城市快速路雨污管道铺设合同

城市快速路雨污管道铺设合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为城市快速路的建设单位，乙方为具有相应资质的专业施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就城市快速路雨污管道铺设工程达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________城市快速路雨污管道铺设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：根据设计图纸和工程量清单，完成雨污管道的铺设、连接、检查、试验及验收等工作。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________天，自乙方收到甲方发出的开工通知之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如有延误，应按照合同约定承担违约责任。四、质量标准4.1乙方应当按照设计文件、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量应达到__________等级标准。五、合同的履行5.1甲方应当按照约定向乙方支付合同价款，支付方式为__________。5.2乙方应当按照约定完成工程，并保证工程的安全、质量、进度和投资控制。5.3甲方应负责办理工程所需的各项审批、验收手续，并协调解决工程施工中的相关问题。六、合同的变更和解除6.1任何一方提出变更或解除合同，均应当向对方发出书面通知，经双方协商一致后，方可变更或解除。6.2因变更或解除合同而产生的损失，由责任方承担。七、违约责任7.1任何一方违反合同的约定，均应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方逾期交付工程的，应当按照逾期交付部分工程价款的__________%支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款之日起终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.设计图纸和技术规范2.工程量清单3.工程验收标准4.审批手续相关文件5.乙方资质证明文件6.合同履行过程中的通信记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，认定为违约行为。2.乙方未按设计文件、技术规范和标准要求进行施工，认定为违约行为。3.乙方逾期交付工程，认定为违约行为。4.任何一方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市快速路的建设单位。2.乙方：指具有相应资质的专业施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程总金额。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付合同价款。解决办法：乙方可以与甲方沟通，要求甲方按照约定时间支付合同价款；必要时，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按设计文件、技术规范和标准要求进行施工。解决办法：甲方可以要求乙方按照设计文件、技术规范和标准要求进行施工；必要时，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。3.问题：乙方逾期交付工程。解决办法：甲方可以要求乙方按照约定时间交付工程；逾期交付部分，乙方应按照逾期交付部分工程价款的违约金比例向甲方支付违约金。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方可以通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市快速路建设单位与具有相应资质的专业施工单位之间的工程合同。2.工程包括雨污管道的铺设、连接、检查、试验及验收等工作。3.适用于双方约定质量等级标准、合同金额、工期