报告后15个工作日内,支付剩余的20%合同总价款。4.3支付方式与支付账户(1)支付方式:业主通过银行转账方式向分包商支付合同款项。(2)支付账户:分包商应向业主提供合同款项支付账户,并确保账户信息的准确性。第五条:工期与进度5.1工程开工与竣工日期本工程的开工日期为合同签订后30个工作日,竣工日期为合同约定的工程量完成日期。5.2工程进度报告与进度协调分包商应每月向业主和总包方提交工程进度报告,并按照业主和总包方要求,参加进度协调会议,协调解决工程进度相关问题。5.3工期延误的处理如因分包商原因导致工期延误,分包商应按照合同约定承担相应的违约责任。如因业主或总包方原因导致工期延误,双方应协商解决。第八条:保险与责任8.1分包商应购买的保险类型与范围分包商应购买建筑工程一切险、第三者责任险等保险,并将其保险单副本提交给业主和总包方备案。8.2分包商在保险事故中的责任与义务在保险有效期内,如发生保险事故,分包商应按照保险合同的约定,向保险公司提出理赔申请,并积极配合保险公司的调查和理赔工作。8.3保险理赔的程序与责任分配发生保险事故后,分包商应立即通知业主和总包方,并按照业主和总包方的要求,采取必要的措施,防止损失扩大。理赔程序和责任分配按照保险合同的约定执行。第九条:违约责任与赔偿9.1分包商违约的情形与责任分包商如违反合同约定,未能按时完成工程、工程质量不符合要求等,应承担违约责任,向业主和总包方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。9.2业主与总包方违约的情形与责任业主和总包方如违反合同约定,未能按时支付合同款项、提供施工条件等,应承担违约责任,向分包商支付违约金,并赔偿因此造成的损失。9.3违约赔偿的计算与支付方式违约金的计算按照合同约定或者实际损失的金额计算,支付方式与合同款项支付方式相同。第十条:争议解决10.1合同争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点与适用法律双方同意选择仲裁或诉讼的方式解决争议,仲裁或诉讼地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。10.3争议解决过程中的沟通与协作在争议解决过程中,双方应保持沟通与协作,共同维护工程的顺利进行。第十一条:合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。11.2合同解除的条件与程序合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、日期和相关责任处理等事项。11.3合同变更与解除后的权益处理合同变更或解除后,双方应按照变更或解除协议的约定,处理合同变更或解除后的相关权益事项。第十二条:合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序未经对方同意,任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。如需转让,应提前书面通知对方,并征得对方同意。12.2分包商不得擅自分包或转让合同义务分包商不得将其合同义务全部或部分转让给第三方,如需分包,应与业主和总包方协商一致,并签订书面分包协议。12.3分包商对分包工程的责任与义务分包商对分包工程的施工质量、安全、进度等承担全部责任。分包商应确保分包工程符合合同约定的质量标准和安全要求。第十三条:法律法规与强制性标准13.1合同的签订与履行应遵守的法律法规本合同的签订与履行应遵守中华人民共和国相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。13.2强制性标准与行业规范的遵守分包商应按照中华人民共和国相关强制性标准与行业规范进行施工,保证工程质量、安全、环保等符合规定。13.3合同无效或违法情形的处理如本合同的任何条款与法律法规或强制性标准相抵触,该条款将无效,但不影响其他条款的效力。双方应立即采取措施消除违法行为,并承担因此造成的一切责任。第十四条:其他条款14.1合同的书面形式与语言本合同采用书面形式,一式两份,双方各执一份。合同的语言为中文。14.2合同的附件与附图本合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范等,附件与合同具有同等法律效力。14.3合同的签订地点与日期本合同于____年____月____日签订,签订地点为____。第二部分:第三方介入后的修正第一条:第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在本合同执行过程中,除甲乙方之外的第三方单位或个人,根据合同约定或经甲乙方同意,参与合同的履行、监督或协调等事项。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介方、监理方、检测方、设计方、材料供应商等,以及根据合同履行需要而参与的其他单位或个人。第二条:第三方的责任与义务2.1第三方的主要责任第三方应按照合同约定或甲乙方的要求,履行其职责,确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。2.2第三方的主要义务第三方应具备相应的资质和能力,遵守国家相关法律法规,诚实守信,勤勉尽责,维护甲乙方的合法权益。2.3第三方责任的限制第三方对因其履行不当导致的损失,应承担相应的责任。但第三方对甲乙方之间的合同义务和责任不承担连带责任。第三条:第三方的权利与利益3.1第三方的主要权利第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬和服务条件。3.2第三方的主要利益第三方应确保其参与合同履行的行为,不损害甲乙方的利益,并按照合同约定获得相应的利益。第四条:第三方介入的程序与条件4.1第三方介入的程序第三方介入应经过甲乙方的同意,并签订书面介入协议。介入协议应明确第三方的职责、权利、利益和责任等事项。4.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于:具备相应的资质和能力;得到甲乙方的同意;符合国家相关法律法规。第五条:第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入后,应独立履行其职责,不代表甲乙方,也不受甲乙方直接管理。但第三方应遵守甲乙方的规章制度和管理要求。5.2第三方与监理方的关系第三方应积极配合监理方的监督和管理,按照监理方的要求提供相关资料和信息,接受监理方的检查和评估。5.3第三方与材料供应商、施工单位等的关系第三方应与材料供应商、施工单位等建立合法、公平、诚信的合作关系,共同确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。第六条:第三方的责任限额6.1第三方责任的限制第三方对因其履行不当导致的损失,应承担相应的责任。但第三方对甲乙方之间的合同义务和责任不承担连带责任。6.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定或甲乙方的要求确定。责任限额可以采取固定金额、按工程量比例等方式确定。6.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整应经过甲乙方的同意,并签订书面调整协议。调整协议应明确调整的原因、金额和有效期限等事项。第七条:第三方介入的终止与解除7.1第三方介入的终止第三方介入可以在合同约定的条件下终止。终止条件包括但不限于:第三方完成其职责;合同履行完毕;甲乙方同意终止。7.2第三方介入的解除第三方介入可以在合同约定的条件下解除。解除条件包括但不限于:甲乙方单方面解除;第三方违约;不可抗力等。7.3第三方介入终止或解除后的处理第三方介入终止或解除后,应按照合同约定或甲乙方的要求,办理相关手续,包括但不限于移交资料、清算款项等。第八条:第三方介入的违约处理8.1第三方违约的情形与责任第三方如违反合同约定,应承担违约责任,向甲乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。8.2第三方违约的处理程序甲乙方应在发现第三方违约后及时通知第三方,并要求第三方在规定时间内纠正违约行为。如第三方未能纠正违约行为,甲乙方有权采取相应措施,包括但不限于暂停支付报酬、解除合同等。第九条:第三方介入的争议解决9.1第三方介入争议的解决方式第三方介入的争议应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方介入争议的仲裁或诉讼地点与适用法律双方同意选择仲裁或诉讼的方式解决争议,仲裁或诉讼地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。第十条:其他相关事项10.1合同的签订与履行应遵守的法律法规本合同的签订与履行应遵守中华人民共和国相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。10.2强制性标准第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单:详细列明钢结构工程的各项工程量,包括钢结构制作、安装、防腐、防火等。2.施工图纸:包括钢结构工程的平面图、立面图、剖面图等,以及相关的设计说明和技术要求。3.技术规范:包括钢结构工程的设计、施工、验收等各个环节的技术规范和标准。4.材料供应清单:详细列明钢结构工程所需的各种材料名称、规格、数量、质量要求等。5.施工组织设计:包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。6.施工人员名单:包括施工人员的姓名、性别、年龄、工种、资格证书等。7.安全生产责任书:明确施工过程中的安全生产责任。8.环保措施及应急预案:包括施工过程中的环保措施和突发环境事件的应急预案。9.竣工资料:包括竣工图纸、竣工报告、质量检测报告等。10.合同履行过程中的其他相关文件和资料。说明二:违约行为及责任认定:1.分包商未按合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程,构成违约。2.分包商擅自将工程分包或转包给第三方,未经甲方同意,构成违约。3.分包商在施工过程中发生安全事故,未及时采取措施,造成人员伤亡或财产损失,构成违约。4.分包商未按合同约定的支付方式、支付账户等要求支付工程款,构成违约。5.业主未按合同约定的支付方式、支付账户等要求支付预付款、进度款等,构成违约。6.业主或总包方未按合同约定的施工条件、技术规范等要求提供施工条件,构成违约。7.任何一方未按合同约定的保密要求,泄露对方的商业秘密,构成违约。8.任何一方未按合同约定的质量要求,使用不符合规定要求的材料或设备,构成违约。9.任何一方未按合同约定的环保要求,造成环境污染,构成违约。10.任何一方未按合同约定的保险要求,未购买相应的保险,构成违约。违约责任认定标准:1.分包商违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.业主或总包方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任的计算方式,可以根据实际损失的金额、合同约定的违约金比例等方式确定。4.违约责任的具体承担方式,可以根据违约的性质、程度、影响等因素确定。示例说明:2.业主未按合同约定按时支付进度款,应支付违约金,违约金的计算方式为未支付进度款的1%。3.分包商在施工过程中发生安全事故,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据实际损失的金额确定。4.任何一方未按合同约定保密要求,泄露对方的商业秘密,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据实际损失的金额确定。全文完。2024年度钢结构工程劳务分包条款2本合同目录一览1.定义与术语解释1.1钢结构工程1.2劳务分包1.3工程量清单1.4施工周期1.5质量标准2.分包商的义务与责任2.1分包商资质2.2分包商人员2.3分包商施工2.4分包商材料2.5分包商保险3.发包人的义务与责任3.1发包人支持3.2发包人指令3.3发包人支付3.4发包人监督3.5发包人变更4.工程价款与支付4.1工程预算4.2工程决算4.3工程进度款4.4工程尾款4.5支付方式5.施工要求与标准5.1施工计划5.2施工安全5.3施工质量5.4施工保护5.5施工配合6.质量管理6.1质量控制6.2质量检测6.3质量整改6.4质量验收6.5质量争议7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产培训7.4安全事故处理7.5安全生产费用8.合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更解除后果8.4变更解除费用9.违约责任9.1分包商违约9.2发包人违约9.3违约赔偿9.4违约解除合同10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除12.其他条款12.1信息保密12.2法律适用12.3合同附件13.附件13.1工程量清单13.2分包商资质证明13.3施工图纸13.4相关法律法规14.签署页14.1分包商签署14.2发包人签署第一部分:合同如下:第一条定义与术语解释1.1钢结构工程本合同中的钢结构工程是指发包人委托分包商施工的钢结构和相关附属工程,包括但不限于钢结构的制作、安装、防腐、防火等工程。1.2劳务分包本合同中的劳务分包是指分包商按照发包人的要求,提供钢结构工程的施工人员、施工工具、施工材料等,完成发包人指定的施工任务。1.3工程量清单工程量清单是指附件中详细列出的钢结构工程的各项工程量和相应的数量、规格、质量等要求。1.4施工周期施工周期是指分包商完成钢结构工程施工的时间,自合同生效之日起至工程验收合格之日止。1.5质量标准质量标准是指分包商完成钢结构工程施工的质量要求,应符合国家相关标准和规范,并满足发包人的使用要求。第二条分包商的义务与责任2.1分包商资质分包商应具备国家规定的钢结构工程施工资质,并在合同有效期内保持资质的合法有效。2.2分包商人员分包商应按照工程需要,配备相应的专业技术人员和管理人员,并对其进行管理和培训,确保施工顺利进行。2.3分包商施工分包商应按照工程量清单、施工图纸和施工规范进行施工,保证施工安全、质量、进度等方面的要求。2.4分包商材料分包商应按照合同约定和工程需要,采购、运输、储存和管理施工材料,确保施工材料的质量、安全和有效使用。2.5分包商保险分包商应按照国家法律法规和合同约定,为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险,并承担保险费用。第三条发包人的义务与责任3.1发包人支持发包人应提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术资料等相关支持,确保分包商能够顺利施工。3.2发包人指令发包人应按照合同约定,向分包商发出施工指令、变更指令等相关指令,分包商应按照指令要求进行施工。3.3发包人支付发包人应按照合同约定,按时支付工程价款、进度款、尾款等费用,支付方式应符合合同约定。3.4发包人监督发包人应按照合同约定,对分包商的施工过程、工程质量、安全生产等方面进行监督,确保工程顺利进行。3.5发包人变更发包人应按照合同约定,对施工内容、施工要求、工程量等进行变更,分包商应按照变更要求进行施工。第四条工程价款与支付4.1工程预算工程预算是指根据工程量清单、施工图纸和相关规范,编制的工程总造价。4.2工程决算工程决算是指工程完工后,根据实际完成的工程量和合同约定的价格,计算出的工程总造价。4.3工程进度款工程进度款是指根据工程实际进度和完成的工程量,按照合同约定的比例和时间,支付给分包商的工程价款。4.4工程尾款工程尾款是指工程验收合格后,发包人支付给分包商的剩余工程价款。4.5支付方式支付方式是指发包人支付工程价款的方式,包括但不限于银行转账、支票支付等。第五条施工要求与标准5.1施工计划分包商应根据工程量清单、施工图纸和施工规范,制定详细的施工计划,并报发包人批准。5.2施工安全分包商应严格按照国家法律法规和施工安全规范,进行施工现场的安全管理,确保施工安全。5.3施工质量分包商应严格按照国家法律法规和施工质量标准,进行工程施工,保证工程质量符合要求。5.4施工保护分包商应保护施工场地、施工设备、施工材料等,防止因施工造成损坏或者损失。5.5施工配合第六条质量管理6.1质量控制分包商应建立完善的质量控制体系,对施工过程中的质量进行控制,确保工程质量符合要求。6.2质量检测分包商应按照合同约定和国家相关标准,对施工过程中的工程质量进行检测,并向发包人提供检测报告。6第八条合同的变更与解除8.1合同变更合同变更是指合同履行过程中,因不可抗力、政策调整、发包人要求等原因,导致合同内容发生变化。合同变更应签订书面变更协议,经双方协商一致后生效。8.2合同解除合同解除是指合同履行过程中,因不可抗力、双方协商一致等原因,导致合同提前终止。合同解除应签订书面解除协议,经双方签署后生效。8.3变更解除后果合同变更或解除后,对已完成的工程部分,双方应按照合同约定和实际情况,妥善处理工程价款、质量责任等问题。8.4变更解除费用合同变更或解除产生的费用,包括但不限于人员遣散费、材料退货费、设备租赁费等,由双方按照实际情况和合同约定承担。第九条违约责任9.1分包商违约分包商违反合同约定,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担违约责任,赔偿发包人因此造成的损失。9.2发包人违约发包人违反合同约定,导致工程无法按期完成、工程质量不符合要求等问题,应承担违约责任,赔偿分包商因此造成的损失。9.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约程度、损失大小和合同约定等因素,由双方协商确定。9.4违约解除合同一方违约严重,导致合同无法履行,另一方有权解除合同,并按照合同约定和实际情况,要求违约方承担违约责任和损失赔偿。第十条争议解决10.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。10.2调解解决协商解决不成时,双方可以请求第三方进行调解,调解结果对双方具有约束力。10.3仲裁解决调解不成时,双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁,仲裁裁决对双方具有法律效力。10.4诉讼解决仲裁不成或者一方不愿仲裁时,双方可以将争议提交人民法院诉讼解决。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效本合同自双方签署之日起生效,至合同约定的施工周期结束之日止。11.2合同终止合同终止是指合同履行完毕,工程验收合格,双方结算完毕。11.3合同解除合同解除是指合同提前终止,双方签订解除协议并生效。第十二条其他条款12.1信息保密双方应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。12.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律,合同履行过程中发生的争议,应适用合同签订地法律。12.3合同附件合同附件是指双方签订的与合同有关的图纸、技术资料、工程量清单等文件,附件与合同具有同等法律效力。第十三条附件13.1工程量清单工程量清单是指详细列出的钢结构工程的各项工程量和相应的数量、规格、质量等要求。13.2分包商资质证明分包商应提供相关的资质证明文件,以证明其具备进行钢结构工程施工的资质。13.3施工图纸施工图纸是指详细的钢结构工程施工图纸,包括施工细节、施工方法等内容。13.4相关法律法规相关法律法规是指与钢结构工程施工相关的国家法律法规、标准和规范。第十四条签署页14.1分包商签署分包商授权代表在此页面签字,并加盖公司公章。14.2发包人签署发包人授权代表在此页面签字,并加盖公司公章。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念与责任1.1第三方概念第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他组织,不包括甲乙双方及其关联公司和分支机构。第三方介入是指在合同履行过程中,因合同约定或法律规定,需要第三方参与完成部分或全部合同义务。1.2第三方责任第三方介入后,其应承担相应的合同义务和责任。第三方对其履行合同义务的行为负责,并应对因其行为导致的损失承担赔偿责任。1.3第三方权利第三方根据本合同介入时,享有合同约定的权利,包括但不限于获取报酬、使用合同涉及的资源等。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入中介方是指在甲乙双方之间提供介绍、协调、监督等服务的自然人、法人或其他组织。中介方介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议明确中介方的权利和义务。2.2政府监管机构介入政府监管机构是指依法对合同履行进行监督管理的行政机关、司法机关或其他机构。政府监管机构介入无需甲乙双方同意,但甲乙双方应予以配合。2.3专业咨询机构介入专业咨询机构是指为甲乙双方提供技术、管理、法律等咨询服务的自然人、法人或其他组织。专业咨询机构介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议明确咨询机构的权利和义务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方责任限额是指第三方因其行为导致的赔偿责任上限。第三方责任限额应根据合同约定、法律规定和第三方资质等因素确定。3.2第三方责任限额的调整合同履行过程中,甲乙双方可根据实际情况,协商调整第三方责任限额。调整第三方责任限额应签订书面协议,并经第三方确认。3.3第三方责任限额的支付第三方因其行为导致的赔偿责任,超出责任限额的部分由甲乙双方按照合同约定承担。第三方责任限额内的赔偿责任,由甲乙双方协商解决。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系第三方介入后,成为甲乙双方合同的履行主体之一。第三方应按照合同约定履行义务,并承担相应的责任。4.2第三方与中介方、政府监管机构、专业咨询机构的关系第三方与中介方、政府监管机构、专业咨询机构之间的关系,根据具体介入情形和合同约定确定。各方应相互配合,共同保障合同履行。4.3第三方与其他各方的划分说明第三方与其他各方的划分,依据合同约定、法律规定和各方的角色定位进行。各方在合同履行过程中,应明确各自的权益和责任。第五条第三方介入后的合同变更5.1第三方介入导致合同变更第三方介入可能导致合同主体、内容、履行方式等方面的变更。甲乙双方应根据实际情况,签订书面变更协议,明确变更后的合同条款。5.2第三方介入后合同变更的履行合同变更后,第三方应按照变更后的合同条款履行义务,并承担相应的责任。甲乙双方应监督第三方履行合同义务,确保合同顺利实施。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入产生的争议解决第三方介入产生的争议,应通过甲乙双方协商解决。协商不成的,可以寻求中介方、政府监管机构或专业咨询机构的调解。6.2第三方介入争议的诉讼解决调解不成的,甲乙双方可以将争议提交人民法院诉讼解决。诉讼过程中,第三方应作为被告或第三人参与诉讼。第七条第三方介入后的合同解除7.1第三方介入导致的合同解除第三方未能履行合同义务,或因第三方原因导致合同无法履行,甲乙双方可以协商解除合同。7.2第三方介入后合同解除的履行合同解除后,甲乙双方应按照合同约定和实际情况,妥善处理工程价款、质量责任等问题。第三方应承担因其未能履行合同义务或导致合同解除的责任。第八条第三方介入后的违约责任8.1第三方违约第三方违反合同约定,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担违约责任,赔

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论