年度建筑工程设计合同（04版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

年度建筑工程设计合同（04版）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同甲方名称1.2合同乙方名称1.3合同丙方名称1.4合同相关术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程性质2.4工程规模2.5工程投资估算3.设计范围及内容3.1设计范围3.2设计内容3.3设计深度及标准4.设计周期及进度安排4.1设计周期4.2设计进度安排5.合同价格及支付方式5.1合同价格5.2价格调整条款5.3支付方式5.4支付时间表6.双方的权利和义务6.1甲方的权利和义务6.2乙方的权利和义务6.3丙方的权利和义务7.保密条款7.1保密信息范围7.2保密期限7.3违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律8.3仲裁地点9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3丙方违约责任11.一般条款11.1合同的履行11.2合同的转让11.3合同的继承12.附则12.1合同附件12.2合同签订日期12.3合同有效期限13.其他条款13.1甲方特殊要求13.2乙方特殊要求13.3丙方特殊要求14.签署页14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3丙方代表签字14.4合同盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同甲方名称：____________1.2合同乙方名称：____________1.3合同丙方名称：____________1.4合同相关术语定义：（1）甲方：指____________（2）乙方：指____________（3）丙方：指____________（4）工程：指____________（5）设计：指____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程性质：____________2.4工程规模：____________2.5工程投资估算：____________第三条设计范围及内容3.1设计范围：____________3.2设计内容：____________3.3设计深度及标准：____________第四条设计周期及进度安排4.1设计周期：____________4.2设计进度安排：____________第五条合同价格及支付方式5.1合同价格：____________5.2价格调整条款：____________5.3支付方式：____________5.4支付时间表：____________第六条双方的权利和义务6.1甲方的权利和义务：（1）甲方应提供完整、真实、准确的工程相关信息。（2）甲方应按照合同约定支付设计费用。（3）甲方应配合乙方进行设计工作，提供必要的技术支持。6.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定完成设计工作。（2）乙方应保证设计的质量，符合国家相关法律法规及标准。（3）乙方应保密甲方提供的技术资料和商业信息。6.3丙方的权利和义务：（1）丙方应对乙方的设计工作进行审查，确保设计符合合同要求。（2）丙方应协助甲方和乙方解决合同履行过程中的问题。（3）丙方应对合同履行过程中的争议进行调解。第八条保密条款8.1保密信息范围：包括但不限于甲方提供的技术资料、商业信息、合同内容等。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第九条争议解决（1）提交甲方所在地人民法院诉讼；（2）提交乙方所在地人民法院诉讼；（3）提交丙方所在地人民法院诉讼。9.2适用法律：中华人民共和国法律。9.3仲裁地点：____________第十条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序：合同变更应书面签订，并由双方盖章确认。9.3合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致或法律规定的情形出现。第十一条违约责任10.1甲方违约责任：甲方未按约定支付设计费用或提供必要资料的，应支付违约金并赔偿乙方因此遭受的损失。10.2乙方违约责任：乙方未按约定完成设计工作或设计不符合要求的，应支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。10.3丙方违约责任：丙方未按约定履行审查、调解等职责的，应支付违约金并赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。第十二条一般条款11.1合同的履行：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.3合同的继承：合同的有效期、权利和义务在本合同终止后，按照法律规定和双方约定继承。第十三条附则12.1合同附件：本合同附件包括：____________12.2合同签订日期：____________12.3合同有效期限：____________第十四条其他条款13.1甲方特殊要求：____________13.2乙方特殊要求：____________13.3丙方特殊要求：____________第十五条签署页14.1甲方代表签字：____________14.2乙方代表签字：____________14.3丙方代表签字：____________14.4合同盖章：____________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定本合同所称第三方，是指在合同履行过程中，除甲方、乙方和丙方之外，参与或涉及合同履行、具有利益相关性的自然人、法人和其他组织。第三方包括但不限于：（1）工程监理单位；（2）材料供应商；（3）施工单位；（4）政府监管机构；（5）其他与工程相关的单位或个人。2.第三方介入的额外条款及说明2.1第三方介入的程序（1）甲方、乙方和第三方如需签订相关协议，应事先通知对方，并尽量取得对方同意。（2）甲方、乙方与第三方签订的协议，不得违反本合同的约定。（3）第三方介入前，甲方、乙方应充分沟通，明确第三方的权利和义务。2.2第三方责任划分（1）第三方对甲方、乙方承担责任，不免除甲方、乙方根据本合同应承担的责任。（2）第三方对甲方、乙方造成的损失，甲方、乙方有权向第三方追偿。（3）甲方、乙方应协助第三方履行合同义务，但不对第三方履行合同义务的不当行为承担责任。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定（1）甲方、乙方与第三方签订的协议，应明确第三方的责任限额。（2）第三方责任限额应根据第三方在合同履行过程中的实际贡献、风险程度等因素确定。3.2第三方责任限额的调整（1）甲方、乙方与第三方签订的协议，可约定在合同履行过程中调整第三方责任限额的条件和程序。（2）第三方责任限额的调整应遵循公平、合理的原则。4.第三方介入对合同履行的影响4.1第三方介入不影响本合同的效力，甲方、乙方和丙方应继续履行合同义务。4.2第三方介入可能导致合同履行方式、时间、地点等变更，各方应根据实际情况予以调整。4.3第三方介入不影响各方根据本合同享有的权利和承担的义务。5.第三方介入后的争议解决5.1各方与第三方发生的争议，应通过友好协商解决。（1）提交甲方所在地人民法院诉讼；（2）提交乙方所在地人民法院诉讼；（3）提交丙方所在地人民法院诉讼。5.3争议解决适用法律、仲裁地点等，按照本合同第十条的约定执行。6.第三方介入后的合同修订6.1本合同如有与第三方签订的协议内容冲突之处，以第三方协议为准。6.2甲方、乙方与第三方签订的协议，应视为本合同的附件，具有同等法律效力。7.第三方介入后的通知义务7.1甲方、乙方与第三方签订协议或发生与合同履行相关的重要事项，应及时通知对方。7.2各方应定期或不定期报告合同履行情况，以便对方了解工程进展。8.第三方介入后的其他事宜8.1甲方、乙方应与第三方保持良好沟通，确保合同顺利履行。8.2甲方、乙方应协助第三方处理与工程相关的行政事务。8.3各方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同履行秩序。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计委托书描述：甲方委托乙方进行工程设计的书面文件，明确设计范围、内容、周期等要求。2.设计方案及图纸描述：乙方根据委托书要求提交的设计方案、图纸及相关技术文件。3.设计费用支付凭证描述：甲方支付设计费用的相关凭证，包括转账凭证、发票等。4.设计进度计划描述：乙方根据合同要求制定的设计进度计划，包括各阶段完成时间及里程碑。5.设计变更通知单描述：当设计过程中出现变更时，乙方应向甲方提交的变更通知单。6.设计验收报告描述：设计完成后，乙方提交给甲方的设计验收报告，包括设计成果、验收标准等。7.设计费用结算单描述：设计完成后，乙方提交给甲方的设计费用结算单，明确最终设计费用。8.保密协议描述：乙方与第三方（如顾问、供应商等）签订的保密协议，保护双方商业秘密。9.材料设备供应商清单描述：乙方提供的材料设备供应商清单，包括供应商名称、联系方式、供应内容等。10.工程监理合同描述：甲方与工程监理单位签订的监理合同，明确监理范围、职责、费用等。11.施工合同描述：甲方与施工单位签订的施工合同，明确施工范围、标准、工期、费用等。12.政府审批文件描述：工程所需的政府审批文件，如规划许可证、施工许可证等。13.其他相关协议和文件描述：与工程设计、施工、监理等相关联的其他协议和文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约示例：甲方未按约定时间支付设计费用，导致设计进度延误。责任认定：甲方应支付违约金，并赔偿乙方因延误造成的损失。2.乙方违约示例：乙方未按约定时间完成设计工作，或设计成果不符合合同要求。责任认定：乙方应支付违约金，并赔偿甲方因设计不合格造成的损失。3.丙方违约示例：丙方未按约定履行审查职责，导致设计问题未及时发现。责任认定：丙方应支付违约金，并赔偿甲方和乙方因设计问题造成的损失。4.设计变更违约示例：乙方未经甲方同意擅自进行设计变更，导致工程成本增加。责任认定：乙方应承