2024建设工程设计合同(示范文本)

合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质的设计单位，双方经协商一致，就乙方为甲方提供建设工程设计服务事宜，达成如下协议：第一条设计范围与内容1.1乙方根据甲方的委托，负责完成本合同约定的建设工程设计工作，包括但不限于：（1）初步设计；（2）施工图设计；（3）施工期间的技术支持与服务；（4）工程验收等。1.2乙方应按照甲方的要求和国家及地方相关法规、标准、规范进行设计，并确保设计文件的质量和安全。第二条设计依据与要求2.1乙方应依据甲方提供的项目可行性研究报告、选址意见书、规划条件等相关资料进行设计。2.2乙方应按照甲方提供的技术要求、功能要求、施工条件等，进行符合项目特点的设计。2.3乙方在设计过程中，应充分考虑项目的可行性、经济性、环保性等因素，确保设计方案的科学合理。第三条设计周期与进度3.1乙方应按照甲方要求，制定合理的设计周期和进度计划，并报甲方审批。3.2乙方应严格按照审批后的设计周期和进度计划执行，确保设计工作的顺利进行。3.3乙方如因特殊情况需要调整设计周期和进度计划，应提前向甲方申请，经甲方批准后方可执行。第四条设计费用与支付4.1本合同的设计费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付设计费用。4.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付设计费用。第五条设计成果与交付5.1乙方应在设计周期内完成设计工作，并向甲方交付设计成果。5.2设计成果包括：设计文件、设计说明书、设计图纸等，具体内容以甲方要求为准。5.3乙方应确保设计成果的完整性、准确性和可行性，并承担因设计成果问题产生的责任。第六条保密与知识产权6.1乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。6.2乙方应保证设计成果的知识产权归属甲方，不得侵犯他人的知识产权。第七条违约责任与争议解决7.1乙方如未按照本合同约定完成设计工作，应承担相应的违约责任。7.2甲方如未按照本合同约定支付设计费用，应承担相应的违约责任。7.3双方因履行本合同产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________代表（签名）：______________代表（签名）：______________签订日期：______________签订日期：______________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应确保各自的代表具有签订合同的权限，并且在签订合同前，应当对合同内容进行充分的审查，确保合同内容符合国家的法律法规。2.设计成果的交付和质量要求应符合合同约定。解决办法：乙方应在合同约定的时间内交付设计成果，并确保设计成果的质量满足合同要求。如乙方不能按时交付或设计成果不符合要求，甲方有权要求乙方在规定时间内进行修改或重新设计。3.设计费用的支付应按照合同约定的付款节点和比例进行。解决办法：甲方应按照合同约定的时间和比例支付设计费用。如甲方逾期支付，应按照合同约定支付滞纳金。如乙方未按约定提供设计服务，甲方有权拒绝支付相应的设计费用。4.保密和知识产权保护是双方共同的责任。解决办法：双方应严格遵守合同中关于保密和知识产权保护的约定。如一方泄露对方的技术资料或设计成果，应承担违约责任。双方应共同努力维护对方的知识产权，防止侵权行为的发生。5.合同争议的解决应按照合同约定的争议解决方式进行。解决办法：双方应通过友好协商解决合同争议。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即建设工程项目的业主。解释：甲方是合同的一方，负责委托乙方进行建设工程设计，并按照合同约定支付设计费用。2.乙方：指合同中的受托方，即具有相应资质的设计单位。解释：乙方是合同的一方，负责按照甲方的要求进行建设工程设计，并交付设计成果。3.设计成果：指乙方根据甲方要求完成的设计文件、设计说明书、设计图纸等。解释：设计成果是乙方完成设计工作的具体表现，包括各种设计文件和图纸，用于指导建设工程的施工和验收。4.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同约定的义务所应承担的责任。解释：违约责任是指当一方未能按照合同约定履行自己的义务时，应承担的法律责任，包括继续履行、支付违约金、赔偿损失等。5.争议解决：指合同双方在履行合同过程中产生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。解释：争议解决是指当合同双方在履行合同过程中产生分歧或争议时，通过一定的法律程序和方法，如协商、调解、仲裁或诉讼等，使争议得到解决的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的设计合同，包括但不限于房屋建筑、市政工程、交通设施、水利工程等。2.适用于委托方为建设工程项目的业主，受托方为具有相应资质的设计单位的情况。3.适用于设计范围包括初步设计、施工图设计、施工期间的技术支持与服务、工程验收等的情况。补充条款：1.设计费用的支付方式及比例可以具体明确，如按设计进度分阶段支付。2.设计周期的具体要求，包括各阶段的设计完成时间。3.设计成果的具体要求，包括文件格式、图纸规格等。4.保密信息的具体范围，如技术资料、商业秘密等。5.知识产权的具体归属和保护方式。6.违约责任的具体承担方式，如继续履行、支付违约金、赔偿损失等。7.争议解决的具体方式，如协商、