2024年度石油化工管道工程设计与施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度石油化工管道工程设计与施工合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3设计范围1.4施工范围1.5工程地点1.6工程时间2.合同金额2.1设计费用2.2施工费用2.3价格调整2.4付款方式2.5最终支付3.设计与施工要求3.1设计要求3.2施工要求3.3质量标准3.4安全标准3.5环保标准4.合同的履行4.1设计履行4.2施工履行4.3变更处理4.4违约责任4.5索赔程序5.合同期限5.1设计期限5.2施工期限5.3延期责任6.保险及税费6.1保险责任6.2税费责任7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效8.2合同变更8.3合同终止9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密责任10.知识产权保护10.1知识产权归属10.2侵权责任11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力通知12.合同的转让12.1转让条件12.2转让程序13.适用法律与争议解决13.1适用法律13.2争议解决14.其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3修改权14.4解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并负责提供设计、施工所需的相关资料、现场条件及支付合同价款的一方，即石油化工管道工程的所有权人或其合法授权人。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并负责完成设计、施工的一方，即具备相应资质的设计和施工单位。1.3设计范围设计范围包括但不限于：工程可行性研究、初步设计、施工图设计、非标准设备的制造图设计等。1.4施工范围施工范围包括但不限于：土建工程、管道安装、设备安装、调试及验收等。1.5工程地点工程地点指发包方提供的石油化工管道工程施工的具体地点。1.6工程时间工程时间指合同双方约定的工程设计与施工的起止日期。第二条合同金额2.1设计费用设计费用根据设计范围、工程规模、设计深度等因素，由合同双方在签订合同时协商确定。2.2施工费用施工费用根据施工范围、工程规模、施工难度等因素，由合同双方在签订合同时协商确定。2.3价格调整合同履行过程中，如遇原材料价格、人工费用等发生重大变化，合同双方可协商进行价格调整。2.4付款方式付款方式分为进度付款和验收付款两个阶段，具体付款比例和时间由合同双方在签订合同时协商确定。2.5最终支付发包方应在承包方完成合同约定的设计与施工义务，并取得验收合格证书后支付剩余合同价款。第三条设计与施工要求3.1设计要求承包方应按照发包方提供的资料及合同约定的设计范围，完成相应的设计工作，并保证设计质量符合国家及行业相关标准。3.2施工要求承包方应按照设计文件及合同约定的施工范围，完成施工工作，并保证施工质量符合国家及行业相关标准。3.3质量标准设计与施工质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。3.4安全标准设计与施工过程中，应严格遵守国家及行业相关安全规定，确保工程安全。3.5环保标准设计与施工过程中，应严格遵守国家及行业相关环保规定，确保工程环保。第四条合同的履行4.1设计履行承包方应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并提交设计文件及相关的设计成果。4.2施工履行承包方应按照合同约定的时间节点完成施工工作，并提交施工成果。4.3变更处理合同履行过程中，如遇发包方要求变更设计或施工内容，双方应协商确定变更范围、费用及时间等事项。4.4违约责任一方违约应承担相应的违约责任，具体违约责任按照合同约定及国家相关法律法规执行。4.5索赔程序合同一方如认为对方违约，应按照合同约定及国家相关法律法规，向对方提出索赔。第五条合同期限5.1设计期限承包方应按照合同约定的时间节点完成设计工作。5.2施工期限承包方应按照合同约定的时间节点完成施工工作。5.3延期责任如因承包方原因导致设计与施工延期，承包方应承担相应的延期责任。第六条保险及税费6.1保险责任承包方应按照合同约定，为工程及相关人员购买相应的保险，并承担保险费用。6.2税费责任承包方应依法缴纳合同履行过程中产生的各项税费。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效本合同自合同双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。8.2合同变更合同履行过程中，如双方协商一致，可对合同内容进行变更。变更内容应以书面形式签订补充协议，并与原合同具有同等法律效力。8.3合同终止合同终止是指合同双方提前解除合同关系。合同终止应书面通知对方，并办理相关手续。合同终止后，承包方应按照合同约定完成工程收尾工作。第九条保密条款9.1保密内容合同双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。9.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止后五年内有效。9.3泄密责任如合同一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条知识产权保护10.1知识产权归属合同双方同意，合同履行过程中产生的知识产权，归双方协商确定的一方所有。10.2侵权责任如合同一方使用对方的知识产权侵犯第三方权益，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果如因不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商确定合同的履行方案。11.3不可抗力通知合同一方如认为发生不可抗力事件，应立即通知对方，并提供相关证明文件。第十二条合同的转让12.1转让条件合同双方同意，未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序如合同一方需转让合同权利义务，应书面通知对方，并按对方要求办理相关手续。第十三条适用法律与争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括合同双方提供的相关文件、图纸、资料等。14.2补充协议合同履行过程中，如双方认为有必要，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3修改权合同双方均有权对本合同及其附件进行修改。修改内容应以书面形式签订，并与原合同具有同等法律效力。14.4解释权本合同及其附件的解释权归合同双方所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指非合同双方的自然人、法人或其他组织，在合同履行过程中介入到合同双方之间的权利义务关系中。1.2第三方类型第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、融资方等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入条件（1）经合同双方书面同意；（2）符合国家相关法律法规；（3）不违背合同双方的合法权益。2.2第三方选择合同双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相关资质和能力。第三条第三方责任3.1第三方责任范围第三方在合同履行过程中的责任范围，包括但不限于：（1）完成双方约定的特定工作；（2）保证工作质量符合相关标准；（3）遵守国家法律法规及合同双方的合法权益。3.2第三方权利第三方在合同履行过程中享有的权利，包括但不限于：（1）获取合同约定的报酬；（2）按照合同约定提出意见和建议；（3）在合同范围内，自主决定施工方法和技术路线。3.3第三方义务第三方在合同履行过程中的义务，包括但不限于：（1）遵守合同双方的保密协议；（2）按照合同约定时间节点完成工作；（3）如第三方为中介方，还需履行介绍、协调、监督等义务。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方协调合同双方应协助第三方履行合同义务，确保合同顺利实施。4.2第三方管理合同双方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指合同双方根据第三方在合同履行过程中的实际贡献、风险程度等因素，协商确定的第三方承担的最高责任限额。5.2第三方责任限额确定第三方责任限额由合同双方在签订合同时协商确定，并在合同中予以明确。5.3第三方责任限额的调整合同履行过程中，如第三方责任限额需要调整，合同双方应书面协商一致后进行调整。第六条第三方与合同双方的权利义务划分6.1第三方与发包方的权利义务划分第三方在履行合同义务过程中，应遵循发包方的指示和要求，确保工程质量、安全、进度等方面的利益。6.2第三方与承包方的权利义务划分第三方在履行合同义务过程中，应按照承包方的要求进行设计、施工等工作，并保证工作质量符合承包方的要求。6.3第三方与工程所在地政府及其他相关部门的权利义务划分第三方在履行合同义务过程中，应遵守工程所在地政府及其他相关部门的法律法规、政策要求，并承担相应的义务。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入争议的解决方式合同双方在履行合同过程中，如与第三方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方作为被告的争议解决如第三方作为被告，合同双方应按照合同约定及国家相关法律法规，向第三方提出索赔。7.3第三方作为第三人的争议解决如第三方作为第三人，合同双方应按照合同约定及国家相关法律法规，处理与第三方的争议。第八条第三方介入的合同修改与补充8.1第三方介入合同修改合同履行过程中，如双方认为有必要修改合同中关于第三方介入的条款，应书面协商一致后进行修改。8.2第三方介入合同补充合同履行过程中，如双方认为有必要补充关于第三方介入的条款，应书面协商一致后进行补充。第九条第三方介入的终止与退出9.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件包括但不限于：（1）第三方完成合同约定的工作；（2）合同双方书面同意终止第三方介入；（3）合同终止或解除。9.2第三方退出程序第三方退出程序包括但不限于：（1）合同双方书面确认第三方退出；（2）第三方按照合同约定办理相关手续；（3）合同双方协助第三方退出。第十条第三方介入后的合同履行与监督10.1第三方介入后的合同履行合同双方应继续按照本合同约定履行合同义务，确保合同顺利实施。10.2第三方介入后的监督合同双方应对第三方的工作进行监督，确保第三方按照合同约定履行义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：石油化工管道工程设计与施工合同协议书附件二：设计与施工范围详细清单附件三：合同价格清单附件四：设计时间节点计划附件五：施工时间节点计划附件六：设计与施工质量标准附件七：安全与环保标准附件八：保密协议附件九：保险单据附件十：第三方资质证明文件附件十一：合同履行过程中的变更协议附件十二：合同解除或终止协议附件十三：争议解决协议附件十四：合同双方签订的补充协议附件的详细要求和说明：附件一：石油化工管道工程设计与施工合同协议书本附件为合同双方签订的正式协议书，明确了双方的权利、义务和责任。附件二：设计与施工范围详细清单本附件详细列出了设计与施工的具体范围和内容，包括但不限于工程设计、施工图、非标准设备制造图等。附件三：合同价格清单本附件详细列出了合同的价格构成，包括设计费用、施工费用、材料费用等。附件四：设计时间节点计划本附件明确了设计工作的时间节点，包括设计启动、初步设计完成、施工图设计完成等。附件五：施工时间节点计划本附件明确了施工工作的时间节点，包括施工启动、施工完成、验收等。附件六：设计与施工质量标准本附件详细列出了设计与施工的质量标准，包括但不限于国家及行业相关标准、规范要求。附件七：安全与环保标准本附件详细列出了施工过程中的安全与环保标准，包括但不限于国家及行业相关安全、环保规定。附件八：保密协议本附件明确了合同双方的保密义务，包括保密内容、保密期限和泄密责任等。附件九：保险单据本附件为合同双方购买的保险单据，包括但不限于工程保险、人员保险等。附件十：第三方资质证明文件本附件为第三方的资质证明文件，证明了第三方具备相应的资质和能力。附件十一：合同履行过程中的变更协议本附件用于记录合同履行过程中双方协商一致的变更事项。附件十二：合同解除或终止协议本附件用于记录合同解除或终止的事宜及双方协商确定的相关事项。附件十三：争议解决协议本附件明确了合同双方在履行合同过程中发生争议时的解决方式。附件十四：合同双方签订的补充协议本附件为合同双方在履行合同过程中签订的补充协议，用于明确双方的权利、义务和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.设计违约：包括但不限于设计质量不符合合同约定、设计进度延误等。2.施工违约：包括但不限于施工质量不符合合同约定、施工进度延误等。3.第三方违约：包括但不限于第三方未按合同约定完成工作、第三方工作质量不符合合同约定等。4.保密违约：包括但不限于泄露合同双方的商业秘密、技术秘密等。5.保险违约：包括但不限于未购买合同约定的保险、保险理赔不符合合同约定等。违约的责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，具体责