2024年度给排水安装工程分包商违约责任合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度给排水安装工程分包商违约责任合同本合同目录一览1.合同主体及范围1.1分包商信息1.2工程范围与内容1.3分包商责任与义务2.违约行为及责任2.1分包商违约行为2.2违约责任判定2.3违约责任承担方式3.违约金计算与支付3.1违约金计算标准3.2违约金支付时间与方式3.3违约金支付特殊情况处理4.违约处理程序4.1违约通知4.2违约调查与核实4.3违约处理结果与执行5.合同的解除与终止5.1合同解除条件5.2合同终止条件5.3解除与终止后的违约责任处理6.争议解决方式6.1争议解决途径6.2仲裁或诉讼地点及适用法律6.3争议解决时间限制7.合同的生效、修改与解除7.1合同生效条件7.2合同修改程序7.3合同解除程序8.保密条款8.1保密信息范围8.2保密义务与责任8.3保密信息泄露后的处理9.合同的适用法律与争议解决9.1适用法律9.2争议解决方式9.3其他法律问题10.其他条款10.1合同的履行与监督10.2分包商资质与条件10.3工程验收与保修11.附件11.1工程分包合同11.2工程设计文件11.3分包商资质证明12.签字盖章页12.1分包商盖章12.2发包方盖章13.合同签订日期14.合同编号第一部分：合同如下：1.合同主体及范围1.1分包商信息分包商全称：X给排水安装工程有限公司地址：省市区路号法人代表：X营业执照号：1.2工程范围与内容本合同分包工程为给排水安装工程，包括但不限于：1.2.1给水管道铺设1.2.2排水管道铺设1.2.3阀门安装1.2.4泵站安装1.2.5相关附属设施建设1.3分包商责任与义务1.3.1分包商应按照合同约定的工程范围与内容，按时完成工程。1.3.2分包商应保证工程质量，符合国家相关规范和标准。1.3.3分包商应对工程的安全生产负责，确保工程施工过程中不发生安全事故。1.3.4分包商应遵守发包方的管理制度，接受发包方的监督和检查。1.3.5分包商应承担因自身原因导致的工程损失及费用。2.违约行为及责任2.1分包商违约行为2.1.1分包商未能按照合同约定的时间完成工程，视为违约。2.1.2分包商未能按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。2.1.3分包商未能按照合同约定的安全生产标准完成工程，视为违约。2.1.4分包商违反合同约定的其他条款，视为违约。2.2违约责任判定违约行为的判定以合同约定为准，分包商的违约行为一经确认，应承担相应的违约责任。2.3违约责任承担方式2.3.1分包商未能按照合同约定的时间完成工程，应按照逾期工程款的2%支付违约金。2.3.2分包商未能按照合同约定的质量标准完成工程，应负责修复或重新施工，并承担相应费用。2.3.3分包商未能按照合同约定的安全生产标准完成工程，应承担因此导致的损失及费用。2.3.4分包商违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。3.违约金计算与支付3.1违约金计算标准违约金的计算以合同金额为基数，按照违约行为的严重程度确定的比例计算。3.2违约金支付时间与方式违约金应在违约行为确认后的10日内支付至发包方指定账户。3.3违约金支付特殊情况处理特殊情况下的违约金支付方式，应由双方协商确定。4.违约处理程序4.1违约通知发包方发现分包商有违约行为时，应及时书面通知分包商。4.2违约调查与核实分包商收到违约通知后，应立即进行调查与核实，确认违约行为的存在。4.3违约处理结果与执行分包商确认违约行为后，应按照本合同约定的违约责任承担方式，承担相应的违约责任。5.合同的解除与终止5.1合同解除条件5.1.1分包商未能按照合同约定的时间完成工程。5.1.2分包商未能按照合同约定的质量标准完成工程。5.1.3分包商未能按照合同约定的安全生产标准完成工程。5.1.4分包商明确表示无法履行或实质上已无法履行合同义务。5.2合同终止条件合同终止条件按照合同约定的终止条件执行。5.3解除与终止后的违约责任处理合同解除或终止后，分包商应按照本合同约定的违约责任承担方式，承担相应的违约责任。6.争议解决方式6.1争议解决途径6.1.1提交X仲裁委员会仲裁。6.1.2向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁或诉讼地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。6.3争议解决时间限制双方应在争议发生之日起6个月内提出仲裁或诉讼申请。8.保密条款8.1保密信息范围保密信息包括：合同内容、技术资料、商业秘密、财务数据等双方在合同执行过程中获取的对方未公开的信息。8.2保密义务与责任8.2.1分包商对其在合同执行过程中获取的发包方的保密信息承担保密义务，未经发包方书面同意，不得向任何第三方泄露。8.2.2分包商应采取适当的管理措施，确保其员工、顾问和其他代表不会泄露发包方的保密信息。8.3保密信息泄露后的处理如分包商泄露了发包方的保密信息，应立即通知发包方，并采取一切必要措施防止进一步的泄露。9.合同的适用法律与争议解决9.1适用法律本合同受中华人民共和国法律管辖，除非法律另有规定。9.2争议解决方式如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3其他法律问题本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.其他条款10.1合同的履行与监督发包方有权对分包商的施工过程进行监督，以确保工程按期、按质完成。10.2分包商资质与条件分包商应确保其资质符合工程要求，并随时接受发包方对资质的审查。10.3工程验收与保修工程完成后，分包商应按照合同约定进行验收，并承担相应的保修责任。11.附件11.1工程分包合同11.2工程设计文件11.3分包商资质证明11.4工程量清单11.5其他技术资料12.签字盖章页12.1分包商盖章12.2发包方盖章13.合同签订日期2024年14.合同编号根据双方商定的编号规则填写合同编号。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入定义15.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同执行过程相关联的自然人、法人和其他组织。16.第三方介入情形16.1.1工程咨询中介方16.1.2材料供应商16.1.3设备租赁商16.1.4工程监理机构16.1.5融资担保机构16.1.6法律法规规定或双方约定的其他第三方。17.第三方责任限定17.1第三方介入本合同所述工程，应遵守相关法律法规和合同约定，对其行为承担相应责任。17.2第三方不履行或不适当履行其合同义务，导致甲乙方损失的，由第三方承担责任。17.3第三方因故意或过失造成甲乙方损失的，应承担连带责任。18.第三方权益保护18.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自干涉第三方正常履行其合同义务。18.2甲乙方不得要求第三方违反法律法规和合同约定，不得损害第三方合法权益。19.第三方违约处理19.1第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。19.2甲乙方有权要求第三方按照合同约定或国家有关规定，承担赔偿责任。20.第三方合同管理20.1甲乙方与第三方签订的合同，应提交给对方备案。20.2甲乙方与第三方签订的合同，不得违反本合同的约定。21.第三方争议解决21.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。21.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方信息保密22.1第三方应对其在合同执行过程中获取的甲乙方保密信息承担保密义务，未经甲乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。22.2第三方应采取适当的管理措施，确保其员工、顾问和其他代表不会泄露甲乙方保密信息。23.第三方退出23.1第三方有权依法退出合同。23.2第三方退出合同，应提前通知甲乙方，并协助甲乙方完成相关善后工作。24.第三方义务履行24.1第三方应按照合同约定和国家有关规定，履行其合同义务。24.2第三方应保证其提供的产品或服务符合国家质量和安全标准。25.第三方责任限额25.1甲乙方与第三方约定责任限额的，按照约定执行。25.2甲乙方与第三方未约定责任限额的，第三方应承担相应的赔偿责任。26.第三方保险26.1第三方应依法购买与其合同义务相关的保险，并保证保险的有效性。26.2第三方未能购买保险或保险无效，导致甲乙方损失的，由第三方承担责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程分包合同详细描述：本附件详细列出了分包工程的范围、内容、质量标准、时间要求等具体条款。附件2：工程设计文件详细描述：包含工程的设计图纸、技术规范、设计说明书等设计相关文件。附件3：分包商资质证明详细描述：证明分包商具备进行分包工程所需的资质和能力的文件。附件4：工程量清单详细描述：列出了分包工程所需材料、工程量、价格等详细信息。附件5：技术资料详细描述：包括工程施工技术要求、工艺流程、操作手册等。附件6：安全防护措施方案详细描述：分包商应提交的安全防护措施方案，以确保工程施工安全。附件7：环境保护措施方案详细描述：分包商应提交的环境保护措施方案，以减少工程施工对环境的影响。附件8：施工组织设计详细描述：分包商提交的施工组织设计，包括施工计划、人员配置、施工方法等。附件9：工程验收标准详细描述：明确工程验收的标准和程序，以及验收不合格的处理方式。附件10：保修条款详细描述：分包商应承担的保修责任、保修期限、保修费用等。附件11：违约金计算标准详细描述：详细说明了违约金的计算方法和计算依据。附件12：保险证明详细描述：分包商提供的保险证明，证明其已购买了相应的保险。附件13：分包商履约保证金详细描述：分包商支付的履约保证金，以确保分包商履行合同义务。附件14：分包商信用报告详细描述：分包商的信用报告，包括分包商的财务状况、法律诉讼等信息。说明二：违约行为及责任认定：2.1分包商未能按照合同约定的时间完成工程，视为违约。示例说明：如果分包商未能在合同规定的工期内完成工程，将被视为违约，并应根据合同约定承担违约责任。2.2分包商未能按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。示例说明：如果分包商完成的工程不符合合同约定的质量标准，将被视为违约，并应根据合同约定承担违约责任。2.3分包商未能按照合同约定的安全生产标准完成工程，视为违约。示例说明：如果分包商在工程施工过程中未能遵守安全生产标准，导致安全事故发生，将被视为违约，并应根据合同约定承担违约责任。2.4分包商违反合同约定的其他条款，视为违约。示例说明：如果分包商违反了合同约定的任何其他条款，包括但不限于环境保护、安全生产、质量标准等，将被视为违约，并应根据合同约定承担违约责任。违约责任认定标准：3.1违约金计算标准详细描述：根据合同附件11中的违约金计算标准，以违约行为的具体情况为依据，计算应支付的违约金。3.2违约金支付时间与方式详细描述：根据合同约定，违约方应在违约行为确认后的10日内支付至对方指定账户。3.3违约金支付特殊情况处理详细描述：根据合同约定，特殊情况下的违约金支付方式，应由双方协商确定。全文完。2024年度给排水安装工程分包商违约责任合同1本合同目录一览1.工程概述与分包商义务1.1工程概述1.2分包商义务2.违约定义与责任2.1违约定义2.2违约责任3.分包商违约的具体情形3.1工期延误3.2工程质量不符合约定3.3安全事故或违规操作3.4材料与设备不符合要求4.违约赔偿金额及计算方式4.1工期延误的赔偿金额4.2工程质量问题的赔偿金额4.3安全事故或违规操作的赔偿金额4.4材料与设备不符合要求的赔偿金额5.违约金支付时间及方式5.1违约金支付时间5.2违约金支付方式6.违约的解决方式6.1和解6.2调解6.3仲裁6.4法律诉讼7.法律适用与争议解决7.1法律适用7.2争议解决8.其他条款8.1保密条款8.2知识产权保护8.3不可抗力8.4合同的修改与终止9.合同的生效与终止日期9.1合同生效日期9.2合同终止日期10.分包商的保证与承诺10.1工程质量保证10.2合法合规承诺10.3信息安全承诺11.合同双方的信息11.1分包商信息11.2业主信息12.附件12.1工程图纸12.2分包商履约能力证明文件12.3合同相关法律法规文件13.合同签署与备案13.1合同签署13.2备案程序14.合同语言版本14.1中文版本14.2其他语言版本第一部分：合同如下：1.工程概述与分包商义务1.1工程概述本合同项下的给排水安装工程，位于X地点，工程内容包括但不限于给水管道、排水管道、消防管道的设计、采购、安装、调试及验收等。分包商应按照合同约定的条款、工程图纸和技术规范进行施工，并确保工程质量和安全。1.2分包商义务（1）按照合同约定的时间节点完成工程施工；（2）保证工程质量符合相关法律法规、行业标准及合同约定；（3）负责工程现场的安全管理，确保工程施工过程中不发生安全事故；（4）负责工程材料的采购、存储和管理；（5）接受业主和监理单位的监督、检查和指导；（6）协助业主办理工程验收手续。2.违约定义与责任2.1违约定义（1）分包商未按照合同约定的时间节点完成工程；（2）分包商施工的工程质量不符合相关法律法规、行业标准及合同约定；（3）分包商在工程施工过程中发生安全事故或违规操作；（4）分包商提供的材料和设备不符合合同约定。2.2违约责任（1）工期延误：分包商应按照合同约定支付违约金，违约金计算方式详见本合同第4条；（2）工程质量不符合约定：分包商应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用；（3）安全事故或违规操作：分包商应承担相应的法律责任，并支付因此给业主造成的损失；（4）材料与设备不符合要求：分包商应更换符合合同约定的材料和设备，并承担由此产生的费用。3.分包商违约的具体情形3.1工期延误分包商未按照合同约定的时间节点完成工程的，视为工期延误。工期延误的违约金计算方式如下：（1）延误工期小于或等于合同工期15%的，分包商应支付合同总价款的0.5%作为违约金；（2）延误工期大于合同工期15%且小于或等于30%的，分包商应支付合同总价款的1%作为违约金；（3）延误工期大于合同工期30%的，分包商应支付合同总价款的2%作为违约金。3.2工程质量不符合约定分包商施工的工程质量不符合相关法律法规、行业标准及合同约定的，应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。如分包商的修复或重新施工仍不符合约定，业主有权解除合同，并要求分包商支付合同总价款的20%作为违约金。3.3安全事故或违规操作分包商在工程施工过程中发生安全事故或违规操作的，应承担相应的法律责任，并支付因此给业主造成的损失。如分包商的违法行为导致工程无法继续进行，业主有权解除合同，并要求分包商支付合同总价款的30%作为违约金。3.4材料与设备不符合要求分包商提供的材料和设备不符合合同约定的，应更换符合合同约定的材料和设备，并承担由此产生的费用。如分包商更换材料和设备后仍不符合约定，业主有权解除合同，并要求分包商支付合同总价款的15%作为违约金。4.违约赔偿金额及计算方式4.1工期延误的赔偿金额根据本合同第3.1条的约定，分包商应支付相应的违约金。4.2工程质量问题的赔偿金额根据本合同第3.2条的约定，分包商应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。如分包商的修复或重新施工仍不符合约定，业主有权解除合同，并要求分包商支付合同总价款的20%作为违约金。4.3安全事故或违规操作的赔偿金额根据本合同第3.3条的约定，分包商应承担相应的法律责任，并支付因此给业主造成的损失。如分包商的违法行为导致工程无法继续进行，业主有权解除合同，并要求分包商支付合同总价款的30%作为违约金。4.4材料与设备不符合要求的赔偿金额根据本合同第3.4条的约定，分包商应更换符合合同约定的材料和设备，并承担由此产生的费用。如分包商更换材料和设备后仍不符合约定，业主有权解除合同，并要求分包商支付合同总价款的15%8.违约的解决方式8.1和解双方应通过友好协商的方式，尽力达成和解。和解协议达成后，双方应按照和解协议履行各自的权利和义务。8.2调解如双方通过协商无法达成和解的，可以申请第三方调解。调解不成功的，双方可依法采取其他争议解决方式。8.3仲裁如双方同意仲裁解决争议的，应签订仲裁协议，明确仲裁事项、仲裁委员会等。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4法律诉讼如双方不同意仲裁或仲裁不成功的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.法律适用与争议解决9.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可按本合同第8条的约定解决争议。10.其他条款10.1保密条款双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2知识产权保护分包商应对其在施工过程中所使用的技术和方法予以保护，确保不侵犯他人的知识产权。10.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受到不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明。10.4合同的修改与终止11.合同的生效与终止日期11.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止日期本合同在工程验收合格并支付完毕全部价款后终止。12.分包商的保证与承诺12.1工程质量保证分包商保证施工的工程质量符合相关法律法规、行业标准及合同约定。12.2合法合规承诺分包商保证在施工过程中遵守国家法律法规，不得有违法行为。12.3信息安全承诺分包商保证在合同履行过程中，对业主的信息安全负责，不得泄露业主的保密信息。13.合同双方的信息13.1分包商信息分包商全称：工程有限公司法定代表人：X地址：联系电话：13.2业主信息业主全称：房地产有限公司法定代表人：X地址：联系电话：14.合同语言版本14.1中文版本本合同的中文版本为正本，具有同等法律效力。14.2其他语言版本第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的单位或个人，根据本合同的约定，参与合同的履行、监督、协调等活动。第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、调解方、仲裁机构等。15.2第三方责任第三方介入后，需明确其责任范围和责任限额。第三方应按照约定履行其职责，并对其履行职责的行为负责。除甲乙方另有约定外，第三方不承担合同以外的责任和损失。15.3第三方权益第三方根据本合同的约定，享有合同约定的权益。第三方有权按照约定获得报酬，并有权要求甲乙方提供必要的协助和支持。15.4第三方义务第三方应按照本合同的约定，履行其义务。第三方应确保其履行职责的行为符合法律法规、行业标准和合同约定，不得损害甲乙方的合法权益。16.第三方介入的额外条款及说明16.1监理方介入监理方根据合同约定，对工程施工过程进行监督和检查。监理方应按照合同约定的标准和要求，对工程质量、进度、安全等方面进行评估，并向甲乙方提供监理报告。16.2审计方介入审计方根据合同约定，对工程款项的支付和结算进行审计。审计方应按照合同约定的标准和程序，对工程款项的支付和结算进行审核，并出具审计报告。16.3调解方介入调解方根据合同约定，对合同履行过程中的争议进行调解。调解方应按照合同约定的标准和程序，对争议进行调解，并尽力达成调解协议。16.4仲裁机构介入如双方同意仲裁解决争议的，仲裁机构根据合同约定，对合同履行过程中的争议进行仲裁。仲裁机构应按照合同约定的标准和程序，对争议进行仲裁，并作出终局裁决。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定的责任和风险，结合第三方的主体性质、职责范围、市场行情等因素，进行合理确定。17.2第三方责任限额的支付第三方根据本合同的约定，对其履行职责的行为承担责任。如果第三方的行为导致甲乙方损失的，第三方应按照合同约定的限额承担赔偿责任。17.3第三方责任限额的例外第三方在履行其职责过程中，如存在故意或者重大过失导致甲乙方损失的，第三方应承担无限责任。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的独立性第三方与甲乙方为独立主体，彼此之间的合同关系不影响甲乙方之间的合同关系。18.2第三方与甲乙方的权利义务划分第三方根据本合同的约定，履行其职责，并对其履行职责的行为负责。甲乙方按照合同约定，支付第三方的报酬，并有权要求第三方按照约定履行其职责。19.第三方介入的合同修改如本合同的第三方介入条款需要修改或补充，甲乙方应签订补充协议，明确修改或补充的内容，并经甲乙方双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸描述：详细展示给排水安装工程的布局、管道走向、设备安装等内容的图纸。要求：图纸应由专业工程师绘制，并经过甲乙双方确认。2.分包商履约能力证明文件描述：证明分包商具备履行合同所需的技术、人力、财务等能力的文件。要求：文件应包括但不限于分包商的资质证书、业绩证明、财务报表等。3.合同相关法律法规文件描述：与本合同相关的国家法律法规、行业标准和技术规范等文件。要求：文件应正式出版或官方发布，且适用于合同签订时的时间点。4.工程进度计划表描述：详细列出工程各阶段的时间节点和完成情况的计划表。要求：计划表应实际反映工程进度，并定期更新。5.工程质量检测报告描述：对工程施工过程中的质量进行检查和评估的报告。要求：报告应由具有资质的第三方检测机构出具，并得到甲乙双方认可。6.安全事故报告描述：记录工程施工过程中发生的安全事故的报告。要求：报告应详细记录事故经过、原因分析和采取的措施。7.材料和设备合格证明描述：证明用于工程的材料和设备符合合同约定的合格证明文件。要求：文件应由供应商提供，并得到甲乙双方认可。8.付款凭证描述：记录甲乙双方支付和接收付款的凭证。要求：凭证应详细记录付款金额、时间、付款方式等信息。9.变更协议描述：记录合同履行过程中双方就合同内容进行变更的协议。要求：协议应明确变更的内容、范围和影响，并经甲乙双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：分包商未按照合同约定的时间节点完成工程。责任认定：根据合同约定的违约金计算方式，分包商应支付相应的违约金。示例：分包商因施工管理不善导致工期延误，业主有权要求分包商支付合同总价款的0.5%作为违约金。2.工程质量不符合约定违约行为：分包商施工的工程质量不符合相关法律法规、行业标准及合同约定。责任认定：分包商应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。示例：分包商施工的给水管道存在泄漏问题，分包商需重新施工并承担修复费用。3.安全事故或违规操作违约行为：分包商在工程施工过程中发生安全事故或违规操作。责任认定：分包商应承担相应的法律责任，并支付因此给业主造成的损失。示例：分包商在施工现场使用不符合安全标准的设备导致安全事故，分包商需承担赔偿责任。4.材料与设备不符合要求违约行为：分包商提供的材料和设备不符合合同约定。责任认定：分包商应更换符合合同约定的材料和设备，并承担由此产生的费用。示例：分包商提供的给水管道材料不符合合同约定的材质要求，分包商需更换管道并承担更换费用。全文完。2024年度给排水安装工程分包商违约责任合同2本合同目录一览1.违约定义及责任范围1.1违约行为的定义1.2违约责任的具体范围2.分包商违约的情形2.1分包商未按合同约定完成工程的情形2.2分包商工程质量不符合合同约定的情形2.3分包商未按合同约定的时间进度完成工程的情形3.违约责任的具体处理方式3.1分包商未按合同约定完成工程的责任处理方式3.2分包商工程质量不符合合同约定的责任处理方式3.3分包商未按合同约定的时间进度完成工程的责任处理方式4.违约金的计算方式及支付方式4.1违约金的计算方式4.2违约金的支付方式5.违约责任的具体计算方式5.2工程质量不符合约定的修复费用计算方式5.3工程延期交付的违约金计算方式6.违约责任的分包商承担方式6.1分包商承担违约责任的方式6.2分包商不承担违约责任的情形7.甲方对分包商的违约行为的处理方式7.1甲方对分包商违约行为的处理方式7.2甲方对分包商违约行为的补救措施8.违约责任导致的合同解除8.1违约责任导致的合同解除的情形8.2合同解除后的责任处理方式9.违约责任引起的争议解决方式9.1双方协商解决争议的方式9.2提交仲裁机构解决争议的方式9.3提交法院解决争议的方式10.违约责任引起的法律适用及管辖10.1法律适用10.2管辖法院11.其他与违约责任相关的约定11.1双方的其他违约责任约定11.2违约责任约定的变更和解除方式12.分包商对甲方的承诺12.1分包商对工程质量的承诺12.2分包商对工程进度的承诺13.甲方对分包商的保障措施13.1甲方对分包商工程质量的保障措施13.2甲方对分包商工程进度的保障措施14.合同的生效、变更、解除及终止14.1合同的生效条件14.2合同的变更方式14.3合同的解除条件14.4合同的终止条件第一部分：合同如下：1.违约定义及责任范围1.1违约行为的定义违约行为是指分包商在合同履行过程中，未能按照合同约定履行其义务的行为。包括但不限于未按约定完成工程、工程质量不符合约定、未按约定时间进度完成工程等。1.2违约责任的具体范围违约责任的具体范围包括分包商未能按照合同约定完成工程的部分、工程质量不符合约定的部分以及工程延期交付的部分。2.分包商违约的情形2.1分包商未按合同约定完成工程的情形分包商未按合同约定的时间、数量和质量要求完成工程，视为分包商违约。2.2分包商工程质量不符合合同约定的情形分包商完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，视为分包商违约。2.3分包商未按合同约定的时间进度完成工程的情形分包商未按合同约定的时间进度完成工程，视为分包商违约。3.违约责任的具体处理方式3.1分包商未按合同约定完成工程的责任处理方式分包商未能按照合同约定完成工程的部分，甲方有权要求分包商在约定的时间内补足完成，并有权要求分包商支付违约金。3.2分包商工程质量不符合合同约定的责任处理方式分包商完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求分包商在约定的时间内修复或重新施工，并有权要求分包商支付违约金。3.3分包商未按合同约定的时间进度完成工程的责任处理方式分包商未按合同约定的时间进度完成工程，甲方有权要求分包商在约定的时间内补足进度，并有权要求分包商支付违约金。4.违约金的计算方式及支付方式4.1违约金的计算方式违约金按照合同金额的百分比进行计算，具体比例双方另行约定。4.2违约金的支付方式分包商应在收到甲方通知后的五个工作日内，按照甲方要求的支付方式支付违约金。5.违约责任的具体计算方式5.2工程质量不符合约定的修复费用计算方式修复费用根据实际情况确定，由分包商承担。5.3工程延期交付的违约金计算方式工程延期交付的违约金按照合同金额的百分比进行计算，具体比例双方另行约定。6.违约责任的分包商承担方式6.1分包商承担违约责任的方式分包商应按照本合同的约定承担违约责任。6.2分包商不承担违约责任的情形分包商不承担违约责任的情形双方另行约定。8.甲方对分包商的违约行为的处理方式8.1甲方对分包商违约行为的处理方式甲方有权要求分包商在约定的时间内纠正违约行为，并有权要求分包商支付违约金。8.2甲方对分包商违约行为的补救措施甲方有权采取必要的补救措施，包括但不限于自行完成违约部分工程、委托第三方完成违约部分工程，由此产生的费用由分包商承担。9.违约责任导致的合同解除9.1违约责任导致的合同解除的情形分包商严重违约，甲方有权解除合同。9.2合同解除后的责任处理方式合同解除后，分包商应按照甲方要求承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。10.违约责任引起的争议解决方式10.1双方协商解决争议的方式双方应通过友好协商解决争议。10.2提交仲裁机构解决争议的方式如双方协商不成，任何一方均有权将争议提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。10.3提交法院解决争议的方式如双方约定仲裁机构不存在或仲裁无效，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。11.违约责任引起的法律适用及管辖11.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院本合同纠纷的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。12.其他与违约责任相关的约定12.1双方的其他违约责任约定双方还可以约定其他与违约责任相关的条款，包括但不限于违约行为的认定、违约金的计算方式等。12.2违约责任约定的变更和解除方式违约责任约定的变更和解除应经双方协商一致，并以书面形式进行。13.分包商对甲方的承诺13.1分包商对工程质量的承诺分包商承诺按照合同约定的质量标准完成工程，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。13.2分包商对工程进度的承诺分包商承诺按照合同约定的时间和进度完成工程，并保证工程进度不受不利影响。14.甲方对分包商的保障措施14.1甲方对分包商工程质量的保障措施甲方有权对分包商的工程质量进行监督检查，确保工程质量符合合同约定。14.2甲方对分包商工程进度的保障措施甲方有权对分包商的工程进度进行监督检查，确保工程进度符合合同约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义15.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介方、监理方、仲裁机构、法院等。16.第三方介入后的处理方式16.1第三方介入的处理方式当合同履行过程中出现第三方介入的情况时，甲乙方应按照合同约定及法律规定，配合第三方进行合同履行或争议解决。16.2第三方介入后的合同履行甲乙方应根据第三方的要求，提供必要的文件、资料和证据，确保合同的顺利履行。17.第三方介入的额外条款及说明17.1额外条款的增加当有第三方介入时，甲乙方应在合同中增加如下额外条款：“如合同履行过程中出现第三方介入的情况，甲乙方应按照本合同约定及法律规定，配合第三方进行合同履行或争议解决。甲乙方应根据第三方的要求，提供必要的文件、资料和证据，确保合同的顺利履行。”17.2第三方责任限额的明确甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于第三方介入的原因、第三方处理结果的认可、第三方责任的分担等。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙方的关系第三方介入并不改变甲乙方之间的合同关系，甲乙方仍应按照本合同约定履行各自的义务。18.2第三方与甲乙方以外的其他主体的关系第三方介入时，除甲乙方外的主体不得干预甲乙方的合同履行，也不得改变甲乙方的合同权利和义务。19.第三方介入的程序19.1第三方介入的申请当甲乙方认为有第三方介入的必要时，应向第三方提出书面申请，并说明介入的理由和目的。19.2第三方介入的决策第三方应在收到申请后的十个工作日内作出决策，并将决策结果通知甲乙方。20.第三方介入的费