总包合同与分包合同范例

总包合同与分包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的总包施工，乙方对工程项目进行分包施工的相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

二、工程总包

2.1甲方委托乙方对上述工程项目进行总包施工，乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程项目的施工。

2.2乙方在施工过程中，应确保工程质量、安全、进度符合国家有关标准和规范。

2.3乙方应按照甲方要求，及时向甲方提供施工进度报告、质量检验报告等资料。

三、工程分包

3.1乙方对工程项目进行分包施工，应选择具备相应资质、具备良好信誉的分包单位。

3.2乙方与分包单位应签订分包合同，明确双方的权利、义务及责任。

3.3乙方对分包单位施工过程进行监督管理，确保分包单位按照约定完成施工任务。

四、工程款项及支付

4.1甲方应按照工程进度，向乙方支付工程款项。

4.2工程款项支付方式为：____________________

4.3乙方应按照甲方要求，提供相应的发票、结算单据等。

五、工期及延误

5.1工程总工期为：____________________

5.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

六、质量及保修

6.1乙方应确保工程质量符合国家有关标准和规范。

6.2工程保修期为：____________________

6.3在保修期内，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修、赔偿责任。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约金为：____________________

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程项目设计图纸

2.工程项目施工图

3.乙方资质证书

4.乙方营业执照

5.乙方分包单位资质证书

6.乙方分包单位营业执照

7.甲方支付款项明细表

8.乙方施工进度报告

9.乙方质量检验报告

10.乙方保修承诺书

11.争议解决协议

12.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为工程项目的业主，乙方（以下简称“乙方”）为工程项目的总包单位，丙方（以下简称“丙方”）为工程项目的分包单位。三方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的总包施工，乙方对工程项目进行分包施工，丙方参与分包工程的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

二、工程总包

2.1甲方委托乙方对上述工程项目进行总包施工，乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程项目的施工。

2.2乙方应确保工程质量、安全、进度符合国家有关标准和规范，并对分包单位的施工质量进行监督管理。

三、第三方主体介入

3.1丙方作为工程项目的分包单位，参与部分工程内容的施工。

3.2丙方应具备相应的资质和良好的信誉，乙方对丙方的施工质量、进度、安全负有监督责任。

四、甲方的权益

4.1甲方有权要求乙方按照约定的工程进度和质量完成施工任务。

4.2甲方有权对工程项目的施工过程进行监督检查，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。

4.3甲方有权要求乙方提供施工进度报告、质量检验报告等资料。

4.4甲方有权要求乙方对分包单位进行监督，确保分包单位的施工质量。

五、工程款项及支付

5.1甲方应按照工程进度，向乙方支付工程款项。

5.2工程款项支付方式为：____________________

5.3乙方应按照甲方要求，提供相应的发票、结算单据等。

六、工期及延误

6.1工程总工期为：____________________

6.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

6.3如因丙方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取有效措施予以解决。

七、质量及保修

7.1乙方应确保工程质量符合国家有关标准和规范，并对分包单位的施工质量进行监督管理。

7.2工程保修期为：____________________

7.3在保修期内，如因乙方或丙方原因导致工程质量问题，乙方或丙方应承担相应的维修、赔偿责任。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

8.2违约金为：____________________

8.3如乙方或丙方违反本合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方或丙方承担相应的违约责任。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程项目设计图纸

2.工程项目施工图

3.乙方资质证书

4.乙方营业执照

5.丙方资质证书

6.丙方营业执照

7.甲方支付款项明细表

8.乙方施工进度报告

9.乙方质量检验报告

10.乙方保修承诺书

11.争议解决协议

12.其他相关文件

第三方主体介入的意义和目的在于，通过丙方的参与，提高工程项目的施工质量和进度，降低施工成本，实现资源优化配置。甲方为主导的目的和意义在于，确保工程项目的顺利进行，维护自身合法权益，提高工程质量，保障工程进度。通过明确各方的责权利，有利于维护工程项目的整体利益，促进工程项目的顺利实施。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为工程项目的业主，乙方（以下简称“乙方”）为工程项目的总包单位，丙方（以下简称“丙方”）为工程项目的专业分包单位。三方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的总包施工，乙方对工程项目进行分包施工，丙方参与特定专业工程内容的施工的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

二、工程总包

2.1甲方委托乙方对上述工程项目进行总包施工，乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程项目的施工。

2.2乙方应确保工程质量、安全、进度符合国家有关标准和规范，并对分包单位的施工质量进行监督管理。

三、第三方主体介入

3.1丙方作为工程项目的专业分包单位，负责特定的专业工程内容，如钢结构安装、装饰装修等。

3.2丙方应具备相应的资质和良好的信誉，乙方对丙方的施工质量、进度、安全负有监督责任。

四、乙方的权益

4.1乙方有权要求甲方按照约定的工程进度和质量支付工程款项。

4.2乙方有权对工程项目的施工过程进行监督，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面，确保施工符合合同要求。

4.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持，包括但不限于施工图纸、技术资料、现场管理等。

五、工程款项及支付

5.1工程款项支付方式为：____________________

5.2甲方应按照约定的支付进度和金额向乙方支付工程款项。

5.3乙方有权对未按时支付的款项要求利息补偿。

六、工期及延误

6.1工程总工期为：____________________

6.2乙方有权要求甲方在必要时提供合理的工期延长，并要求甲方承担由此产生的额外费用。

6.3如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

七、质量及保修

7.1乙方应确保工程质量符合国家有关标准和规范，并对丙方的施工质量进行监督管理。

7.2工程保修期为：____________________

7.3在保修期内，如因乙方或丙方原因导致工程质量问题，乙方或丙方应承担相应的维修、赔偿责任。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

8.2违约金为：____________________

8.3如甲方违反本合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程项目设计图纸

2.工程项目施工图

3.乙方资质证书

4.乙方营业执照

5.丙方资质证书

6.丙方营业执照

7.甲方支付款项明细表

8.乙方施工进度报告

9.乙方质量检验报告

10.乙方保修承诺书

11.争议解决协议

12.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义在于，确保自身作为总包单位的权益得到充分保障，包