2024年度煤矿企业高低压配电系统升级改造合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度煤矿企业高低压配电系统升级改造合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2煤矿企业1.3高低压配电系统1.4升级改造第二条改造范围与内容2.1改造范围2.2改造内容第三条改造目标与要求3.1改造目标3.2技术要求3.3安全要求第四条合同价格与支付方式4.1合同价格4.2支付方式第五条工程进度与时间表5.1工程进度5.2完成时间第六条质量保证与验收6.1质量保证6.2验收标准第七条技术支持与售后服务7.1技术支持7.2售后服务第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除第九条违约责任与赔偿9.1违约责任9.2赔偿标准第十条争议解决方式10.1协商解决10.2调解解决10.3诉讼解决第十一条法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院第十二条其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3信息披露第十三条合同的签订与生效13.1签订日期13.2合同生效日期第十四条联系方式14.1合同双方联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2煤矿企业1.2.1煤矿企业是指依法成立，具有独立法人资格，从事煤炭生产的企业；1.3高低压配电系统1.3.1高低压配电系统是指煤矿企业中用于电力供应和分配的设备及设施，包括高压配电柜、低压配电柜、电缆、开关设备等；1.4升级改造1.4.1升级改造是指对煤矿企业现有高低压配电系统进行技术升级、设备更换、系统优化等工作，以提高系统的性能、可靠性和安全性。第二条改造范围与内容2.1改造范围2.1.1本次改造范围包括但不限于：高低压配电柜、电缆、开关设备、保护装置等；2.2改造内容2.2.1设备更换：对老旧、损坏的设备进行更换，保证系统的正常运行；2.2.2技术升级：对现有系统进行技术升级，提高系统的性能和可靠性；2.2.3系统优化：对系统进行优化，提高系统的运行效率和安全性；2.2.4培训与技术支持：供应商应提供相关技术培训，确保煤矿企业员工能够熟练操作和维护升级后的系统。第三条改造目标与要求3.1改造目标3.1.1提高高低压配电系统的性能和可靠性；3.1.2提高系统的安全性和运行效率；3.1.3降低系统的故障率和维护成本；3.2技术要求3.2.1供应商应按照国家和行业标准进行设计和施工，确保系统的技术性能和安全性能；3.2.2供应商应提供符合国家规定的合格产品和技术资料；3.3安全要求3.3.1供应商应严格按照国家安全生产法规和煤矿安全规定进行施工；3.3.2供应商应对施工人员进行安全培训，确保施工过程中的安全；3.3.3供应商应提供必要的安全防护措施，保障施工过程中的人员和设备安全。第四条合同价格与支付方式4.1合同价格4.1.1双方协商一致，合同价格为人民币【】元整（大写：【】元整）；4.1.2合同价格包括但不限于：设备购置费、施工费、培训费、技术支持费等；4.2支付方式4.2.1煤矿企业应按照双方约定的付款计划，向供应商支付合同款项；4.2.2支付方式可以为银行转账、现金支付等，具体支付方式由双方协商确定。第五条工程进度与时间表5.1工程进度5.1.1供应商应按照双方协商确定的工程进度进行施工；5.1.2供应商应按时完成施工任务，确保工程进度不受影响；5.2完成时间5.2.1供应商应保证高低压配电系统升级改造工程在【】日内完成；5.2.2双方应共同对工程进行验收，确认工程完成时间。第六条质量保证与验收6.1质量保证6.1.1供应商应保证所提供的设备及施工质量符合国家法规和行业标准；6.1.2供应商应对所提供的设备及施工质量承担责任，确保系统稳定运行；6.2验收标准6.2.1双方应按照约定的验收标准对高低压配电系统进行验收；6.2.2验收合格后，双方应签署验收报告，作为支付合同款项的依据。第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效；8.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务；8.2合同变更8.2.1合同履行过程中，如因国家政策、法律法规变化等原因，需要变更合同内容的，双方应协商一致，签订书面变更协议；8.2.2合同变更应按照约定的程序和方式进行，涉及合同价格、工程进度等关键条款的变更，需双方协商一致并签订书面协议；8.3合同解除8.3.1在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同；8.3.2合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜，包括支付、赔偿等。第九条违约责任与赔偿9.1违约责任9.1.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任；9.1.2违约方应按照合同约定和法律规定，向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定；9.2赔偿标准9.2.1因违约行为导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额应包括实际损失、预期利益等；9.2.2赔偿金额的具体计算方法和标准由双方协商确定。第十条争议解决方式10.1协商解决10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；10.1.2双方应在争议发生之日起【】日内协商解决，协商不成的，方可采取其他争议解决方式；10.2调解解决10.2.1如双方协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解；10.2.2调解不成的，方可采取其他争议解决方式；10.3诉讼解决10.3.1如双方协商和调解均无法解决争议，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼；10.3.2诉讼过程中，双方应遵守法院的管辖权和法律规定，按照法院的审判程序进行。第十一条法律适用与管辖11.1法律适用11.1.1本合同的签订、履行、变更、解除和终止以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律；11.1.2本合同的适用法律不包括冲突法，如涉及冲突法的问题，应参照中华人民共和国相关法律规定处理；11.2管辖法院11.2.1本合同争议的诉讼，由合同签订地的人民法院管辖；11.2.2双方也可以在合同中约定其他有管辖权的法院。第十二条其他约定12.1保密条款12.1.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密等予以保密；12.1.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止；12.2知识产权保护12.2.1双方在合同履行过程中所涉及的知识产权，应按照相关法律法规和双方的约定进行保护；12.2.2供应商应保证所提供的设备和技术不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，供应商应承担相应的法律责任；12.3信息披露12.3.1双方在合同履行过程中，应按照法律法规和合同约定，及时向对方披露与合同履行相关的信息；12.3.2信息披露的内容包括但不限于：设备性能、施工进度、质量问题等。第十三条合同的签订与生效13.1签订日期13.1.1本合同自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止有效；13.1.2双方应在合同签订之日起【】日内，按照约定履行各自的权利和义务；13.2合同生效日期13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效；13.2.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第十四条联系方式14.1合同双方联系方式14.1.1甲方联系人：____________，联系电话：____________，电子邮箱：____________；14.1.2乙方联系人：____________，联系电话第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲方和乙方外，其他参与合同履行或与合同履行相关的个人、法人或其他组织；1.2第三方包括但不限于：中介方、监理方、施工方、设备供应商、技术支持方等；1.3第三方介入的范围包括：合同履行、工程设计、设备供应、施工安装、技术支持、质量监理等。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其在合同中的责任和义务；2.2第三方应保证其提供的设备、技术、服务等的质量和合法性，不得侵犯他人的知识产权；2.3第三方应对其在合同履行过程中的行为负责，如因其原因导致合同无法履行或造成损失的，第三方应承担相应的责任；2.4第三方应按照合同约定和法律法规的规定，承担保密义务，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。第三条第三方介入的权益和利益3.1第三方应按照合同约定，享有合同赋予的权利和利益；3.2第三方在合同履行过程中，如因特殊情况需要调整合同内容的，应与甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议；3.3第三方应在其权益范围内，合理使用甲乙双方的资源和技术，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方介入的违约责任4.1第三方违反合同约定，导致合同无法履行或造成损失的，应承担违约责任；4.2第三方应按照合同约定和法律法规的规定，向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定；4.3第三方在合同履行过程中，如发生侵权行为，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第五条第三方介入的争议解决5.1第三方与甲方或乙方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；5.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼；5.3诉讼过程中，第三方应遵守法院的管辖权和法律规定，按照法院的审判程序进行。第六条第三方介入的保密义务6.1第三方应对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密；6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止；6.3第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方的损失。第七条第三方介入的知识产权保护7.1第三方应保证其提供的设备和技术不侵犯他人的知识产权；7.2如第三方提供的设备和技术侵犯他人的知识产权，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的法律责任；7.3第三方应在其提供设备和技术时，向甲乙双方提供完整的知识产权文件和技术资料。第八条第三方介入的信息披露8.1第三方应按照法律法规和合同约定，及时向甲乙双方披露与合同履行相关的信息；8.2信息披露的内容包括但不限于：设备性能、施工进度、质量问题等；8.3第三方应保证信息披露的真实性和准确性，不得故意隐瞒或提供虚假信息。第九条第三方介入的合同签订与生效9.1第三方与甲方或乙方签订的合同，应符合本合同的约定和法律法规的规定；9.2第三方与甲方或乙方签订的合同，应经甲方和乙方同意后生效；9.3第三方与甲方或乙方签订的合同，不得违反本合同的约定。第十条第三方介入的联系方式10.1第三方应向甲方和乙方提供准确的联系方式，包括联系人、联系电话、电子邮箱等；10.2第三方联系方式的变更，应及时通知甲方和乙方。第十一条第三方介入的法律适用与管辖11.1第三方与甲方或乙方签订的合同，适用中华人民共和国法律；11.2第三方与甲方或乙方签订的合同，由合同签订地的人民法院管辖。第十二条第三方介入的其他约定12.1甲乙双方与第三方在合同履行过程中的其他约定，应以书面形式签订，并经甲乙双方确认；12.2甲乙双方与第三方签订的补充协议，不得违反本合同的约定。本部分修正条款自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：高低压配电系统设计方案附件三：设备供应商名单及资质证明附件四：施工单位名单及资质证明附件五：技术支持单位名单及资质证明附件六：质量检测报告附件七：安全评估报告附件八：施工进度计划表附件九：付款计划表附件十：保密协议附件十一：知识产权声明附件十二：技术培训计划附件十三：设备维护保养手册附件十四：合同变更协议附件十五：违约金计算公式附件一：合同主体资质证明本附件应包含甲方和乙方依法成立的证明文件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。附件二：高低压配电系统设计方案本附件应详细描述高低压配电系统的设计要求、技术参数、设备选型、布局图等。附件三：设备供应商名单及资质证明本附件应列出设备供应商的名单，并附上其资质证明文件，包括ISO认证、产品质量证书等。附件四：施工单位名单及资质证明本附件应列出施工单位的名单，并附上其资质证明文件，包括建筑施工资质证书、安全生产许可证等。附件五：技术支持单位名单及资质证明本附件应列出技术支持单位的名单，并附上其资质证明文件，包括技术服务资质证书、相关专利证书等。附件六：质量检测报告本附件应包含对高低压配电系统的质量检测报告，包括设备性能测试、安全性能测试等。附件七：安全评估报告本附件应包含对高低压配电系统的安全评估报告，包括系统安全性分析、风险评估等。附件八：施工进度计划表本附件应详细列出施工过程中的各个阶段及时间表，包括设备安装、调试、验收等。附件九：付款计划表本附件应详细列出合同价款的支付计划，包括进度款、尾款等。附件十：保密协议本附件应明确双方在合同履行过程中对商业秘密和技术秘密的保密义务及保密期限。附件十一：知识产权声明本附件应明确双方对合同中涉及的知识产权的保护声明，包括专利权、著作权等。附件十二：技术培训计划本附件应详细描述技术培训的内容、时间、地点、培训人员等。附件十三：设备维护保养手册本附件应包含设备的维护保养方法、周期、注意事项等。附件十四：合同变更协议本附件应用于记录合同履行过程中双方就合同内容进行的变更。附件十五：违约金计算公式本附件应详细描述违约金的计算方法，包括计算基数、比率等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项；2.乙方未按约定时间完成施工任务；3.乙方提供的设备或服务不符合合同约定的质量标准；4.乙方未经甲方同意，擅自变更合同内容；5.乙方未按照约定的保密义务保护甲方商业秘密和技术秘密；6.乙方提供的设备或服务侵犯他人知识产权；7.乙方在合同履行过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失；8.乙方未按照约定的进度计划履行合同义务；9.任何一方未履行合同中的其他约定义务。违约责任认定标准：1.违约金：按照附件十五中的违约金计算公式计算违约金；2.损害赔偿：根据违约行为造成的实际损失计算赔偿金额，包括但不限于甲方利润损失、乙方修复费用等；3.合同解除：严重违约行为导致合同无法履行，双方可协商解除合同；4.违约方承担因违约所产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费等；5.违约方应承担因违约而给对方造成的间接损失；6.违约方在合同履行过程中的违约行为，不影响甲方索赔的权利。例如，如果乙方未按约定时间完成施工任务，甲方可以根据合同约定向乙方主张违约金，并要求乙方在规定时间内完成施工。如果乙方未能按照约定的质量标准提供设备或服务，甲方可以要求乙方进行修复或更换，并有权要求乙方支付因此产生的费用。全文完。2024年度煤矿企业高低压配电系统升级改造合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：煤矿企业名称1.2乙方：施工单位名称1.3高低压配电系统：指供电系统中高压配电系统和低压配电系统的总称，高压配电系统额定电压大于或等于10KV，低压配电系统额定电压小于10KV。第二条改造内容2.1升级改造项目：列举具体改造项目，如变电站设备更换、线路升级、保护装置更新等。2.2改造规模：改造涉及的设备数量、功率容量、线路长度等。2.3技术指标：升级后的系统技术参数，如电压等级、供电可靠性、安全性等。第三条合同价格3.1总价：合同总价，包括改造设备、材料费用、施工费用、调试费用等。3.2价格条款：支付方式、支付进度、价格调整机制等。第四条工期4.1开工日期：合同约定的项目启动日期。4.2竣工日期：合同约定的项目完成日期。4.3工期延误：因乙方原因导致工期延误的处理方式。第五条质量标准5.1设备质量：设备应符合国家或行业相关标准，提供合格证明文件。5.2施工质量：施工应符合设计要求，保证系统稳定运行。5.3验收标准：项目验收合格的标准和程序。第六条乙方义务6.1施工准备：乙方应按合同约定时间完成施工前准备，包括人员、设备、材料等。6.2施工安全：乙方应遵守施工现场安全管理规定，确保施工安全。6.3资料提供：乙方应提供项目相关技术资料、施工记录等。第七条甲方义务7.1配合乙方施工：甲方应提供施工所需现场条件，如场地、交通、通讯等。7.2设备供应：甲方应按合同约定提供设备及材料。7.3施工监督：甲方应对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。第八条违约责任8.1乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任。8.2甲方违约：甲方未按合同约定提供设备或材料，应承担违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。9.2仲裁：如协商无果，双方可选择提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应签订补充协议。10.3合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等情形，双方可协商解除合同。第十一条合同的终止11.1合同终止：合同约定的工期完成后，合同自然终止。11.2合同终止后的义务：合同终止后，乙方应按合同约定完成后期工作，如保修、培训等。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限：双方约定保密信息的保护期限。第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。第十四条其他条款14.1合同附件：合同附件包括技术方案、施工图纸、设备清单等。14.2补充协议：双方在合同履行过程中，如有需要，可签订补充协议。14.3联系方式：甲乙双方联系人、联系方式、地址等。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：甲方为某煤矿企业，具体名称在合同附件中明确。1.2乙方：乙方为具有相应资质的施工单位，具体名称在合同附件中明确。1.3高低压配电系统：指供电系统中高压配电系统和低压配电系统的总称，高压配电系统额定电压大于或等于10KV，低压配电系统额定电压小于10KV。第二条改造内容2.1升级改造项目：包括但不限于变电站设备更换、线路升级、保护装置更新等，具体项目及内容在合同附件中详细列出。2.2改造规模：改造涉及的设备数量、功率容量、线路长度等参数在合同附件中明确。2.3技术指标：升级后的系统应满足的技术参数和指标在合同附件中详细列出，包括但不限于电压等级、供电可靠性、安全性等。第三条合同价格3.1总价：合同总价为本合同约定的各项费用之和，包括但不限于改造设备、材料费用、施工费用、调试费用等，具体金额在合同附件中明确。3.2价格条款：包括支付方式、支付进度、价格调整机制等，具体条款在合同中明确。第四条工期4.1开工日期：合同约定的项目启动日期，具体日期在合同附件中明确。4.2竣工日期：合同约定的项目完成日期，具体日期在合同附件中明确。4.3工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1设备质量：设备应符合国家或行业相关标准，并提供合格证明文件，具体要求在合同附件中明确。5.2施工质量：施工应符合设计要求，保证系统稳定运行，具体要求在合同附件中明确。5.3验收标准：项目验收合格的标准和程序在合同附件中明确。第六条乙方义务6.1施工准备：乙方应按照合同约定的时间完成施工前的准备工作，包括人员、设备、材料等，具体要求在合同附件中明确。6.2施工安全：乙方应遵守施工现场的安全管理规定，确保施工过程中的安全，具体要求在合同附件中明确。6.3资料提供：乙方应按照合同约定提供项目相关的技术资料、施工记录等，具体要求在合同附件中明确。第八条违约责任8.1乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，或施工质量不符合合同约定的，乙方应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等，具体违约责任在合同附件中明确。8.2甲方违约：甲方未按合同约定提供设备或材料，或未履行甲方其他合同义务的，甲方应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等，具体违约责任在合同附件中明确。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。如果协商无果，任何一方均可选择提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁，具体仲裁委员会在合同附件中明确。9.2仲裁：如选择仲裁，双方应遵守仲裁委员会的决定，仲裁费用由败诉方承担，具体规定在合同附件中明确。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，具体签字盖章日期在合同中明确。10.2合同变更：合同履行过程中，如果需要变更，应由双方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等无法预见、无法避免并不能克服的情形，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同，具体解除合同的程序和条件在合同附件中明确。第十一条合同的终止11.1合同终止：合同约定的工期完成后，本合同自然终止。11.2合同终止后的义务：合同终止后，乙方应按照合同约定完成后期工作，如保修、培训等，具体要求在合同附件中明确。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，具体保密信息在合同附件中明确。12.2保密期限：双方约定保密信息的保护期限，具体期限在合同附件中明确。第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁，具体仲裁委员会在合同附件中明确。第十四条其他条款14.1合同附件：合同附件包括技术方案、施工图纸、设备清单等，具体内容在合同附件中明确。14.2补充协议：双方在合同履行过程中，如有需要，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3联系方式：甲乙双方联系人、联系方式、地址等，具体信息在合同附件中明确。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，甲方或乙方邀请第三方参与项目的一部分或全部，以提高项目质量、效率或满足合同约定。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方或乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方类型、介入时间和介入范围。2.2甲方或乙方应确保第三方符合国家或行业相关的资质要求，具备相应的专业技术和经验。2.3甲方或乙方与第三方签订的协议，应不影响本合同的履行，且第三方不得违反本合同的任何条款。第三条第三方介入后的责任和权益3.1第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定，履行其在项目中的职责，并对其提供的服务或产品的质量负责。3.2第三方权益：第三方有权按照合同约定获得相应的报酬，包括但不限于服务费、咨询费等。3.3第三方与其他方的关系：第三方与甲方、乙方以及其他第三方之间的权利义务关系，由甲乙双方与第三方共同协商确定。第四条第三方介入的协调和管理4.1甲方或乙方应负责协调第三方的工作，确保第三方顺利履行其职责。4.2甲方或乙方应监督第三方的施工或服务过程，确保符合合同约定和质量标准。4.3甲方或乙方与第三方之间的沟通和协商，应不影响本合同的履行和其他方的权益。第五条第三方介入的费用和支付5.1第三方介入的费用，包括但不限于第三方的人员费用、材料费用、差旅费用等，由甲方或乙方承担。5.2支付方式：甲方或乙方按合同约定向第三方支付费用，具体支付方式和时间在合同附件中明确。第六条第三方介入的风险和责任划分6.1第三方介入可能带来的风险，包括但不限于技术风险、安全风险、质量风险等，由甲乙双方与第三方共同承担。6.2第三方因自身原因导致项目损失的，由第三方承担责任。6.3第三方因履行其职责导致甲方或乙方损失的，由甲乙双方与第三方协商解决。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更：如甲方或乙方需变更第三方的介入范围或时间，应提前书面通知对方，并协商一致。7.2第三方介入的解除：如甲方或乙方需解除第三方的介入，应提前书面通知对方，并协商一致。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违约：第三方未按合同约定履行其职责，或施工质量不符合合同约定的，第三方应承担违约责任。8.2甲方或乙方违约：甲方或乙方未按合同约定履行其义务，或未按约定支付第三方费用的，甲方或乙方应承担违约责任。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式：如双方在第三方介入过程中发生争议，应通过友好协商解决。如果协商无果，任何一方均可选择提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。9.2仲裁：如选择仲裁，双方应遵守仲裁委员会的决定，仲裁费用由败诉方承担。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，具体签字盖章日期在合同中明确。10.2合同变更：合同履行过程中，如果需要变更，应由双方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等无法预见、无法避免并不能克服的情形，导致合同无法履行，双方可以协商