2024年度铁路工程建设及设备采购合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度铁路工程建设及设备采购合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程内容2.1铁路工程建设项目2.2设备采购项目第三条合同价格3.1工程总价3.2设备采购总价3.3价格调整机制第四条工程进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度报告第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督与检查5.3质量问题处理第六条设备质量6.1设备标准6.2设备检验与验收6.3设备维护与保养第七条合同的履行与验收7.1合同履行要求7.2工程验收7.3设备验收第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约责任处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼时效第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条税收条款13.1税收责任13.2税收抵扣13.3税务争议解决第十四条其他条款14.1合同的书面形式14.2合同的修改与补充14.3合同的解除与终止第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程内容2.1铁路工程建设项目2.1.1工程包括：铁路主线扩建工程、铁路支线新建工程、铁路枢纽改造工程等。2.1.2工程地点：省市区。2.2设备采购项目2.2.1设备包括：铁路轨道、道岔、信号设备、电力设备、通信设备等。2.2.2设备数量及技术规格：详见附件一《设备清单》。第三条合同价格3.1工程总价3.1.1工程总价定为人民币亿元（大写：玖拾玖亿零叁佰万元整），具体金额详见附件二《工程造价明细表》。3.2设备采购总价3.2.1设备采购总价为人民币亿元（大写：玖拾玖亿零叁佰万元整），具体金额详见附件三《设备价格明细表》。3.3价格调整机制3.3.1合同签订后，如遇国家政策调整、材料价格上涨等不可抗力因素，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。第四条工程进度4.1工程开工日期4.1.1工程计划开工日期为2024年X月X日。4.2工程竣工日期4.2.1工程计划竣工日期为202X年X月X日。4.3工程进度报告4.3.1承包人应按月向发包人提交工程进度报告，内容包括：工程完成情况、工程进度、资金使用情况等。第五条工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家铁路工程技术标准及规范要求。5.2质量监督与检查5.2.1发包人应设立质量监督机构，对工程的施工质量进行监督检查。5.2.2承包人应接受发包人的质量监督和检查，对检查发现的问题进行整改。5.3质量问题处理5.3.1如发生质量问题，承包人应负责及时处理，并承担相应的质量责任。第六条设备质量6.1设备标准6.1.1设备应符合国家铁路工程技术标准及规范要求。6.2设备检验与验收6.2.1设备到货后，承包人应组织进行检验，发包人应参加验收。6.2.2设备验收不合格的，承包人应负责退货或更换。6.3设备维护与保养6.3.1承包人应负责设备的日常维护与保养，确保设备正常运行。第七条合同的履行与验收7.1合同履行要求7.1.1承包人应按照合同约定履行各项义务，确保工程质量和进度。7.1.2发包人应按照合同约定支付合同价款，提供必要的施工条件。7.2工程验收7.2.1工程竣工后，承包人应向发包人提交工程验收申请，双方共同组织验收。7.2.2工程验收合格的，发包人应在验收报告上签字确认，并支付剩余合同价款。7.3设备验收7.3.1设备验收合格的，发包人应在验收报告上签字确认。7.3.2设备验收不合格的，承包人应负责退货或更换，并承担相应责任。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.1.2合同变更的条件包括但不限于：工程设计变更、工程量增减、工期调整等。8.2合同解除条件8.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。8.2.2合同解除的条件包括但不限于：发包人延迟支付合同价款超过规定期限、承包人严重违约等。第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人延迟支付合同价款超过规定期限的，应支付违约金，违约金计算方式详见附件四《违约金计算公式》。9.1.2发包人未按合同约定提供施工条件的，应承担相应责任。9.2承包人违约9.2.1承包人未按合同约定履行义务的，应支付违约金，违约金计算方式详见附件四《违约金计算公式》。9.2.2承包人工程质量不合格的，应负责整改，并承担相应责任。9.3违约责任处理9.3.1双方应协商处理违约事宜，违约方应承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1.1提交仲裁委员会仲裁；10.1.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点10.2.1选择仲裁的，仲裁地点为市。10.2.2选择诉讼的，诉讼地点为市。10.3仲裁或诉讼时效10.3.1双方应在争议发生之日起6个月内提出仲裁或诉讼申请。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕，双方的权利义务全部履行完毕之日起终止。11.3合同解除条件11.3.1合同解除协议经双方签字盖章生效之日起，合同即解除。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起2年。12.3违约保密条款12.3.1如一方违反保密条款，应支付违约金，违约金计算方式详见附件四《违约金计算公式》。第十三条税收条款13.1税收责任13.1.1双方应依法纳税，承担合同履行过程中的税收责任。13.2税收抵扣13.2.1双方可依法享受税收抵扣权益。13.3税务争议解决13.3.1双方在税务事项上发生的争议，应按国家税务法律法规规定处理。第十四条其他条款14.1合同的书面形式14.1.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同的修改与补充14.2.1合同的修改与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3合同的解除与终止14.3.1合同的解除与终止，应按第十一条、第十二条、第十三条的规定办理。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。1.2第三方不包括中介方、监造方、审计方等参与合同履行过程的专业机构。第二条第三方介入的条件与方式2.1第三方介入的条件2.1.1第三方介入需经甲乙方协商一致，并签订书面介入协议。2.1.2第三方介入的条件包括但不限于：技术支持、咨询服务、争议调解等。2.2第三方介入的方式2.2.1第三方介入可通过签订补充协议的方式进行。2.2.2第三方介入的具体方式、范围和期限应在补充协议中明确。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利3.1.1第三方有权按照约定提供专业服务，并获得合理报酬。3.1.2第三方有权要求甲乙方提供与合同履行相关的必要资料和信息。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并遵守相关法律法规。3.2.2第三方应保守甲乙方的商业秘密，不得泄露给他人。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙方的责任限额4.1.1第三方对甲乙方的责任限额应在补充协议中约定，并明确计算方式。4.1.2第三方对甲乙方的责任限额包括但不限于：赔偿金额、赔偿范围等。4.2第三方对中介方、监造方、审计方等的专业责任限额4.2.1第三方对中介方、监造方、审计方等的专业责任限额应在补充协议中约定。4.2.2第三方对中介方、监造方、审计方等的专业责任限额包括但不限于：赔偿金额、赔偿范围等。第五条第三方介入的终止与解除5.1第三方介入的终止5.1.1第三方介入协议约定的服务期限届满，且双方未续签的，第三方介入终止。5.1.2甲乙方协商一致，可以提前终止第三方介入。5.2第三方介入的解除5.2.1第三方介入协议约定的解除条件出现，甲乙方均有权解除第三方介入协议。5.2.2甲乙方解除第三方介入协议的，应提前通知对方，并按照约定承担相应的责任。第六条第三方介入与合同履行6.1第三方介入不影响甲乙方按照本合同履行各自的权利义务。6.2甲乙方应确保第三方的介入不影响合同的履行，并承担因第三方介入导致的一切风险。第七条第三方介入的争议解决7.1.1提交仲裁委员会仲裁；7.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2仲裁或诉讼地点7.2.1选择仲裁的，仲裁地点为市。7.2.2选择诉讼的，诉讼地点为市。第八条税收条款的适用8.1第三方介入涉及的税收问题，应按照国家税务法律法规规定处理。8.2甲乙方应依法享受税收抵扣权益。第九条保密条款的适用9.1甲乙方与第三方之间的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限自第三方介入协议生效之日起计算，至合同终止或解除之日起2年。第十条其他条款的适用10.1第三方介入协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。10.2第三方介入协议的修改与补充，应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。第十一条第三方介入与合同的生效、终止与解除11.1第三方介入协议的生效、终止与解除，应按照本合同第十一条、第十二条、第十三条的规定办理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《设备清单》详细列出所有采购设备的名称、数量、技术规格、单价、总价等信息。附件二：《工程造价明细表》详细列出工程总价以及各项工程费用明细。附件三：《设备价格明细表》详细列出设备采购总价以及各项设备费用明细。附件四：《违约金计算公式》详细说明违约金的计算方式，包括计算基数、百分比等。附件五：《第三方介入协议》详细列出第三方介入的条件、方式、权利义务、责任限额等信息。附件六：《税收抵扣计算公式》详细说明税收抵扣的计算方式，包括计算基数、抵扣比例等。附件七：《保密协议》详细列出保密内容、保密期限、违约保密条款等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定1.1延迟支付合同价款1.1.1发包人延迟支付合同价款超过规定期限，应支付违约金。1.1.2示例：若合同约定发包人应在每季度末支付当季工程进度款，发包人延迟支付超过30天的，应支付延迟支付金额的1%作为违约金。1.2未按合同约定提供施工条件1.2.1发包人未按合同约定提供施工条件的，应承担相应责任。1.2.2示例：若发包人未能在合同约定的时间内提供施工场地，导致工程延期，应承担因延期产生的额外费用。2.承包人违约行为及责任认定2.1未按合同约定履行义务2.1.1承包人未按合同约定履行义务的，应支付违约金。2.1.2示例：若承包人未按合同约定的质量标准完成工程，导致工程不合格，应支付合同总价款的1%作为违约金。2.2工程质量不合格2.2.1承包人工程质量不合格的，应负责整改，并承担相应责任。2.2.2示例：若承包人完成的工程质量不符合国家铁路工程技术标准，应负责返