煤矿建设合同

煤矿建设合同合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为煤矿建设项目的业主，具备建设项目的主体资格，并拟进行煤矿建设；乙方具备相应的建设能力和资质，愿意承担煤矿建设任务。双方为了共同完成煤矿建设项目，经充分协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________煤矿建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________第二条合同内容2.1乙方承担本合同约定的煤矿建设项目的施工任务，包括但不限于井筒施工、巷道施工、硐室施工、地面建筑施工、安装工程等。2.2甲方应按照本合同的约定，向乙方支付工程价款。第三条合同价款3.1本合同约定的煤矿建设项目的总造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款进度向乙方支付工程价款。第四条付款进度4.1工程开工前，甲方应向乙方支付预算价款的30%作为预付款。4.2工程进度达到50%时，甲方应向乙方支付预算价款的30%。4.3工程进度达到100%时，甲方应向乙方支付预算价款的20%。4.4剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第五条工程质量5.1乙方应按照约定的质量标准完成施工任务，并保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。5.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，并提出整改要求。乙方应按照甲方的要求及时整改。第六条工期6.1乙方应按照本合同约定的工期完成施工任务。6.2工期延误原因由乙方造成的，乙方应承担相应的违约责任。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应当按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。7.2甲方未按照约定时间支付工程价款的，应当按照合同约定的违约金比例向乙方支付违约金。7.3乙方未按照约定质量标准完成施工任务的，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.煤矿建设项目批准文件2.甲方主体资格证明文件3.乙方资质证明文件4.工程设计文件5.施工方案和安全措施6.工程量清单7.材料设备采购清单8.工程验收标准和方法9.付款凭证和工程进度报告10.违约金计算公式和相关法律依据二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务2.甲方未按照约定时间支付工程价款3.乙方未按照约定质量标准完成施工任务4.工程质量不符合国家相关法律法规和行业标准5.甲方未按照约定提供施工条件或材料设备6.乙方未按照约定使用施工条件和材料设备7.不可抗力因素导致工程进度延误或中断8.双方约定以外的因素导致合同无法履行三、法律名词及解释：1.甲方：指煤矿建设项目的业主2.乙方：指承担煤矿建设项目的施工单位3.工程价款：指乙方完成施工任务后，甲方应支付的金额4.付款进度：指甲方按照约定的时间向乙方支付工程价款的百分比5.工程质量：指工程符合国家相关法律法规和行业标准的情况6.工期：指乙方完成施工任务的时间7.违约金：指甲方或乙方未履行合同约定时，应支付给对方的经济赔偿8.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整工期和付款进度2.工程质量问题：乙方整改，甲方监督直至符合标准3.付款延误：甲方按时支付工程价款，违约金计算4.施工条件或材料设备不足：甲方及时提供，乙方合理使用5.不可抗力因素：双方协商调整合同履行计划6.合同争议：协商解决或向有管辖权的人民法院提起诉讼五、所有应用场景：1.煤矿建设项目的施工