路基土方工程承包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

路基土方工程承包合同范本精选本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1工程总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表4.工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3工程验收5.施工安全5.1安全措施5.2安全事故处理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备使用7.技术支持与服务7.1技术指导7.2施工配合7.3工程变更8.违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.其他约定11.1保密条款11.2广告宣传11.3知识产权12.合同的附件12.1工程设计文件12.2施工图纸12.3相关证书和文件13.合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充协议14.合同的解除与赔偿14.1合同解除条件14.2赔偿责任第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：X路基土方工程1.2工程地点：市区道路1.3工程规模：根据工程设计文件和施工图纸，工程包括但不限于路基土方开挖、运输、填筑、压实等作业。1.4工程内容：承包人应按照发包人提供的设计文件和施工图纸，完成土方工程的施工，并确保工程质量达到约定的标准。第二条合同主体2.1承包人信息：名称：X工程有限公司地址：市区路号联系人：X联系电话：X2.2发包人信息：名称：X交通发展集团有限公司地址：市区路号联系人：X联系电话：X第三条合同价格3.1工程总价：人民币万元整（大写：人民币陆佰万元整）3.2价格调整：合同执行过程中，如遇设计变更、材料价格变动等不可抗力因素，双方可按照原约定的价格调整机制进行价格调整。3.3支付方式：工程款分三个阶段支付，具体支付比例和时间双方另行协商确定。3.4支付时间表：双方根据工程进度和实际完成情况，协商确定每次支付的时间表。第四条工程进度与质量4.1工程进度计划：承包人应按照发包人提供的设计文件和施工图纸，编制详细的施工进度计划，并报发包人批准。4.2工程质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人提供的技术要求。4.3工程验收：工程完成后，由发包人组织验收，承包人应按照验收要求提供相关资料和配合验收工作。第五条施工安全5.1安全措施：承包人应制定施工现场安全管理制度和安全生产责任制，确保施工现场的安全。5.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规和双方约定处理。第六条材料与设备6.1材料供应：发包人负责供应工程所需的主要材料，并提供材料质量证明文件。6.2设备使用：承包人应按照发包人提供的设计文件和施工图纸，合理使用设备，确保设备安全运行。第八条技术支持与服务7.1技术指导：承包人应根据工程特点和施工需要，提供专业技术指导，确保工程顺利进行。7.2施工配合：承包人应积极与发包人、设计单位、监理单位等各方进行沟通与配合，确保工程按计划推进。7.3工程变更：如发生设计变更，承包人应根据变更要求及时调整施工方案，并报发包人批准。第九条违约责任8.1承包人违约：如承包人未按照合同约定完成工程，应按照逾期完成工程部分的价值向发包人支付违约金。8.2发包人违约：如发包人未按照合同约定支付工程款，应按照逾期支付工程款部分的价值向承包人支付违约金。第十条争议解决9.1协商解决：合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。9.2调解解决：如协商未果，双方可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。9.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径：如仲裁不成，可依法向合同约定的人民法院提起诉讼。第十一条其他约定10.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2广告宣传：未经对方同意，任何一方不得以合同为由进行广告宣传。10.3知识产权：双方应对合同执行过程中产生的知识产权归属达成一致，并在合同中予以明确。第十二条合同的附件11.1工程设计文件：包括工程设计说明书、图纸等相关资料。11.2施工图纸：包括施工详图、施工方案等施工所需图纸。11.3相关证书和文件：包括资质证书、安全生产许可证、施工组织设计等。第十三条合同的修订与补充12.1修订条件：合同执行过程中，如因法律法规变化、工程实际情况变更等原因需要修订合同，双方可签订补充协议。12.2补充协议：补充协议应明确修订内容，并经双方签字盖章后生效。第十四条合同的解除与赔偿13.1合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。13.2赔偿责任：合同解除后，双方应按照合同约定和实际情况承担相应的赔偿责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的范围1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、金融机构等。1.2第三方介入包括但不限于提供专业技术服务、材料供应、设备租赁、资金借贷、质量检测、进度监理等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方应在合同约定的时间内，与第三方签订相应的协议，明确双方的权利义务。2.2甲乙方应将第三方介入的相关协议副本提交给对方备案，并在必要时互相提供必要的协助。2.3第三方介入的具体事宜，应按照甲乙方与第三方签订的协议执行，甲乙方应确保第三方按照合同要求履行义务。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方与第三方签订的协议，履行相应的义务，并承担相应的责任。3.2第三方如因过错导致合同执行受到影响，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。3.3第三方如因侵权行为导致甲乙方或其他方受损，应承担相应的侵权责任。第四条第三方责任限额4.1甲乙方与第三方签订的协议中，应明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、履约保证等。4.2甲乙方应根据合同风险评估和第三方资质等因素，合理确定第三方的责任限额。4.3甲乙方应在合同中明确，第三方超出责任限额的部分，由甲乙方承担。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。5.2第三方如因履行合同义务导致甲乙方之间的关系发生变化，应由甲乙方按照合同约定处理。5.3甲乙方应确保第三方按照合同要求履行义务，第三方如未履行或履行不符合要求，甲乙方应承担相应的责任。第六条第三方介入的变更与解除6.1如因第三方原因导致合同执行发生变化，甲乙方应协商确定变更或解除合同的程序。6.2甲乙方与第三方签订的协议，如需变更或解除，应按照协议约定的程序进行。6.3第三方如因违约行为导致合同解除，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。第七条第三方介入的争议解决7.1甲乙方与第三方之间如发生争议，应通过友好协商解决。7.2如协商未果，双方可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。7.3如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。7.4如仲裁不成，可依法向合同约定的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密义务8.1甲乙方与第三方之间签订的协议，如需保密，双方应按照协议约定的保密义务执行。8.2甲乙方与第三方如因履行合同义务接触到对方的商业秘密，应予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第九条第三方介入的其他约定9.1甲乙方与第三方之间签订的协议，如涉及其他约定，应在本合同中予以明确。9.2甲乙方与第三方之间的协议，不得违反本合同的约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计文件1.1设计说明书1.2施工图纸1.3设计变更通知1.4设计验收报告2.附件二：施工组织设计2.1施工方案2.2施工进度计划2.3施工安全措施2.4施工质量控制措施3.附件三：合同协议书3.1合同3.2附件条款3.3双方签字盖章页4.附件四：材料供应合同4.1材料供应清单4.2材料质量标准4.3材料供应时间表4.4材料价格清单5.附件五：设备租赁合同5.1设备租赁清单5.2设备规格型号5.3设备租赁费用5.4设备维护保养责任6.附件六：技术服务协议6.1技术服务内容6.2技术服务人员名单6.3技术服务费用6.4技术服务期限7.附件七：安全生产许可证7.1安全生产许可证副本7.2安全生产管理制度7.3安全生产责任制7.4安全生产检查记录8.附件八：资质证书8.1资质证书副本8.2资质等级证明8.3资质有效期证明8.4资质条件要求9.附件九：金融机构相关文件9.1融资协议9.2贷款合同9.3保函9.4还款计划10.附件十：质量检测报告10.1工程质量检测报告10.2材料检测报告10.3设备检测报告10.4施工过程检测报告11.附件十一：进度监理报告11.1工程进度报告11.2工程延期报告11.3工程暂停报告11.4工程复工报告说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙方未按照合同约定完成工程或支付工程款。责任认定：甲乙方应按照逾期完成工程部分的价值或未支付工程款部分的价值向对方支付违约金。示例说明：如甲乙方未按约定时间完成工程，应按照合同约定支付逾期完成部分的违约金。2.违约行为：第三方未按照甲乙方与第三方签订的协议履行义务。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。示例说明：如第三方未按约定时间提供材料，应承担逾期提供材料的违约责任。3.违约行为：甲乙方未按照合同约定提供施工条件或技术支持。责任认定：甲乙方应承担因此给承包人造成的损失，并支付违约金。示例说明：如甲乙方未按约定提供施工图纸，导致承包人无法正