脚手架劳务分包合同范本文

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

脚手架劳务分包合同范本文本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包单位资质及许可1.2发包单位资质及许可1.3脚手架劳务分包的定义第二条合同范围及工程内容2.1脚手架搭建范围2.2脚手架拆除范围2.3脚手架维护及安全保障范围第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4发票开具及报销第四条合同工期4.1工期开始时间4.2工期完成时间4.3工期延误及提前完成第五条质量标准及要求5.1脚手架结构安全标准5.2脚手架使用安全要求5.3质量验收及整改第六条安全生产及环保要求6.1分包单位安全生产责任6.2发包单位安全生产责任6.3环保要求及违规处理第七条合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更及解除的程序第八条违约责任及赔偿8.1分包单位违约责任8.2发包单位违约责任8.3违约赔偿金额及方式第九条争议解决方式9.1争议解决方式选择9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3保密违反后果第十一条合同的生效、终止及失效11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同失效后义务第十二条其他条款12.1不可抗力12.2法律适用12.3送达地址及联系方式第十三条附件13.1脚手架施工方案13.2脚手架设计图纸13.3分包单位资质证书13.4发包单位授权书第十四条签字盖章页14.1分包单位签字盖章14.2发包单位签字盖章14.3见证单位签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包单位资质及许可分包单位须具备国家相关部门核发的脚手架搭建、拆除及维护资质，并持有合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。分包单位须具备与本工程规模相应的专业技术人员、施工人员及安全管理人员。1.2发包单位资质及许可发包单位须具备国家相关部门核发的建筑工程施工总承包资质，并持有合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。发包单位须具备与本工程规模相应的专业技术人员、施工人员及安全管理人员。1.3脚手架劳务分包的定义脚手架劳务分包是指分包单位按照发包单位的要求，在本合同约定的范围内，负责脚手架的搭建、拆除、维护等工作，并承担相应的安全责任。第二条合同范围及工程内容2.1脚手架搭建范围分包单位应按照发包单位提供的施工图纸、施工方案等技术文件，在本合同约定的范围内进行脚手架的搭建工作。脚手架搭建范围包括但不限于：主体结构、附着结构、通道、防护设施等。2.2脚手架拆除范围分包单位应按照发包单位的要求，在本合同约定的范围内进行脚手架的拆除工作。脚手架拆除范围包括但不限于：主体结构、附着结构、通道、防护设施等。2.3脚手架维护及安全保障范围分包单位应负责对搭建的脚手架进行日常维护保养，确保脚手架的使用安全。维护及安全保障范围包括但不限于：检查脚手架结构完整性、安全性、防护设施的有效性等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价包括脚手架劳务分包的费用、管理费、利润、税金等。合同总价在合同附件中详细列明。3.2支付方式发包单位支付分包单位劳务费的方式分为三次，分别为：工程开工前支付30%；工程进度达到50%时支付30%；工程验收合格后支付剩余的40%。3.3进度付款发包单位按照本合同约定的工程进度，向分包单位支付相应的劳务费。分包单位应按照约定的进度完成工程，否则发包单位有权按照约定扣除相应的违约金。3.4发票开具及报销分包单位应按照国家税收法律法规的规定，向发包单位开具正规发票。发包单位按照约定的时间和方式向分包单位支付劳务费。第四条合同工期4.1工期开始时间本合同约定的工期开始时间为双方签字盖章之日起。4.2工期完成时间本合同约定的工期完成时间为分包单位按照约定完成全部工程内容的时间。4.3工期延误及提前完成分包单位应按照约定的工期完成工程。如因分包单位原因导致工期延误，分包单位应按照约定向发包单位支付违约金。如因发包单位原因导致工期延误，发包单位应按照约定向分包单位支付赔偿金。如提前完成工程，分包单位应提前通知发包单位进行验收。第五条质量标准及要求5.1脚手架结构安全标准分包单位应严格按照国家相关法律法规、行业标准和发包单位的要求，确保脚手架结构的安全稳定。脚手架结构安全标准包括但不限于：承载力、稳定性、刚度等。5.2脚手架使用安全要求分包单位应严格按照国家相关法律法规、行业标准和发包单位的要求，确保脚手架在使用过程中的安全。脚手架使用安全要求包括但不限于：防护设施的设置、通道的设置、安全标志的设置等。5.3质量验收及整改分包单位应按照发包单位的要求，进行脚手架质量验收。如验收不合格，分包单位应按照发包单位的要求进行整改，直至验收合格。第六条安全生产及环保要求6.1分包单位安全生产责任分包单位应全面负责本工程的安全生产，严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。分包单位应建立健全安全生产管理制度，配备足够的安全生产管理人员和设施。6.2发包单位安全生产责任发包单位应对分包单位的安全生产进行监督，提供必要的安全生产条件。发包单位应对分包单位的安全生产进行定期检查，对发现的安全问题有权要求分包单位立即整改。6.3环保要求及违规处理分包单位应严格按照国家环保法律法规和发包单位的要求，做好施工现场第八条违约责任及赔偿8.1分包单位违约责任分包单位如违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合约定、安全生产不符合规定等，应承担违约责任。分包单位应按照合同约定向发包单位支付违约金，并承担由于违约导致发包单位产生的损失。8.2发包单位违约责任发包单位如违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合约定、安全生产不符合规定等，应承担违约责任。发包单位应按照合同约定向分包单位支付违约金，并承担由于违约导致分包单位产生的损失。8.3违约赔偿金额及方式违约赔偿金额根据违约程度、损失程度和合同约定等因素确定。具体赔偿金额和方式按照双方在合同附件中约定的比例和计算方式执行。第九条争议解决方式9.1争议解决方式选择双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。9.3诉讼地点及法院如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、工程图纸、技术资料、商业秘密等双方在合同履行过程中产生的、未公开的信息。10.2保密期限保密期限自双方签署本合同时起算，至合同解除或终止之日起五年内有效。10.3保密违反后果违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。如泄露保密信息给对方造成严重损失的，违约方应支付违约金，违约金的数额由双方另行约定。第十一条合同的生效、终止及失效11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方履行完合同约定的全部义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的工期结束。11.3合同失效后义务合同失效后，双方应按照合同约定履行后续义务，包括但不限于工程结算、支付价款、退还押金等。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。12.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.3送达地址及联系方式双方应在本合同中约定送达地址和联系方式。任何一方发出的通知，均应以书面形式送达对方指定的送达地址和联系方式。第十三条附件13.1脚手架施工方案13.2脚手架设计图纸13.3分包单位资质证书13.4发包单位授权书第十四条签字盖章页14.1分包单位签字盖章14.2发包单位签字盖章14.3见证单位签字盖章第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入后的相关条款进行修正。第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，由于第三方的原因导致甲乙双方的权益受到影响。第二条第三方责任及限额2.1第三方责任第三方介入本合同履行过程中，如因其原因导致甲乙双方发生争议或损失，第三方应承担相应的责任。2.2第三方责任限额甲乙双方与第三方之间的纠纷，包括但不限于第三方未按约定履行义务、第三方原因导致工程质量问题、第三方原因导致工期延误等，甲乙双方应协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼过程中，甲乙双方应提供相关证据，证明第三方的责任。2.3第三方责任限制甲乙双方应尽力避免第三方对合同履行产生不利影响。如因甲乙双方原因导致第三方介入，甲乙双方应承担相应责任。第三方对甲乙双方的责任承担限额，按照双方在合同中的约定执行。第三条第三方介入的解决方式3.1甲乙双方应积极沟通，共同应对第三方介入所导致的困境。3.2甲乙双方应按照合同约定，及时向第三方主张权利，维护自身合法权益。3.3甲乙双方在解决第三方介入问题时，应尽量保持合同的履行。如因解决第三方问题导致合同履行受到影响，甲乙双方应协商调整合同履行计划。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1如第三方介入导致合同履行发生重大变化，甲乙双方应按照合同约定，及时调整合同内容。4.2甲乙双方应在本合同中明确第三方介入时的解决机制，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。4.3甲乙双方应在本合同中约定第三方责任限额，明确第三方在何种情况下应承担何种责任。4.4甲乙双方应在本合同中明确第三方介入时，甲乙双方的权利义务，包括但不限于通知义务、协助义务、保密义务等。第五条第三方介入与合同解除5.1如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方有权解除合同。5.2合同解除后，甲乙双方应按照合同约定，履行后续义务，包括但不限于工程结算、支付价款、退还押金等。5.3合同解除后，甲乙双方不得追究对方因第三方介入所产生的损失。第六条第三方介入与违约金6.1如甲乙双方因第三方介入导致违约，应按照合同约定支付违约金。6.2违约金的数额及支付方式，甲乙双方应在本合同中明确。第七条第三方介入与保险7.1甲乙双方应按照合同约定，购买相应的保险，以应对第三方介入可能带来的风险。7.2保险费用由甲乙双方按照约定承担。7.3保险事故发生时，甲乙双方应按照保险合同约定，向保险公司提出索赔。第八条第三方介入与通知义务8.1甲乙双方应在本合同中约定第三方介入时的通知义务，包括但不限于通知的时间、方式、内容等。8.2甲乙双方收到第三方介入的通知后，应立即采取措施，减少损失。第九条第三方介入与保密义务9.1甲乙双方应对第三方介入的相关信息保密，不得泄露给无关方。9.2保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止之日起五年内有效。第十条第三方介入与法律适用10.1本合同适用中华人民共和国法律。10.2甲乙双方在解决第三方介入问题时，应遵守国家法律法规，不得违反国家强制性规定。第十一条第三方介入与争议解决11.1甲乙双方在解决第三方介入问题时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2甲乙双方也可以约定仲裁解决争议，仲裁地点及机构按照双方约定执行。第十二条附件12.1本合同附件应包括第三方介入时的解决机制、违约金数额及支付方式、保险购买及费用承担等详细内容。第十三条签字盖章页13.1分包单位签字盖章13.2发包第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.脚手架施工方案：详细描述脚手架的搭建、拆除、维护等施工步骤和方法，以及施工过程中的安全措施和技术要求。2.脚手架设计图纸：提供脚手架的结构设计图纸，包括脚手架的尺寸、材质、连接方式等详细信息。3.分包单位资质证书：包括分包单位的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件复印件。4.发包单位授权书：发包单位对分包单位的授权书，明确分包单位的授权范围和权限。5.安全生产责任书：分包单位与发包单位签订的安全生产责任书，明确双方在安全生产方面的责任和义务。6.环保责任书：分包单位与发包单位签订的环保责任书，明确双方在环保方面的责任和义务。7.工程质量保证书：分包单位对工程质量的保证书，承诺按照约定的质量标准完成工程。8.工期保证书：分包单位对工期的保证书，承诺按照约定的工期完成工程。9.合同履行计划：详细描述合同履行的各个阶段，包括工程进度、付款计划等。10.保险购买证明：证明分包单位已按照合同约定购买了相应的保险。11.变更协议：如合同履行过程中发生变更，双方签订的变更协议。12.验收报告：工程验收合格后，由发包单位出具的验收报告。13.结算报告：工程结束后，分包单位出具的结算报告。14.付款凭证：发包单位向分包单位支付款项的凭证。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：违约行为：分包单位未能按照约定的工期完成工程。责任认定：分包单位应按照合同约定向发包单位支付违约金，并承担由于工期延误导致发包单位产生的损