二零二四年度建筑施工合同工程量清单修订

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑施工合同工程量清单修订2本合同目录一览第一条合同概述1.1合同双方1.2合同范围1.3工程概述第二条修订工程量清单2.1修订范围2.2修订内容2.3修订时间第三条工程量计算与确认3.1工程量计算方法3.2工程量确认程序3.3工程量争议解决第四条工程量清单修订后的执行4.1修订后清单的发布4.2修订后清单的执行时间4.3修订后清单的变更程序第五条工程量的增减处理5.1增减工程量的情况5.2增减工程量的处理流程5.3增减工程量的费用结算第六条工程进度与工期调整6.1工程进度计划调整6.2工期延误的处理6.3工期提前的安排第七条合同价款与支付7.1合同总价款7.2价款支付方式7.3价款支付时间第八条合同变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3变更与解除的费用处理第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定9.3违约赔偿金额计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决时间限制第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的义务履行第十二条合同的保管与复制12.1合同原件的保管12.2合同复制件的效力12.3合同的查阅与复制第十三条合同信息保密13.1保密信息范围13.2保密义务履行13.3保密泄露的责任第十四条法律适用与争议解决14.1法律适用14.2争议解决方式14.3适用法律的解释机构第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方1.2合同范围本合同适用于乙方在甲方指导下进行的二零二四年度建筑施工合同工程量清单修订工作。1.3工程概述工程名称：×××项目工程地点：×××市×××区工程规模：×××平方米工程类型：×××第二条修订工程量清单2.1修订范围乙方应根据甲方提供的工程量清单，结合现场实际情况进行修订。2.2修订内容修订内容包括但不限于：工程量误差调整、工程量增减、工程量分类错误更正等。2.3修订时间乙方应在本合同签订后30个工作日内完成工程量清单的修订工作。第三条工程量计算与确认3.1工程量计算方法乙方应按照国家标准《建筑工程工程量计算规范》进行工程量计算。3.2工程量确认程序甲方应在收到乙方提交的修订后工程量清单后7个工作日内进行核对，并向乙方反馈核对结果。3.3工程量争议解决如双方在工程量确认过程中出现争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构或人民法院解决。第四条工程量清单修订后的执行4.1修订后清单的发布甲方应在核对无误后，及时发布修订后的工程量清单。4.2修订后清单的执行时间修订后的工程量清单自发布之日起生效。4.3修订后清单的变更程序如在施工过程中，因设计变更等原因导致工程量发生变化，乙方应按照本合同约定的程序进行工程量清单的修订。第五条工程量的增减处理5.1增减工程量的情况如施工过程中出现设计变更、工程量误差等导致工程量增减的情况。5.2增减工程量的处理流程乙方应及时将增减工程量的情况通知甲方，并根据甲方要求提交相关资料。甲方确认增减工程量后，乙方据此调整工程量清单。5.3增减工程量的费用结算增减工程量的费用结算按照甲方审定的工程量清单和合同约定的单价进行。第六条工程进度与工期调整6.1工程进度计划调整乙方应根据工程实际情况，合理调整工程进度计划，并报甲方备案。6.2工期延误的处理如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。6.3工期提前的安排如乙方原因导致工期提前，甲方有权根据实际情况对工程量清单进行调整。第七条合同价款与支付7.1合同总价款本合同总价款为修订后的工程量清单所列明的工程量乘以合同单价计算出的金额。7.2价款支付方式本合同价款支付方式为银行转账。7.3价款支付时间甲方应在每月20日前支付乙方上一个月工程量的价款。第八条合同变更与解除8.1合同变更的条件本合同变更需经甲方同意，并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）甲方违反合同规定，严重影响到乙方的合法权益；（3）乙方因不可抗力无法继续履行合同。8.3变更与解除的费用处理合同变更或解除导致的费用变化，按照双方约定的方式进行结算。第九条违约责任9.1违约行为违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。9.2违约责任认定违约责任根据违约行为的性质、情节和给对方造成的损失等因素进行认定。9.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额根据甲方实际损失金额和乙方违约程度进行计算。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括友好协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2争议解决机构如选择仲裁，双方可约定在中国国际经济贸易仲裁委员会或其他约定的仲裁机构进行仲裁。10.3争议解决时间限制双方应在本合同签订后3个月内解决争议，否则视为双方同意延长争议解决时间。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同有效期内，一方丧失民事行为能力；（4）因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同终止后的义务履行合同终止后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并清理工程现场。第十二条合同的保管与复制12.1合同原件的保管双方各自保管合同原件，不得擅自转让或借给第三方。12.2合同复制件的效力合同复制件与原件具有同等法律效力，但涉及签名或盖章的部分除外。12.3合同的查阅与复制任何一方有权查阅、复制合同及其附件，但需提前通知对方。第十三条合同信息保密13.1保密信息范围保密信息包括合同内容、甲方商业秘密、技术秘密等。13.2保密义务履行双方应对保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。13.3保密泄露的责任如一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条法律适用与争议解决14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。14.3适用法律的解释机构本合同的解释机构为中华人民共和国法院。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或经甲方、乙方同意，参与合同的履行、监督或协调等环节。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入的方式第三方介入包括但不限于提供专业咨询、监督工程进度、质量控制、协调各方关系等。2.2第三方介入的条件（1）甲方、乙方同意第三方的介入；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方与甲方、乙方签订书面介入协议。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方责任第三方介入后，第三方应按照介入协议的约定履行相关义务，并承担由此产生的责任。3.2甲方、乙方责任甲方、乙方应协助第三方履行其义务，提供必要的资料和条件。同时，甲方、乙方对第三方的不当行为或不履行义务产生的后果承担责任。第四条第三方介入的变更和解除4.1变更和解除条件第三方介入的变更和解除需经甲方、乙方同意，并签订书面变更协议或解除协议。4.2变更和解除的程序（1）甲方、乙方提出变更或解除意向；（2）第三方回复甲方、乙方变更或解除意向；（3）双方签订书面变更协议或解除协议。第五条第三方介入的费用和支付5.1费用承担第三方介入的费用由甲方、乙方按照约定承担。5.2支付方式第三方介入费用的支付方式与合同价款支付方式相同。5.3支付时间第三方介入费用的支付时间根据介入协议的约定执行。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约第三方未按照介入协议约定履行义务的，应承担违约责任。6.2甲方、乙方违约甲方、乙方未按照合同约定协助第三方履行义务的，应承担违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入产生的争议按照本合同争议解决方式进行解决。7.2争议解决机构第三方介入产生的争议，可选择提交约定的仲裁机构或人民法院解决。第八条第三方责任限额8.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方介入的性质、范围和风险等因素确定。8.2第三方责任限额的表述第三方责任限额在第三方介入协议中明确表述，并在本合同中予以引用。8.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，需经甲方、乙方同意，并签订书面调整协议。第九条第三方介入与其他各方的关系9.1第三方与甲方、乙方的关系第三方介入不影响甲方、乙方之间的合同关系。甲方、乙方仍按照本合同履行各自义务。9.2第三方与中介方、监理方等的关系第三方介入时，与其他各方之间的关系按照各自签订的协议确定。各方应相互协助，共同推进工程进展。第十条第三方介入后的合同履行10.1合同履行主体第三方介入后，合同履行主体增加第三方。10.2合同履行方式甲方、乙方应与第三方协同履行合同，确保工程顺利进行。10.3合同履行监督甲方、乙方对第三方履行合同的情况进行监督，确保第三方按合同约定履行义务。第十一条第三方介入后的合同变更11.1合同变更条件合同变更需经甲方、乙方、第三方同意，并签订书面变更协议。11.2合同变更程序（1）甲方、乙方、第三方提出变更意向；（2）各方协商确定变更内容；（3）签订书面变更协议。第十二条第三方介入后的合同解除12.1合同解除条件合同解除需经甲方、乙方、第三方同意，并签订书面解除协议。12.2合同解除程序（1）甲方、乙方、第三方提出解除意向；（2）各方协商确定解除事项；（3）签订书面解除协议。第十三条第三方介入后的合同争议解决13.1争议解决方式第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：工程量清单附件三：工程设计文件附件四：施工图纸附件五：工程质量标准附件六：工程安全规范附件七：材料设备清单附件八：工程进度计划附件九：合同价款支付明细表附件十：变更协议附件十一：解除协议附件十二：第三方介入协议附件十三：违约金计算公式附件十四：争议解决机构信息附件一：合同协议书本附件为甲方和乙方签订的合同协议书，明确了双方的权利、义务和责任。附件二：工程量清单本附件列明了工程项目的详细工程量，包括项目名称、工程量、单位等。附件三：工程设计文件本附件包括工程的设计图纸、设计说明书等，用于指导施工。附件四：施工图纸本附件提供了工程的施工图纸，包括建筑平面图、立面图、剖面图等。附件五：工程质量标准本附件明确了工程的质量标准，包括材料、构件、施工工艺等方面的要求。附件六：工程安全规范本附件列出了工程安全管理的相关规范和要求，包括施工现场安全、施工人员安全等方面的内容。附件七：材料设备清单本附件列明了工程所需材料和设备的名称、规格、数量等信息。附件八：工程进度计划本附件详细描述了工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。附件九：合同价款支付明细表本附件列出了合同价款的支付明细，包括支付时间、支付金额等信息。附件十：变更协议本附件用于记录合同履行过程中产生的变更事项，包括变更内容、变更原因、变更时间等。附件十一：解除协议本附件用于记录合同履行过程中产生的解除事项，包括解除原因、解除时间等。附件十二：第三方介入协议本附件明确了第三方介入的范围、义务和责任。附件十三：违约金计算公式本附件提供了违约金的计算公式，用于计算违约行为导致的损失赔偿。附件十四：争议解决机构信息本附件列出了争议解决机构的名称、地址、联系方式等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付价款。示例说明：如果甲方在合同约定的支付时间内未能支付价款，则构成违约。2.乙方未按照合同约定完成工程。示例说明：如果乙方未能在合同约