抹灰工程劳务分包协议（2024年度版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

抹灰工程劳务分包协议（2024年度版）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1分包方1.2总包方1.3工程地点1.4工程内容2.劳务分包范围2.1分包工程概况2.2分包工程量2.3分包工程质量标准3.分包价格及支付3.1分包价格3.2支付方式3.3支付时间4.工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误5.劳务人员管理5.1分包方应提供的劳务人员5.2劳务人员工资及福利5.3劳务人员培训及管理6.工程质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序6.3工程整改及返工7.安全生产及环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求8.违约责任8.1分包方违约8.2总包方违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点10.合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同的终止与退出11.1合同终止条件11.2退出机制12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果14.其他条款14.1合同的生效、变更和解除14.2合同的争议解决14.3合同的终止和退出14.4合同的继承和转让14.5合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方1.2总包方1.3工程地点1.4工程内容第二条劳务分包范围2.1分包工程概况分包工程概况如下：（分包工程详细描述，包括但不限于工程规模、工程特点、工程用途等。）2.2分包工程量分包工程量为（分包工程量具体数字），包括但不限于（分包工程具体部位）。2.3分包工程质量标准分包工程质量标准按照（相关质量标准文件名称）执行。第三条分包价格及支付3.1分包价格分包价格为（分包价格具体数字），币种为（币种名称）。3.2支付方式支付方式为（支付方式，如银行转账、现金等）。3.3支付时间支付时间为（支付时间具体规定，如工程进度达到一定比例时支付相应比例的款项等）。第四条工期及进度4.1合同工期合同工期为（工期开始日期）至（工期结束日期），共计（工期天数）天。4.2工程进度计划工程进度计划按照（相关进度计划文件名称）执行。4.3工期延误如分包方原因导致工期延误，分包方应承担由此产生的一切责任和损失。第五条劳务人员管理5.1分包方应提供的劳务人员分包方应按照工程需要提供具备相应技能和资质的劳务人员。5.2劳务人员工资及福利分包方负责支付劳务人员的工资、福利以及社会保险等。5.3劳务人员培训及管理第六条工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量标准按照（相关质量标准文件名称）执行。6.2验收程序验收程序如下：（详细描述验收程序，包括验收人员的组成、验收时间、验收方式等。）6.3工程整改及返工如分包方原因导致工程质量不达标，分包方应负责整改和返工，并承担相应费用。第八条违约责任8.1分包方违约如分包方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿总包方因此造成的损失。8.2总包方违约如总包方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿分包方因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式如本合同执行过程中出现争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为（仲裁或诉讼地点）。第十条合同的变更与解除10.1合同变更本合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除除非合同执行过程中出现不可抗力等情况，否则任何一方不得单方面解除本合同。如双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议，并明确解除后的相关事宜。第十一条合同的终止与退出11.1合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成后；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。11.2退出机制如分包方因故需要退出合同，应提前（提前通知时间）天通知总包方，并承担因此产生的相关费用。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对本合同的内容和签订过程中的相关信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.2保密期限保密期限为（保密期限具体时间）。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。13.2不可抗力后果如因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据不可抗力事件对合同履行的影响，部分或全部免除责任。第十四条其他条款14.1合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。14.2合同的争议解决如本合同执行过程中出现争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3合同的终止和退出本合同在合同约定的工程全部完成后终止。如分包方因故需要退出合同，应提前（提前通知时间）天通知总包方，并承担因此产生的相关费用。14.4合同的继承和转让本合同不得继承和转让，除非双方另有约定。14.5合同的附件本合同附件包括（附件名称列表），附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义第三方指除甲乙方之外，参与或涉及本合同执行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、施工协作单位等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定，对自身的行为承担相应的责任。第二条第三方介入的附加说明条款2.1第三方介入条件第三方介入的条件为（具体介入条件，如甲乙方同意、第三方同意等）。2.2第三方介入程序第三方介入程序如下：（具体介入程序，包括但不限于第三方介入的申请、审批、通知等环节。）2.3第三方权利与义务第三方在介入过程中的权利与义务，包括但不限于（第三方权利与义务的具体描述）。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据（相关法律规定、合同约定等）确定。3.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整需双方协商一致，并签订书面调整协议。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的权益划分第三方与甲乙方的权益划分按照（合同约定、法律规定等）执行。4.2第三方与甲乙方的沟通协作第三方与甲乙方的沟通协作按照（相关协作协议、工作流程等）执行。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿甲乙方因此造成的损失。5.2第三方违约处理程序第三方违约处理程序如下：（具体处理程序，包括但不限于违约行为的认定、违约责任的承担、损失赔偿的计算等。）第六条第三方退出6.1第三方退出条件第三方退出的条件为（具体退出条件，如合同完成、合同解除等）。6.2第三方退出程序第三方退出程序如下：（具体退出程序，包括但不限于第三方退出的申请、审批、通知等环节。）第七条第三方替代7.1第三方替代条件第三方替代的条件为（具体替代条件，如第三方违约、第三方退出等）。7.2第三方替代程序第三方替代程序如下：（具体替代程序，包括但不限于第三方替代的申请、审批、通知等环节。）第八条第三方与工程质量及验收8.1第三方与工程质量第三方应保证其提供的产品或服务符合本合同约定的质量标准。8.2第三方与工程验收第三方应按照合同约定参与工程验收，并承担相应的验收责任。第九条第三方与安全生产及环保9.1第三方与安全生产第三方应按照本合同约定的安全生产要求，对其行为承担相应的责任。9.2第三方与环保第三方应按照本合同约定的环保要求，对其行为承担相应的责任。第十条争议解决10.1第三方争议解决如本合同执行过程中出现与第三方的争议，甲乙方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2第三方争议与甲乙方争议的划分第三方争议与甲乙方争议的划分按照（相关合同约定、法律规定等）执行。第十一条合同的变更与解除11.1第三方变更如第三方因故需要变更，甲乙方应签订书面变更协议，并明确变更后的第三方责任。11.2第三方解除如甲乙方因故需要解除与第三方的合同，应签订书面解除协议，并明确解除后的相关事宜。第十二条合同的终止与退出12.1第三方终止第三方合同在（合同终止条件）时终止。12.2第三方退出第三方在（退出条件）时退出。第十三条附件本合同附件包括（附件名称列表），附件与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：质量标准及验收规范附件四：安全生产及环保要求附件五：中介服务协议附件六：监理合同附件七：施工协作协议附件八：技术指导协议附件九：材料供应协议附件十：设备租赁协议附件十一：劳动力供应协议附件十二：保险协议附件十三：其他相关协议和文件附件的详细要求和说明：附件一：工程图纸工程图纸应包括完整的工程设计图纸、施工图纸、细部图纸等，用以指导施工和验收。图纸应经过甲乙双方确认，并作为本合同的一部分。附件二：工程量清单工程量清单应详细列出分包工程的各项工程量，包括材料、劳动力、设备等，并作为计算分包价格的依据。附件三：质量标准及验收规范质量标准及验收规范应详细规定分包工程的质量要求、验收程序和标准，用以保证工程质量。附件四：安全生产及环保要求安全生产及环保要求应规定分包工程的安全生产措施、环保要求和相关责任，确保工程施工的安全和环保。附件五：中介服务协议中介服务协议应明确中介方的服务内容、服务期限、服务费用等，以及中介方的责任和义务。附件六：监理合同监理合同应明确监理方的职责、监理期限、监理费用等，以及监理方的权利和义务。附件七：施工协作协议施工协作协议应明确协作单位的责任、协作内容、协作费用等，以及协作单位的权利和义务。附件八：技术指导协议技术指导协议应明确技术指导方的职责、技术指导内容、技术指导费用等，以及技术指导方的权利和义务。附件九：材料供应协议材料供应协议应明确材料供应商的责任、供应内容、供应价格等，以及材料供应商的权利和义务。附件十：设备租赁协议设备租赁协议应明确设备租赁方的责任、租赁内容、租赁费用等，以及设备租赁方的权利和义务。附件十一：劳动力供应协议劳动力供应协议应明确劳动力供应方的责任、供应内容、供应价格等，以及劳动力供应方的权利和义务。附件十二：保险协议保险协议应明确保险公司的责任、保险内容、保险费用等，以及保险公司的权利和义务。附件十三：其他相关协议和文件其他相关协议和文件应包括与本合同执行有关的其他协议和文件，包括但不限于施工进度计划、安全生产措施、环保措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务如甲乙方未按照合同约定的时间、质量、数量等履行义务，构成违约。2.延迟履行如甲乙方延迟履行合同义务，构成违约。延迟履行指未在合同约定的时间内完成合同义务。3.不完全履行如甲乙方不完全履行合同义务，构成违约。不完全履行指未按照合同约定的全部履行义务。4.违反合同约定如甲乙方违反合同中的特定条款，构成违约。违约的责任认定标准