总承包工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

总承包工程施工合同精选本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期第二条合同条款2.1合同文件的组成2.2合同的生效与终止2.3合同的修改与补充第三条工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单第四条工程质量与标准4.1工程质量4.2工程标准4.3质量检验与验收第五条工程进度与工期5.1施工进度计划5.2工期延误5.3提前完工奖励第六条工程造价与支付6.1工程总价6.2价格调整6.3支付方式与时间第七条施工安全与环保7.1施工安全7.2环境保护7.3安全事故处理第八条材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备质量第九条变更与调整9.1工程变更9.2工程调整9.3变更费用第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二条合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包工程12.3分包商的责任第十三条forcemajeure13.1不可抗力13.2不可抗力事件的处理13.3不可抗力事件的后果第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3合同语言14.4送达地址14.5合同解除14.6税收问题14.7附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1发包人是指合同中指明的，具有工程发包主体资格的自然人、法人和其他组织。1.1.2发包人的代表是指发包人指定的，负责本次合同执行过程的授权代表。1.2承包人1.2.1承包人是指合同中指明的，具有工程施工承包主体资格的自然人、法人和其他组织。1.2.2承包人的代表是指承包人指定的，负责本次合同执行过程的授权代表。1.3工程1.3.1工程是指合同中指明的，由承包人施工的工程项目。1.3.2工程内容包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。1.4施工期1.4.1施工期是指合同中约定的，承包人完成工程施工并交付使用的时间。1.4.2施工期的开始是指合同中约定的，工程正式开工的时间。1.4.3施工期的结束是指合同中约定的，工程竣工并交付使用的时间。第二条合同条款2.1合同文件的组成2.1.1合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、工程技术文件、施工组织设计、工程量清单、价格清单、合同附件等。2.1.2合同文件的解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、工程技术文件、施工组织设计、工程量清单、价格清单、合同附件。2.2合同的生效与终止2.2.1合同自合同双方签字盖章之日起生效。2.2.2在合同履行过程中，如双方约定解除合同的，应签订解除合同协议书，并按照约定办理合同终止手续。2.3合同的修改与补充2.3.1合同履行过程中，如双方认为需要修改或补充合同的，应签订修改或补充协议。2.3.2修改或补充协议经双方签字盖章后，与合同具有同等法律效力。第三条工程范围与内容3.1工程范围3.1.1工程范围是指合同中约定的，承包人应施工的工程范围。3.1.2工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。3.2工程内容3.2.1工程内容是指合同中约定的，承包人应完成的具体工程内容。3.2.2工程内容包括但不限于工程施工、设备安装、调试、验收等。3.3工程量清单3.3.1工程量清单是指合同中约定的，列明工程各项工程量的清单。3.3.2工程量清单应包括工程项目的名称、数量、单位、工程量等。第四条工程质量与标准4.1工程质量4.1.1工程质量是指合同中约定的，工程满足使用要求和功能的程度。4.1.2承包人应按照合同约定的质量标准，保证工程的施工质量。4.2工程标准4.2.1工程标准是指合同中约定的，工程施工和验收应遵守的技术规范和标准。4.2.2承包人应按照工程标准进行工程施工和验收。4.3质量检验与验收4.3.1质量检验是指合同中约定的，对工程施工过程中的各个环节进行质量检查和评定。4.3.2工程验收是指合同中约定的，工程完成后进行的质量评定和交接手续。第八条材料与设备8.1材料供应8.1.1承包人应按照合同约定的时间和数量，向施工现场供应合同约定的材料。8.1.2发包人应按照合同约定的时间和数量，向承包人供应合同约定的材料。8.2设备供应8.2.1承包人应按照合同约定的时间和数量，向施工现场供应合同约定的设备。8.2.2发包人应按照合同约定的时间和数量，向承包人供应合同约定的设备。8.3材料与设备质量8.3.1承包人应保证供应的材料和设备的质量，符合合同约定的质量标准。8.3.2发包人应保证供应的材料和设备的质量，符合合同约定的质量标准。第九条变更与调整9.1工程变更9.1.1合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更的，双方应签订变更协议。9.1.2工程变更应按照变更协议约定的内容进行。9.2工程调整9.2.1合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程调整的，双方应签订调整协议。9.2.2工程调整应按照调整协议约定的内容进行。9.3变更费用9.3.1工程变更或调整所需增加的费用，按照变更协议或调整协议的约定承担。9.3.2工程变更或调整所需减少的费用，按照变更协议或调整协议的约定处理。第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.1.1发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.1.2发包人迟延履行合同的，应按照迟延履行部分工程价款的百分比支付违约金。10.2承包人的违约责任10.2.1承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.2.2承包人迟延履行合同的，应按照迟延履行部分工程价款的百分比支付违约金。10.3违约赔偿10.3.1因一方违约导致合同不能履行或者造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。10.3.2违约赔偿的具体金额，按照双方约定或者合同履行情况确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁11.2.1双方在合同中约定仲裁的，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。11.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.3诉讼11.3.1双方未在合同中约定仲裁的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院判决停止履行。第十二条合同的转让与分包12.1合同转让12.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分转让给第三方。12.1.2合同转让不得改变合同的实质性内容。12.2分包工程12.2.1承包人可以将非主体工程或专业工程分包给具有相应资质的第三方。12.2.2分包合同不得违反合同约定的质量标准、工程进度等要求。12.3分包商的责任12.3.1分包商应按照分包合同的约定，向发包人负责。12.3.2承包人对分包商的施工质量、安全等承担连带责任。第十三条forcemajeure13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.1.2不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的处理13.2.1发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。13.2.2不可抗力事件结束后，双方第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方的介入，包括但不限于中介方、监理方、设计方等，特制定本部分以明确第三方的概念、责权利以及第三方与其他各方的划分说明等。第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，参与或协助履行本合同义务的自然人、法人和其他组织。1.2第三方可以根据本合同的约定，协助甲乙方完成合同的履行，包括但不限于中介服务、监理、设计、施工等。第二条第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确第三方的名称、职责、权利和义务。2.2甲乙双方应向第三方提供与合同履行相关的全部资料和信息，确保第三方能够顺利履行其职责。2.3第三方介入时，甲乙双方应协助第三方进行合同的履行，并提供必要的便利条件。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定履行其职责，并承担由于其原因导致合同不能履行或者造成损失的责任。3.2第三方如因故意或者过失导致合同损失的，应承担相应的赔偿责任。3.3第三方责任限额：甲乙双方可以在合同中约定第三方的责任限额，如无约定，则第三方责任限额为第三方收费总额的倍数。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间是委托与被委托的关系，第三方应独立承担合同责任，不应向甲方、乙方提出任何索赔。4.2甲方、乙方不得要求第三方履行合同中未约定的义务，第三方亦不得向甲方、乙方提出超出合同约定的要求。第五条第三方与工程的关系5.1第三方应按照工程进度、质量、安全等要求，协助甲乙方完成合同约定的工程内容。5.2第三方应接受甲方、乙方及工程相关方的监督，确保合同约定的工程内容得到顺利实施。第六条第三方费用6.1第三方费用是指第三方为履行合同约定的职责而发生的全部费用。6.2甲方、乙方应按照合同约定支付第三方费用，如无约定，则第三方费用支付方式、支付时间由甲乙双方协商确定。第七条第三方违约7.1第三方如未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。7.2第三方如因故意或者过失导致合同损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条第三方与第三方之间的关系8.1第三方与第三方之间的关系，由第三方自行解决，甲方、乙方不参与。8.2甲方、乙方不承担第三方之间纠纷的责任，也不得要求第三方承担与合同无关的责任。第九条合同的变更与解除9.1合同变更或解除时，第三方应按照甲乙双方的约定，相应调整或解除其职责。9.2合同变更或解除后，第三方如已履行部分合同义务，甲方、乙方应按照合同约定支付相应费用。第十条争议解决10.1第三方与甲方、乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条法律适用与争议解决11.1本部分适用中华人民共和国法律。11.2因本部分产生的争议，如双方不能协商解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。本部分自甲乙双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：中标通知书附件三：投标文件附件四：专用条款附件五：通用条款附件六：工程技术文件附件七：施工组织设计附件八：工程量清单附件九：价格清单附件十：合同附件附件一：合同协议书附件一为本合同的协议书，是合同的主体部分，包含了甲乙双方的基本信息、合同的标的、合同的主要内容、合同的履行期限、合同的价款、支付方式、违约责任等条款。附件二：中标通知书附件二是甲方发出的中标通知书，其中明确了甲方对乙方的中标结果的确认，以及合同的签订事宜。附件三：投标文件附件三是乙方提交的投标文件，其中包含了乙方的投标报价、施工方案、工期安排等内容。附件四：专用条款附件四包含了本合同的专用条款，这些条款是针对本合同的具体情况而制定的，包括但不限于工程的质量要求、安全要求、验收标准等。附件五：通用条款附件五包含了本合同的通用条款，这些条款是适用于大多数工程合同的通用规定，包括但不限于合同的履行、违约责任、争议解决等。附件六：工程技术文件附件六是本合同相关的工程技术文件，这些文件包括了工程的设计图纸、技术规范、施工图纸等。附件七：施工组织设计附件七是乙方提交的施工组织设计，其中详细描述了乙方的施工计划、施工方法、人员配置等内容。附件八：工程量清单附件八是本合同的工程量清单，其中详细列出了工程的各项工程量，以及相应的单位工程造价。附件九：价格清单附件九是本合同的价格清单，其中详细列出了工程各项工程的价格。附件十：合同附件附件十是本合同的附件，包括但不限于合同的补充协议、变更协议、解除协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间和质量完成工程，属于违约行为。2.