版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目合同本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称:2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目1.2项目地点:[具体地点]1.3项目内容:[具体项目内容]第二条合同主体2.1发包人:[发包人全称]2.2承包人:[承包人全称]第三条合同价格3.1合同总价:[合同总价]3.2付款方式:[付款方式]3.3价格调整:[价格调整条款]第四条项目进度与交付4.1项目工期:[项目预计开始日期]至[项目预计结束日期]4.2进度计划:[具体进度计划]4.3交付标准:[交付标准]第五条承包人义务5.1工程质量:[质量标准]5.2施工安全:[安全标准]5.3材料设备:[材料设备标准]第六条发包人义务6.1支付合同价款:[支付条件及时间]6.2提供施工条件:[施工条件及要求]6.3行政许可:[行政许可及手续]第七条违约责任7.1承包人违约:[违约责任]7.2发包人违约:[违约责任]第八条争议解决8.1争议解决方式:[解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼]8.2仲裁或诉讼地点:[地点]8.3仲裁或诉讼机构:[机构]第九条合同的变更与解除9.1合同变更:[变更条件]9.2合同解除:[解除条件]第十条合同的转让10.1合同转让:[转让条件及程序]第十一条合同的有效期和终止11.1合同有效期:[有效期]11.2合同终止:[终止条件]第十二条保密条款12.1保密内容:[保密信息范围]12.2保密期限:[期限]12.3违约责任:[泄露信息的违约责任]第十三条辅助条款13.1工程师职责:[工程师的职责和权力]13.2inspectorate条款:[工程检查和监督的条款]第十四条其他条款14.1一般条款:[包括保险、税费、环境保护等]14.2特殊条款:[其他特殊条款]第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目1.2项目地点:[具体地点]1.3项目内容:本项目包括设计、采购、建设、安装、调试、培训及运营等一系列工作,以实现福倍护颐养中心的全面运营。第二条合同主体2.1发包人:[发包人全称]2.2承包人:[承包人全称]第三条合同价格3.1合同总价:[合同总价]元整,币种为人民币。3.2付款方式:合同总价分为五个阶段支付,具体支付条件和时间见附件一。3.3价格调整:除合同约定的价格调整条款外,其他任何形式的增减款项,均需双方协商一致并签订书面补充协议。第四条项目进度与交付4.1项目工期:项目预计开始日期为[项目预计开始日期],预计结束日期为[项目预计结束日期]。4.2进度计划:承包人应按照项目计划表(附件二)约定的时间表完成项目的各个阶段工作。4.3交付标准:工程完成后,应满足国家及行业的相关标准、规范要求,并通过发包人组织的验收。第五条承包人义务5.1工程质量:承包人应保证工程质量符合合同约定及相关法律法规的要求,并承担相应的质量责任。5.2施工安全:承包人应严格按照国家及地方安全生产法律法规和标准进行施工,确保施工安全。5.3材料设备:承包人应按照合同约定提供合格的材料和设备,并保证其性能稳定、安全可靠。第六条发包人义务6.1支付合同价款:发包人应按照合同约定及时支付合同价款,否则承包人有权暂停施工,并按照合同约定追究发包人的违约责任。6.2提供施工条件:发包人应提供施工所需的水、电、通讯等基础设施,并保障施工现场的安全。6.3行政许可:发包人应负责办理项目所需的各项行政许可和审批手续,并承担相关费用。第七条违约责任7.1承包人违约:承包人未按照合同约定完成工作,或工程质量不符合约定,或施工安全不符合法律法规和标准的,应承担违约责任,具体违约责任见附件三。7.2发包人违约:发包人未按照合同约定支付价款,或未提供施工条件,或未办理行政许可和审批手续的,应承担违约责任,具体违约责任见附件三。第八条争议解决8.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼地点:诉讼地点为[具体地点]人民法院。8.3仲裁或诉讼机构:如双方同意仲裁,则仲裁机构为[具体仲裁机构]。第九条合同的变更与解除9.1合同变更:合同履行过程中,如需变更合同内容,应由双方协商一致,并签订书面补充协议。9.2合同解除:除合同约定的解除条件外,任何一方不得单方面解除合同。合同解除后的善后处理,按照双方协商的结果执行。第十条合同的转让10.1合同转让:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十一条合同的有效期和终止11.1合同有效期:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[有效期]年。11.2合同终止:合同到期后,如双方未达成续约协议,则合同自动终止。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限:保密期限为[保密期限]年,自双方签字盖章之日起计算。12.3违约责任:泄露保密信息的违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十三条辅助条款13.1工程师职责:工程师负责对施工现场进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。13.2inspectorate条款:双方应共同设立inspectorate机构,负责对施工现场进行定期检查,确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。第十四条其他条款14.1一般条款:本合同未尽事宜,双方可签订书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2特殊条款:如合同履行过程中出现不可抗力因素,影响合同的正常履行,双方可根据实际情况协商调整合同内容。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方:本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、融资方、材料设备供应商等,即除甲乙方以外的合同当事人以外的各方。第二条第三方介入的条件和方式2.1条件:当本合同的履行需要第三方的介入时,甲乙双方应事先协商一致,并明确第三方的职责和权利。2.2方式:第三方介入可以通过签订书面补充协议、备忘录或其他形式的文件进行明确。第三条第三方的主要职责和权利3.1职责:第三方应按照甲乙双方的约定,履行相应的职责,包括但不限于技术支持、质量监督、进度控制等。3.2权利:第三方有权根据合同约定,获取相应的报酬和服务保障。第四条第三方介入后的合同变更4.1变更:当第三方介入后,如需变更合同内容,应由甲乙双方协商一致,并通知第三方。4.2同意:第三方对合同变更有异议的,甲乙双方应共同协商解决;协商不成的,按照本合同争议解决条款处理。第五条第三方介入后的合同履行5.1履行:第三方应按照甲乙双方的约定,全面履行其在合同中的义务。5.2监督:甲乙双方有权对第三方的工作进行监督,确保合同的顺利履行。第六条第三方责任限额6.1限额:第三方对甲乙双方的赔偿责任限额,按照第三方在合同中的约定承担。6.2责任:第三方因故意或重大过失导致合同违约的,不受责任限额的限制。第七条第三方与甲乙方的关系7.1独立性:第三方独立于甲乙双方,其介入不影响甲乙双方之间的合同关系。7.2分担:第三方介入引起的额外费用和损失,由甲乙双方按照约定分担。第八条第三方退出8.1退出条件:第三方在合同履行完毕后,或甲乙双方协商一致解除合同后,应退出合同。8.2退出程序:第三方退出合同,应向甲乙双方提交书面退出通知,并办理相关手续。第九条第三方违约处理9.1违约:第三方未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任。9.2处理:甲乙双方有权根据合同约定,要求第三方承担违约责任,或解除合同。第十条第三方与合同其他方的关系10.1独立性:第三方与合同其他方之间的合同关系,独立于甲乙双方。10.2协调:第三方与合同其他方的合同纠纷,甲乙双方不承担责任。第十一条第三方介入的合同条款调整11.1调整:当第三方介入时,甲乙双方可根据实际情况,对本合同的相关条款进行调整。11.2通知:甲乙双方应将合同条款调整通知第三方,并经第三方同意。第十二条第三方介入后的合同解除12.1解除条件:当甲乙双方协商一致,或第三方违约解除合同时,合同即可解除。12.2解除程序:合同解除后,甲乙双方应按照合同约定,处理后续事项。第十三条第三方介入后的争议解决13.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2仲裁或诉讼地点:诉讼地点为[具体地点]人民法院。13.3仲裁或诉讼机构:如双方同意仲裁,则仲裁机构为[具体仲裁机构]。第十四条第三方介入后的其他条款14.1一般条款:本合同未尽事宜,双方可签订书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2特殊条款:如合同履行过程中出现不可抗力因素,影响合同的正常履行,双方可根据实际情况协商调整合同内容。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:项目计划表详细内容和要求:包含项目的开始日期、结束日期、各个阶段的完成时间以及相关的工作内容。附件二:质量标准和要求详细内容和要求:包含工程质量的国家标准、行业标准以及甲乙双方约定的特定要求。附件三:安全标准和要求详细内容和要求:包含施工现场的安全规范、操作流程以及安全事故的应急预案。附件四:材料设备标准和要求详细内容和要求:列出所有需要采购的材料和设备的技术参数、质量标准以及品牌要求。附件五:付款计划和条件详细内容和要求:明确合同总价的分阶段支付比例、时间和条件。附件六:设计文件和图纸详细内容和要求:包含工程设计的所有图纸、技术文件和施工图。附件七:施工方案和工艺详细内容和要求:列出施工过程中的具体方案、工艺流程以及施工方法。附件八:验收标准和方法详细内容和要求:明确工程验收的标准、流程以及方法。附件九:保险条款和办理指南详细内容和要求:提供工程保险的类型、保额、办理流程以及相关要求。附件十:税费相关规定详细内容和要求:列出工程所需缴纳的税费种类、计算方式以及缴纳流程。附件十一:环境保护要求详细内容和要求:明确工程施工过程中的环境保护措施、废物处理方法以及相关要求。附件十二:工程师职责和权限详细内容和要求:列出工程师的职责、权限以及工程师的决策和指挥权。附件十三:inspectorate机构规定详细内容和要求:提供inspectorate机构的组织架构、职责范围以及工作流程。附件十四:争议解决方式选择详细内容和要求:列出争议解决方式的选择标准、程序以及相关要求。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.承包人未按照合同约定完成工作,或工程质量不符合约定。2.承包人未按照合同约定进行施工安全措施。3.发包人未按照合同约定支付价款。4.发包人未提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。5.发包人未办理项目所需的各项行政许可和审批手续。违约责任认定标准:1.承包人违约:根据合同约定,违约方应承担违约责任,包括但不限于继续履行、支付违约金、赔偿损失等。示例:承包人未按照约定完成工作,需按照合同约定支付违约金,并承担因违约导致的额外费用和损失。2.发包人违约:根据合同约定,违约方应承担违约责任,包括但不限于继续履行、支付违约金、赔偿损失等。示例:发包人未按照约定支付价款,需按照合同约定支付违约金,并承担因违约导致的额外费用和损失。全文完。2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目合同2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称:2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目1.2项目地点:详细地址1.3项目内容:详细项目内容2.合同主体2.1发包方:详细名称2.2承包方:详细名称3.合同金额3.1合同总价:具体金额3.2付款方式:详细付款方式4.项目进度4.1项目启动时间:具体日期4.2项目竣工时间:具体日期4.3项目验收标准:详细验收标准5.承包方责任5.1工程设计:详细设计要求5.2采购与供应:详细采购要求5.3施工与安装:详细施工要求5.4质量保证:详细质量要求6.发包方责任6.1项目协调:详细协调要求6.2施工条件:详细施工条件6.3变更管理:详细变更管理要求7.违约责任7.1承包方违约:详细违约责任7.2发包方违约:详细违约责任8.争议解决8.1争议解决方式:详细争议解决方式8.2仲裁地点:详细仲裁地点8.3仲裁机构:详细仲裁机构9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件:详细生效条件9.2合同变更:详细变更要求9.3合同解除:详细解除条件10.保密条款10.1保密内容:详细保密内容10.2保密期限:具体期限11.知识产权保护11.1知识产权归属:详细归属规定11.2侵权责任:详细侵权责任12.税法遵守12.1税款承担:详细税款承担规定12.2税务申报:详细税务申报要求13.法律适用与争议解决13.1法律适用:详细适用法律13.2争议解决:详细争议解决方式14.其他条款14.1项目协调人:详细协调人职责14.2合同文件:详细合同文件要求14.3通知与送达:详细通知与送达要求14.4不可抗力:详细不可抗力条款14.5合同解除:详细合同解除条件第一部分:合同如下:第一条:项目概述1.1项目名称:2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目1.2项目地点:具体地址,包括但不限于街道、城市、省份和邮政编码。1.3项目内容:包括但不限于建筑、安装、调试、培训、运行和维护等全部工程内容。第二条:合同主体2.1发包方:具体名称,包括但不限于公司名称、注册地址和法定代表人信息。2.2承包方:具体名称,包括但不限于公司名称、注册地址和法定代表人信息。第三条:合同金额3.1合同总价:具体金额,以货币形式表达,并注明币种。3.2付款方式:包括但不限于预付款、进度付款和最终付款等,具体付款条款详见附件。第四条:项目进度4.1项目启动时间:具体日期,以公历日期为准。4.2项目竣工时间:具体日期,以公历日期为准。4.3项目验收标准:包括但不限于质量、安全、环保等各项验收标准,具体验收标准详见附件。第五条:承包方责任5.1工程设计:承包方应按照发包方的要求进行工程设计,并承担相应的责任。5.2采购与供应:承包方应负责所有材料的采购和供应,并保证材料的质量。5.3施工与安装:承包方应按照设计文件和规范进行施工和安装,并承担相应的责任。5.4质量保证:承包方应对工程的质量和性能提供保证,并承担相应的责任。第六条:发包方责任6.1项目协调:发包方应负责项目的协调工作,包括但不限于与政府部门、社区和相邻单位的沟通和协调。6.2施工条件:发包方应提供合适的施工条件,包括但不限于场地、水源、电源和交通等。6.3变更管理:发包方应对项目进行变更管理,包括但不限于工程范围的变更、设计变更和进度计划的变更。第七条:违约责任7.1承包方违约:包括但不限于未按期完成工程、工程质量不符合约定、未按约定提供材料等,应承担违约责任,具体违约责任详见附件。7.2发包方违约:包括但不限于未按约定支付款项、未按约定提供施工条件等,应承担违约责任,具体违约责任详见附件。第八条:争议解决8.1争议解决方式:如双方在合同执行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点:仲裁地点为合同签订地。8.3仲裁机构:双方同意将争议提交合同签订地的仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条:合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同的修改和补充必须以书面形式进行,经双方代表签字盖章后与合同具有同等法律效力。9.2合同变更:合同执行过程中,如因特殊情况需要变更合同条款,应由双方协商一致并书面确认。9.3合同解除:除合同约定的解除条件外,任何一方不得单方面解除合同。一方违约导致合同无法履行,另一方有权解除合同,并追究违约方的法律责任。第十条:保密条款10.1保密内容:双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限:自合同生效之日起算,至合同解除或终止之日起两年。第十一条:知识产权保护11.1知识产权归属:发包方和承包方各自拥有的知识产权归各自所有。11.2侵权责任:如一方使用另一方的知识产权导致侵权,应承担相应的法律责任。第十二条:税法遵守12.1税款承担:双方应遵守相关税法,各自承担合同执行过程中的税费。12.2税务申报:双方应按照税法规定进行税务申报,并互相提供必要的税务资料。第十三条:法律适用与争议解决13.1法律适用:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决:如双方在合同执行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条:其他条款14.1项目协调人:双方指定项目协调人,负责项目执行过程中的沟通协调工作。14.2合同文件:本合同及其附件构成双方之间关于本项目的完整协议,取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。14.3通知与送达:双方通过合同文件确定的联系方式进行通知与送达。14.4不可抗力:如因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解决,必要时可请求延长合同履行期限。14.5合同解除:除合同约定的解除条件外,任何一方不得单方面解除合同。一方违约导致合同无法履行,另一方有权解除合同,并追究违约方的法律责任。第二部分:第三方介入后的修正第一条:第三方介入的概念和界定1.1第三方:指非合同双方的自然人、法人或其他组织,在合同执行过程中介入到本项目的执行中,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。1.2第三方介入:第三方介入指第三方参与本项目的过程,包括但不限于提供服务、交付货物或进行工作。第二条:第三方的责任和权益2.1第三方责任:第三方应按照合同约定和法律法规的要求,对其提供的服务或货物负责,并承担相应的责任。2.2第三方权益:第三方享有合同约定的权益,包括但不限于支付报酬、获得信誉保障等。第三条:第三方介入的额外条款3.1第三方选择:合同双方应共同协商确定第三方的选择标准、选择过程和选择结果。3.2第三方合同:合同双方与第三方签订的合同应符合本合同的约定,并不得违反本合同的条款。3.3第三方协调:合同双方应负责与第三方的沟通协调工作,确保项目顺利进行。第四条:第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定:合同双方应根据项目的性质、规模和风险等因素,协商确定第三方的责任限额。4.2第三方责任限额的表述:第三方责任限额应在合同中明确表述,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。4.3第三方责任限额的调整:合同双方应根据项目执行情况,适时调整第三方的责任限额。第五条:第三方与其他各方的关系5.1第三方与合同双方的关系:第三方应遵守合同双方的指示和要求,按照合同约定履行义务。5.2第三方与项目的关系:第三方应按照项目的要求和目标,提供服务或货物。第六条:第三方违约处理6.1第三方违约:如第三方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任。6.2第三方违约处理:合同双方应与第三方协商处理违约事宜,必要时可依法采取措施。第七条:第三方解除合同7.1第三方解除合同的条件:如第三方因特殊情况需解除合同,应提前通知合同双方。7.2第三方解除合同的程序:第三方应与合同双方协商一致,并按照合同约定办理解除手续。7.3第三方解除合同后的责任:第三方应承担因解除合同而产生的相应责任。第八条:第三方保险8.1第三方保险的购买:第三方应按照合同双方的要求,购买相应的保险,包括但不限于liabilityinsurance、professionalindemnityinsurance等。8.2第三方保险的有效期:第三方保险的有效期应覆盖合同履行期限。8.3第三方保险的索赔:第三方在发生保险事故时,应按照保险合同的规定进行索赔。第九条:第三方保密义务9.1第三方保密内容:第三方应对合同双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。9.2第三方保密期限:第三方保密期限自合同生效之日起算,至合同解除或终止之日起两年。第十条:合同双方的义务10.1合同双方应负责第三方介入后的管理工作,确保第三方按照合同约定履行义务。10.2合同双方应监督第三方的工作质量,确保项目顺利进行。10.3合同双方应协助第三方处理与项目相关的事宜,包括但不限于手续办理、协调沟通等。第十一条:合同双方的权益保护11.1合同双方应按照合同约定和法律法规的要求,保护自身的合法权益。11.2合同双方应在第三方介入过程中,积极维护项目的利益。11.3合同双方应在第三方违约时,依法采取措施,保护自身的权益。第十二条:第三方介入的变更12.1第三方介入的变更条件:如因项目需要,需对第三方进行变更,合同双方应协商一致。12.2第三方介入的变更程序:合同双方应按照合同约定办理第三方变更手续。12.3第三方介入变更后的责任:合同双方应与新的第三方重新签订合同,明确双方的权利义务。第十三条:附件13.1附件内容:本合同的附件包括但不限于第三方合同、第三方责任限额协议、第三方保密协议等。13.2附件的签订:合同双方应与第三方共同签订附件,并按照附件约定履行义务。第十四条:合同第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:第三方合同详细规定与第三方之间的权利义务、服务内容、交付时间、质量标准等。附件二:第三方责任限额协议明确第三方的责任限额,包括赔偿金额、赔偿范围等。附件三:第三方保密协议规定第三方对合同双方的保密义务,包括但不限于商业秘密、技术秘密、市场信息等。附件四:第三方保险文件包括第三方购买的保险种类、保险公司信息、保险有效期等。附件五:第三方工作质量监督协议明确合同双方对第三方工作质量的监督权力和处理机制。附件六:第三方变更协议规定第三方变更的条件、程序以及变更后的责任分配。说明二:违约行为及责任认定:1.第三方未按照合同约定履行义务,如延迟交付、服务不符合质量标准等。2.合同双方未按照合同约定履行义务,如未按期支付款项、未提供合适的工作条件等。3.第三方侵犯合同双方的知识产权,如使用合同双方的商标、专利等。4.合同双方侵犯第三方的知识产权,如使用第三方的商标、专利等。违约责任认定标准:1.按照合同约定,明确违约责任的比例和金额。2.根据实际情况,考虑违约方的过错程度、违约行为对项目的影响等因素。3.如果违约行为导致项目无法继续进行,合同双方有权解除合同,并追究违约方的法律责任。示例说明:假设第三方未能按照合同约定在约定时间内交付货物,导致项目进度延误,合同双方可以依据第三方违约行为及责任认定标准,要求第三方支付违约金或赔偿因进度延误而产生的直接经济损失。全文完。2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目合同4本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称:2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目1.2项目地点:详细地址1.3项目内容:详细项目内容第二条合同主体2.1发包人:名称、地址、联系人及联系方式2.2承包人:名称、地址、联系人及联系方式第三条合同金额3.1合同总金额:金额3.2付款方式及进度:详细付款方式及进度第四条项目实施时间4.1开工日期:日期4.2竣工日期:日期4.3验收日期:日期第五条承包人责任5.1工程设计:要求及标准5.2设备采购:要求及标准5.3施工安装:要求及标准5.4质量保证:要求及标准5.5售后服务:要求及标准第六条发包人责任6.1提供施工场地:要求及标准6.2办理相关手续:要求及标准6.3支付合同款项:要求及标准6.4配合与协调:要求及标准第七条合同的变更与解除7.1变更条件:详细变更条件7.2解除条件:详细解除条件第八条违约责任8.1承包人违约:违约责任及赔偿方式8.2发包人违约:违约责任及赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式:仲裁或诉讼9.2仲裁机构:名称及地址9.3诉讼管辖:法院及地址第十条合同的生效、变更和解除10.1生效条件:详细生效条件10.2变更条件:详细变更条件10.3解除条件:详细解除条件第十一条合同的履行监督11.1监督机构:名称及地址11.2监督方式:详细监督方式第十二条合同的信息披露12.1信息披露内容:详细信息披露内容12.2信息披露时间:详细信息披露时间第十三条保密条款13.1保密内容:详细保密内容13.2保密期限:详细保密期限第十四条其他条款14.1合同附件:名称及数量14.2补充协议:名称及数量14.3法律法规:适用法律法规14.4联系方式:发包人及承包人联系方式第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目1.2项目地点:详细地址1.3项目内容:包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、质量保证及售后服务等。第二条合同主体2.1发包人:名称、地址、联系人及联系方式2.2承包人:名称、地址、联系人及联系方式第三条合同金额3.1合同总金额:金额(大写:人民币X元整)3.2付款方式及进度:
3.2.1发包人应按照合同约定的付款进度向承包人支付款项。
3.2.2付款方式可以为银行转账、现金支付等,具体方式由双方协商确定。
3.2.3发包人未按时支付款项的,应按照逾期付款金额的日利率支付滞纳金。第四条项目实施时间4.1开工日期:日期(以合同双方确认的开工通知为准)4.2竣工日期:日期(以合同双方确认的竣工验收报告为准)4.3验收日期:日期(以合同双方确认的验收合格证书为准)第五条承包人责任5.1工程设计:
5.1.1承包人应按照合同约定的设计标准和要求进行工程设计。
5.1.2承包人应向发包人提交完整的设计文件和施工图纸,并负责设计文件的修改和补充。
5.1.3承包人应对设计文件的真实性、准确性和合法性负责。5.2设备采购:
5.2.1承包人应按照合同约定的设备标准和要求进行采购。
5.2.2承包人应向发包人提交设备的详细技术参数和合格证明文件。
5.2.3承包人应对采购设备的质量、性能和合法性负责。5.3施工安装:
5.3.1承包人应按照设计文件和施工图纸进行施工安装。
5.3.2承包人应保证施工安装的质量、安全和不扰民。
5.3.3承包人应对施工过程中的问题及时与发包人沟通,并采取措施予以解决。5.4质量保证:
5.4.1承包人应按照合同约定的质量标准进行施工和设备安装。
5.4.2承包人应承担工程质量保证期内出现的质量问题的修复和更换责任。
5.4.3承包人应对工程质量保证期内的工程进行定期检查和维护。5.5售后服务:
5.5.1承包人应提供设备使用培训和操作指导。
5.5.2承包人应建立售后服务,对发包人提出的疑问和问题及时予以解答和处理。
5.5.3承包人应对设备的故障及时进行维修和更换。第六条发包人责任6.1提供施工场地:
6.1.1发包人应按照合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地。
6.1.2发包人应对施工场地内的障碍物和地下管线进行清理和标识。
6.1.3发包人应对施工场地内的安全负责,并负责施工场地内的交通和治安管理。6.2办理相关手续:
6.2.1发包人应按照合同约定的时间和要求向有关部门办理相关手续。
6.2.2发包人应向承包人提供相关手续的进展情况和结果。
6.2.3发包人应对办理相关手续的费用负责。6.3支付合同款项:
6.3.1发包人应按照合同约定的付款进度向承包人支付款项。
6.3.2发包人未按时支付款项的,应按照逾期付款金额的日利率支付滞纳金。6.4配合与协调:
6.4.1发包人应负责协调与施工相关的各方关系,确保施工的顺利进行。
6.4.2发包人应对施工过程中的问题及时与承包人沟通,并采取措施予以解决。第七条合同的变更与解除7.1变更条件:第八条违约责任8.1承包人违约:
8.1.1承包人未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,向发包人支付违约金。
8.1.2承包人未按照合同约定的质量标准进行施工和设备安装的,应承担修复、更换和赔偿责任。
8.1.3承包人未按照合同约定的时间完成工程的,应按照逾期完成工程部分的合同价款的日利率支付滞纳金。8.2发包人违约:
8.2.1发包人未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,向承包人支付违约金。
8.2.2发包人未按照合同约定的时间支付款项的,应按照逾期付款金额的日利率支付滞纳金。
8.2.3发包人未按照合同约定的付款进度向承包人支付款项的,应按照逾期付款金额的日利率支付滞纳金。第九条争议解决9.1争议解决方式:仲裁或诉讼。9.2仲裁机构:名称及地址(如中国仲裁协会)。9.3诉讼管辖:法院及地址(如合同签订地人民法院)。第十条合同的生效、变更和解除10.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2变更条件:合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式作出。10.3解除条件:合同的解除需经双方协商一致,并以书面形式作出。第十一条合同的履行监督11.1监督机构:名称及地址(如的建设行政主管部门)。11.2监督方式:定期现场检查、工程质量检测等。第十二条合同的信息披露12.1信息披露内容:合同履行过程中的重大事项、变更、解除等。12.2信息披露时间:及时披露,确保双方知情。第十三条保密条款13.1保密内容:合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限:自合同生效之日起至合同解除或履行完毕之日止。第十四条其他条款14.1合同附件:合同附件包括工程设计文件、设备清单、施工图纸等。14.2补充协议:双方就合同未尽事宜签订的补充协议。14.3法律法规:本合同的签订、履行、变更、解除和解除等,适用中华人民共和国的法律法规。14.4联系方式:发包人及承包人的联系人及联系方式,以便在合同履行过程中进行沟通和联系。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方的介入,包括但不限于中介方、咨询方、监理方等,双方特此约定如下第三方介入条款。第一条第三方概念界定1.1第三方:指非本合同双方当事人,但为本合同履行提供服务、协助或参与的一方。第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、金融机构、政府部门等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件:本合同履行过程中,如需第三方介入,双方应协商一致,并以书面形式确定。2.2第三方介入的方式:第三方介入可通过签订补充协议、备忘录或其他书面文件的形式进行确认。第三条第三方的主要职责和义务3.1第三方应按照合同约定的条件和方式,提供专业服务、协助或参与本合同的履行。3.2第三方应保证其提供的服务、协助或参与的合法性、准确性和及时性。3.3第三方应对其提供的服务、协助或参与过程中获得的信息和资料保密,不得泄露给无关方。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方:第三方应向甲方提供约定的服务、协助或参与,并接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方:第三方应向乙方提供约定的服务、协助或参与,并接受乙方的监督和管理。4.3第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系,应在本合同及补充协议中明确。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其提供的服务、协助或参与过程中发生的违约、侵权等行为承担相应的法律责任。5.2第三方责任限额:如第三方因履行本合同导致甲方或乙方损失的,第三方应承担的责任限额在本合同中约定。5.3如第三方未履行或未适当履行其义务,导致甲方或乙方损失的,第三方应承担的责任限额在本合同中约定。第六条第三方介入对合同双方的影响6.1第三方介入不影响甲方和乙方根据本合同享有的权利和承担的义务。6.2甲方和乙方应履行本合同约定的义务,并配合第三方的履行。6.3甲方和乙方应对第三方提供的服务、协助或参与进行监督和管理,确保合同的顺利履行。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更:如双方同意变更第三方介入的条件、方式或职责,应签订补充协议予以确认。7.2第三方介入的解除:如双方同意解除第三方介入,应签订补充协议予以确认,并明确解除后的相关事项。第八条第三方介入的争议解决8.1双方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。第九条法律法规和政策变化9.1如本合同履行过程中涉及的法律、法规和政策发生变化,双方应按照新的法律、法规和政策要求,协商调整本合同及补充协议。第十条其他条款10.1本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出,经双方签字盖章后生效。10.2本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件
1.1设计方案
1.2施工图纸
1.3设计说明书
1.4设计变更通知附件2:设备清单
2.1设备名称
2.2设备型号
2.3设备数量
2.4设备价格附件3:施工图纸
3.1土建施工图
3.2安装施工图
3.3装饰施工图
3.4施工细部图附件4:工程量清单
4.1工程量计算书
4.2工程量清单明细
4.3工程量变更通知附件5:合同价款支付凭证
5.1付款凭证
5.2收款凭证
5.3滞纳金计算凭证附件6:验收报告
6.1初步验收报告
6.2最终验收报告
6.3验收合格证书附件7:违约行为记录
7.1违约行为描述
7.2违约责任认定
7.3违约行为处理结果附件8:争议解决裁决书
8.1仲裁裁决书
8.2法院判决书说明二:违约行为及责任认定:1.未按合同约定时间完成工程:例如,承包人未能在约定的竣工日期前完成工程,构成违约。2.工程质量不符合合同约定:例如,承包人提供的工程质量未达到合同约定的标准,构成违约。3.未按合同约定支付款项:例如,发包人未能在约定的付款时间内支付款项,构成违约。4.未按合同约定提供服务或协助:例如,第三方未能按照合同约定提供服务或协助,构成违约。5.泄露合同保密信息:例如,任何一方未履行保密义务,泄露合同中的商业秘密或技术秘密,构成违约。违约责任认定标准:1.违约金:对于违约行为,违约方应向守约方支付违约金,违约金的具体数额在本合同中约定。2.损害赔偿:对于违约行为导致的损失,违约方应向守约方支付相应的损害赔偿。3.合同解除:对于严重违约行为,守约方有权解除合同,并追究违约方的法律责任。示例说明:如果承包人未能在约定的时间内完成工程,根据合同约定,承包人应向发包人支付逾期竣工的违约金。具体违约金数额应根据合同中的约定进行计算。同时,发包人也有权根据实际情况要求承包人支付额外的损害赔偿,以弥补因逾期竣工造成的损失。全文完。2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目合同5本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目时间表2.合同主体2.1甲方名称2.2乙方名称2.3丙方名称3.工程内容3.1工程范围3.2工程量清单3.3工程质量标准4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式5.工程进度5.1施工进度计划5.2验收标准5.3工程延期及违约责任6.技术要求与支持6.1技术规范6.2技术培训6.3技术支持与服务7.安全生产与环保7.1安全生产责任7.2环保要求7.3应急预案8.质量管理8.1质量管理体系8.2质量控制措施8.3质量验收9.信息与沟通9.1信息交流机制9.2沟通渠道9.3保密条款10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议类型11.2解决方式11.3争议解决地点及适用法律12.合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件13.其他条款13.1不可抗力13.2附件13.3合同附件14.签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3丙方签字14.4签字日期第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024年度福倍护颐养中心EPCO总包工程项目1.2项目地点:甲方指定的项目地址1.3项目规模:按照甲方提供的项目设计文件确定的规模进行建设1.4项目时间表:按照甲方提供的项目时间表进行,如有变更,需双方协商一致后进行调整。第二条合同主体2.1甲方名称:福倍护颐养中心2.2乙方名称:X建筑工程有限公司2.3丙方名称:X设备安装有限公司第三条工程内容3.1工程范围:包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等在内的EPCO总包工程3.2工程量清单:详见附件一3.3工程质量标准:按照国家标准和行业标准进行,同时满足甲方提供的技术要求。第四条合同价格4.1合同总价:人民币万元(大写:X元整)4.2价格调整机制:如因市场行情波动等原因导致工程成本发生较大变化,双方可协商调整合同价格。4.3支付方式:按照双方约定的付款计划进行支付,支付方式可以为银行转账、现金等形式。第五条工程进度5.1施工进度计划:详见附件二5.2验收标准:按照国家标准和行业标准进行,同时满足甲方提供的技术要求。5.3工程延期及违约责任:如因乙方原因导致工程延期,乙方应支付甲方违约金,具体金额双方协商确定。如因不可抗力等原因导致工程延期,双方协商解决。第六条技术要求与支持6.1技术规范:详见附件三6.2技术培训:乙方应在工程完成后对甲方人员进行技术培训,确保甲方人员能够熟练操作和维护。6.3技术支持与服务:乙方在合同有效期内提供技术支持和服务,确保工程的正常运行。第七条安全生产与环保7.1安全生产责任:乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工,确保施工安全。7.2环保要求:乙方应严格按照国家环保法律法规和甲方要求进行施工,确保施工过程中的环境保护。7.3应急预案:乙方应制定应急预案,应对可能发生的安全事故和环保问题。第八条质量管理8.1质量管理体系:乙方应建立完善的质量管理体系,确保工程质量。8.2质量控制措施:乙方应采取有效的质量控制措施,确保工程质量符合要求。8.3质量验收:工程完成后,双方按照约定的验收标准进行质量验收。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直到验收合格为止。第九条信息与沟通9.1信息交流机制:双方应建立信息交流机制,确保信息的及时、准确、完整传递。9.2沟通渠道:双方可以通过会议、电话、电子邮件等方式进行沟通。9.3保密条款:双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。第十条违约责任10.1违约行为:双方应严格履行合同义务,如一方违约,应承担违约责任。10.2违约责任:违约方应承担因其违约给对方造成的损失赔偿责任。10.3违约赔偿:具体赔偿金额双方协商确定。第十一条争议解决11.1争议类型:合同执行过程中发生的争议。11.2解决方式:双方应通过友好协商解决争议,如协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3争议解决地点及适用法律:争议解决地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序:合同变更应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。12.3合同解除条件:合同解除应经双方协商一致,并书面确认。第十三条其他条款13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。13.2附件:合同附件包括工程量清单、技术规范、付款计划等。13.3合同附件:附件应视为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。第十四条签字盖章14.1甲方签字:福倍护颐养中心授权代表签字14.2乙方签字:X建筑工程有限公司授权代表签字14.3丙方签字:X设备安装有限公司授权代表签字14.4签字日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的其他个人或实体,包括但不仅限于中介方、咨询方、监管方、检测方等。15.2第三方责任:第三方介入本合同项下的工程时,应独立承担其行为所产生的法律责任,甲方、乙方和丙方不承担由此产生的任何责任。15.3第三方选择:甲方有权选择合适的第三方进行工程的相关工作,包括但不限于设计、检测、监管等。16.第三方额外条款16.1第三方选择:甲方应向乙方和丙方提供第三方的选择标准、选择过程及选择的第三方名单。16.2第三方合同:甲方与第三方签订的合同应提交给乙方和丙方备案,但不影响乙方和丙方的合同义务。16.3第三方协调:甲方应负责与第三方的沟通协调工作,确保工程顺利进行。16.4第三方费用:第三方产生的费用由甲方承担,除非另有约定。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方应对其行为所产生的损失或损害负责,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 电子数字技术课程设计
- 电子技术实验和课程设计
- 电子心率测试仪课程设计
- 电子密码锁课程设计
- 电子品行业研究报告
- 电子信息的课程设计
- 电子人机工程课程设计
- 电子与电路课程设计
- 电商服装图文课程设计
- 电商云仓运营课程设计
- 新课标改革面试题目答案(3篇)
- 食品安全培训记录内容范本
- 2023年国家公务员录用考试《行测》真题(地市级)及答案解析
- 第五单元 平行四边形和梯形 单元测试 (含答案)2024-2025学年四年级上册数学人教版
- 球星C罗培训课件
- 2024-2030年中国蓝宝石衬底行业发展可行性及投资规划分析报告版
- 湖北省鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校2024-2025学年高一上学期期中联考英语试题 含答案
- 中学阶段预防青少年犯罪实施方案
- 2025届高考英语专项复习 广东省各地名校之A篇阅读理解题集(十篇含解析)
- 综合测试04小说阅读(多文本)-备战2025年高考语文一轮复习考点帮(新高考)(教师版)
- 2024年品牌授权合同:授权乙方使用甲方品牌进行产品生产与销售
评论
0/150
提交评论