二零二四年度风力发电项目EPC总承包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度风力发电项目EPC总承包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同主体1.2定义第二条合同范围及工作内容2.1合同范围2.2工作内容第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式第四条项目进度及交付时间4.1项目进度4.2交付时间第五条质量标准及保修期限5.1质量标准5.2保修期限第六条合同的履行及协调6.1合同的履行6.2协调第七条合同的变更及解除7.1合同的变更7.2合同的解除第八条违约责任及赔偿方式8.1违约责任8.2赔偿方式第九条争议解决及法律适用9.1争议解决9.2法律适用第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条合同的生效、终止及解除11.1合同的生效11.2合同的终止11.3合同的解除第十二条合同的解释及适用范围12.1合同的解释12.2适用范围第十三条其他条款13.1附加条款13.2补充协议第十四条合同的附件14.1附件列表14.2附件内容第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同主体1.1.1发包人：指二零二四年度风力发电项目EPC总承包合同的发包方，即项目的投资方和所有者。1.1.2承包人：指二零二四年度风力发电项目EPC总承包合同的承包方，即负责项目的设计、采购、施工、安装、调试和验收等工作的企业。1.2定义1.2.1EPC：指工程设计、采购、施工一体化服务，即承包人承担项目的全部或部分工程设计、采购、施工等工作，并负责项目的安装、调试和验收。1.2.2交钥匙：指承包人完成所有合同工作后，将项目交付给发包人，并保证项目可以正常运行，达到合同约定的技术指标和性能要求。第二条合同范围及工作内容2.1合同范围2.1.1承包人应按照合同约定，完成项目的全部或部分工程设计、采购、施工、安装、调试和验收等工作。2.1.2承包人应负责项目的现场管理，包括人员配置、施工方案的制定和实施、现场安全等。2.2工作内容2.2.1工程设计：承包人应根据发包人的要求，完成项目的工程设计，包括初步设计、施工图设计等。2.2.2采购：承包人应根据设计要求，采购项目的所需材料、设备等。2.2.3施工：承包人应按照设计文件和施工规范，进行现场的施工工作。2.2.4安装：承包人应负责项目的安装工作，包括设备安装、管道安装、电气安装等。2.2.5调试：承包人应负责项目的调试工作，包括设备调试、系统调试等，确保项目达到合同约定的技术指标和性能要求。2.2.6验收：承包人应按照合同约定，完成项目的验收工作，包括初步验收和最终验收。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.1.1合同价格为本合同附件一《合同价格明细表》中所列明的价格。3.1.2合同价格包括但不限于：设计费、采购费、施工费、安装费、调试费、验收费等。3.2支付方式3.2.1发包人应按照本合同附件二《支付方式及时间表》中的支付方式和时间表，向承包人支付合同价格。3.2.2发包人支付合同价格的方式包括但不限于：预付款、进度付款、验收付款等。第四条项目进度及交付时间4.1项目进度4.1.1承包人应按照本合同附件三《项目进度计划》完成项目的工作。4.1.2承包人应定期向发包人报告项目进度，并按照发包人的要求进行调整。4.2交付时间4.2.1项目的交付时间为本合同附件三《项目进度计划》中所列明的交付时间。4.2.2承包人应按照交付时间，将项目交付给发包人。第五条质量标准及保修期限5.1质量标准5.1.1承包人应按照合同约定和国际标准，保证项目的质量。5.1.2承包人应提供项目的质量保证书和质量检验报告。5.2保修期限5.2.1项目的保修期限为本合同附件四《保修期限及保修范围》中所列明的保修期限。5.2.2承包人应按照保修期限和保修范围，承担项目的保修责任。第六条合同的履行及协调6.1合同的履行6.1.1承包人应按照合同约定，全面、正确、及时地履行合同义务。6.1.2发包人应按照合同约定，提供必要的工作条件，包括场地、设备、资料等。6.2协调6.2.1双方应建立项目协调机制，包括但不限于定期会议、联络人制度等。6.2.2双方应通过协调机制，及时解决项目实施过程中的问题。第八条违约责任及赔偿方式8.1违约责任8.1.1承包人如未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于：延期交付、工程质量不符合约定、擅自解除合同等。8.1.2发包人如未能按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，包括但不限于：延期支付、支付金额不足等。8.2赔偿方式8.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式按照本合同附件五《违约金计算方式》执行。8.2.2违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失，包括但不限于：额外费用、利润损失、工期延误等。第九条争议解决及法律适用9.1争议解决9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.1.2双方同意，争议解决过程中，不得影响合同的履行和项目的进展。9.2法律适用9.2.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。10.1.2保密信息不包括公众已知的信息或者双方同意公开的信息。10.2保密期限10.2.1双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后五年内有效。10.2.2保密义务在本合同终止或履行完毕后继续有效，如涉及商业秘密、技术秘密等需继续保密的信息，双方另有约定的除外。第十一条合同的生效、终止及解除11.1合同的生效11.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.1.2本合同的生效不受任何第三方主张权利的影响。11.2合同的终止（1）双方协商一致解除；（2）合同到期，且双方未续签；（3）一方严重违约，对方有权解除；（4）法律、法规、政策等原因导致合同无法履行。11.3合同的解除11.3.1双方同意，合同解除后，承包人应立即停止合同工作，向发包人支付合同解除后的相关费用，并承担因解除合同所造成的损失。11.3.2合同解除不影响双方的其他权利和责任。第十二条合同的解释及适用范围12.1合同的解释12.1.1本合同的解释应遵循合同的条款、宗旨和实际情况。12.1.2本合同中的仅为方便阅读，不影响合同的解释。12.2适用范围12.2.1本合同仅适用于双方在合同中所约定的权利和义务。12.2.2本合同不得转让给第三方，除非双方另有约定。第十三条其他条款13.1附加条款13.1.1双方可以在合同附件中添加附加条款，对合同的权利和义务进行补充和修改。13.1.2附加条款经双方签字或盖章后，具有同等法律效力。13.2补充协议13.2.1双方可以在合同履行过程中，就合同的变更、解除等事项签订补充协议。13.2.2补充协议应采用书面形式，经双方签字或盖章后生效。第十四条合同的附件14.1附件列表14.1.1附件一：《合同价格明细表》14.1.2附件二：《支付方式及时间表》14.1.3附件三：《项目进度计划》14.1.4附件四：《保修期限及保修范围》14.1.5附件五：《违约金计算方式》14.2附件内容14.2.1附件应为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款1.定义1.1第三方：指非本合同当事人，但参与合同履行过程，为合同提供必要服务或协助的其他个人或实体。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，因第三方的原因导致合同当事人之间的权利义务发生变化或需要第三方协助履行合同的情形。2.第三方介入的情形2.1第三方提供必要服务或协助：如工程监理、质量检测、技术支持等。2.2第三方原因导致合同变更：如因第三方原因导致工程延期、质量问题等，需合同当事人协商变更合同内容。2.3第三方协助履行合同：如合同当事人因特殊情况无法履行合同义务，需第三方协助完成合同履行。3.第三方责任及限额3.1第三方责任：第三方应按照合同约定和法律规定，对其提供的服务或协助承担责任。如第三方未履行义务或履行义务不符合约定，导致合同当事人损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额：合同当事人可以与第三方约定责任限额，如赔偿金额、赔偿范围等。如未约定或约定不明确，第三方责任限额应根据合同履行情况、损失程度等因素合理确定。修正合同条款4.合同的履行及协调4.1合同当事人应与第三方建立协调机制，确保合同顺利履行。如因第三方原因导致合同履行不畅，合同当事人应积极沟通，协商解决。4.2合同当事人应监督第三方履行其义务，确保第三方提供的服务或协助符合合同约定和法律规定。5.违约责任及赔偿方式5.1合同当事人如因第三方原因违约，应承担违约责任。如第三方未履行其义务或履行义务不符合约定，导致合同当事人损失的，合同当事人有权向第三方追偿。5.2第三方如因履行合同造成合同当事人损失，应按照合同约定和法律规定承担赔偿责任。如合同未约定或约定不明确，第三方赔偿责任应根据合同履行情况、损失程度等因素合理确定。6.争议解决及法律适用6.1合同当事人与第三方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2本合同及第三方介入相关的争议，适用中华人民共和国法律。7.保密条款7.1合同当事人应与第三方约定保密义务，保护合同双方的商业秘密、技术秘密等。如第三方泄露合同双方的保密信息，应承担相应的法律责任。8.合同的生效、终止及解除8.1合同自双方签字或盖章之日起生效。8.2合同的终止和解除不影响合同当事人与第三方之间的权利义务。如合同终止或解除导致合同当事人损失的，合同当事人有权向第三方追偿。9.合同的解释及适用范围9.1合同的解释应遵循合同的条款、宗旨和实际情况。9.2合同适用于合同当事人及第三方，第三方应遵守合同约定和法律规定。10.其他条款10.1合同当事人可以根据实际情况与第三方签订补充协议，对第三方介入的相关事项进行约定。10.2补充协议应采用书面形式，经合同当事人签字或盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《合同价格明细表》详细列出项目的所有费用，包括但不限于设计费、采购费、施工费、安装费、调试费、验收费等。明细表应包括费用名称、费用金额、费用计算方式等信息。附件二：《支付方式及时间表》详细说明支付方式，包括但不限于预付款、进度付款、验收付款等。并明确每次支付的时间表和金额。附件三：《项目进度计划》列出项目的详细进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。进度计划应可根据实际情况进行调整。附件四：《保修期限及保修范围》详细说明保修期限，包括但不限于设备保修期限、工程保修期限等。并明确保修范围，包括保修的项目、保修的条件等。附件五：《违约金计算方式》详细列出违约金的计算方式，包括计算公式、计算依据等。违约金计算方式应公平合理，确保双方权益。附件六：《第三方服务协议》如合同涉及第三方服务，应签订第三方服务协议，明确第三方的服务内容、服务标准、服务期限等信息。附件七：《项目变更协议》如项目在履行过程中发生变更，应签订项目变更协议，详细说明变更的内容、变更的原因、变更的影响等。附件八：《争议解决协议》明确争议解决的途径和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。并约定双方同意的仲裁委员会或法院。附件九：《保密协议》明确保密义务，包括保密信息的内容、保密期限、保密责任的承担等。保密协议应确保双方的商业秘密和技术秘密得到保护。附件十：《合同终止和解除协议》明确合同终止和解除的条件、程序和影响，包括合同终止或解除后的权利义务处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定发包人如未按照合同约定支付合同价款、提供工作条件等，构成违约。发包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：发包人未能在约定期限内支付设计费，构成违约。根据合同约定，发包人应支付逾期支付设计费的违约金，并赔偿承包人因此造成的损失。2.承包人违约行为及