二零二四年度立交桥路面劳务分包

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度立交桥路面劳务分包本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：发包方名称及地址1.2：分包方名称及地址1.3：立交桥路面工程概述第二条：合同范围及工程量2.1：分包工程范围2.2：工程量清单2.3：工程质量标准第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价3.2：支付条款3.3：进度付款申请及审批流程第四条：工期及进度4.1：合同工期4.2：关键节点及进度要求4.3：工期延误及延长第五条：劳务人员管理5.1：分包方劳务人员资质要求5.2：劳务人员配置及管理5.3：劳务人员培训及安全防护第六条：质量控制及验收6.1：工程质量控制措施6.2：验收标准及程序6.3：质量问题处理第七条：安全文明施工7.1：安全生产责任7.2：安全文明施工要求7.3：安全事故处理第八条：违约责任8.1：分包方违约责任8.2：发包方违约责任8.3：不可抗力因素影响第九条：争议解决9.1：争议解决方式9.2：仲裁地点及机构9.3：诉讼管辖法院第十条：合同的生效、变更与解除10.1：合同生效条件10.2：合同变更程序10.3：合同解除条件及后果第十一条：保密条款11.1：保密内容11.2：保密期限11.3：违约保密条款的处理第十二条：合同的转让12.1：合同转让条件12.2：转让程序12.3：转让后果第十三条：附件13.1：工程图纸13.2：技术规范13.3：其他相关文件第十四条：其他条款14.1：合同的解释权14.2：合同的法律法规适用14.3：合同的签订日期及地点第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：发包方名称及地址发包方全称为“X城市建设发展有限公司”，注册地址为“省市区路号”。1.2：分包方名称及地址分包方全称为“X建筑劳务有限公司”，注册地址为“省市区路号”。1.3：立交桥路面工程概述本合同涉及的立交桥路面工程位于市区，工程内容包括但不限于立交桥路面的铺设、排水系统安装、交通安全设施安装等。工程总面积为平方米，工程总投资为万元。第二条：合同范围及工程量2.1：分包工程范围分包方应按照发包方的要求，完成立交桥路面工程的设计、施工、验收等全部工作。2.2：工程量清单工程量清单详见附件一，分包方应按照工程量清单完成工程。2.3：工程质量标准分包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，包括但不限于《城市道路工程质量验收标准》（GB502582018）等。第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价合同总价为万元，详见附件二。3.2：支付条款（1）工程进度付款：按照工程进度的完成情况，分批次进行付款，具体付款比例和付款时间详见附件二。（2）工程验收合格后，支付剩余的合同价款。3.3：进度付款申请及审批流程分包方应按照合同约定的工程进度，向发包方提交付款申请，发包方在收到付款申请后X个工作日内进行审批，审批通过后X个工作日内支付相应的款项。第四条：工期及进度4.1：合同工期合同工期为X个月，自合同签订之日起计算。4.2：关键节点及进度要求关键节点及进度要求详见附件三。4.3：工期延误及延长（1）如分包方原因导致工期延误，应按照合同约定向发包方支付违约金。（2）如因不可抗力等因素导致工期延误，双方可协商延长工期。第五条：劳务人员管理5.1：分包方劳务人员资质要求分包方应确保其派遣的劳务人员具备相应的职业技能和资质，符合国家及行业相关标准。5.2：劳务人员配置及管理分包方应按照工程需求，合理配置劳务人员，并负责对其进行管理和培训。5.3：劳务人员培训及安全防护分包方应对劳务人员进行必要的技能培训和安全教育，确保其在施工过程中的人身安全和工程质量。第六条：质量控制及验收6.1：工程质量控制措施分包方应建立健全工程质量控制体系，确保工程质量符合合同约定。6.2：验收标准及程序工程验收标准及程序按照国家及行业相关标准执行，具体详见附件四。6.3：质量问题处理如发现质量问题，分包方应立即采取措施进行整改，直至符合合同约定标准。发包方有权要求分包方支付违约金，并承担因此产生的相关费用。第八条：违约责任8.1：分包方违约责任（1）分包方未按照合同约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金计算方式详见附件五。（2）分包方违反合同约定的质量标准，应承担整改费用，并支付违约金。（3）分包方违反合同约定的保密条款，应支付违约金，并承担因此产生的损失。8.2：发包方违约责任（1）发包方未按照约定时间支付工程进度款，应支付违约金，违约金计算方式详见附件五。（2）发包方违反合同约定的工程质量标准，应承担整改费用，并支付违约金。8.3：不可抗力因素影响如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，根据实际情况调整合同工期和工程量。第九条：争议解决9.1：争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2：仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。9.3：诉讼管辖法院如双方未选择仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、变更与解除10.1：合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2：合同变更程序合同变更应书面签署，并经双方协商一致。10.3：合同解除条件及后果（1）双方协商一致解除合同，应签署书面协议。（2）如因分包方原因导致合同解除，分包方应支付违约金，并承担因此产生的损失。第十一条：保密条款11.1：保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等。11.2：保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同解除或终止之日起X年。11.3：违约保密条款的处理如一方违反保密条款，泄露对方商业秘密、技术秘密等，应支付违约金，并承担因此产生的损失。第十二条：合同的转让12.1：合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2：转让程序如需转让合同权利和义务，应书面通知对方，并经对方同意。12.3：转让后果转让经对方同意后，转让方应与第三方签署书面协议，明确转让的权利和义务。第十三条：附件13.1：工程图纸工程图纸详见附件六。13.2：技术规范技术规范详见附件七。13.3：其他相关文件其他相关文件详见附件八。第十四条：其他条款14.1：合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2：合同的法律法规适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3：合同的签订日期及地点本合同于年月日，在市区路号签订。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1：第三方定义第三方指除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、政府监管部门等。1.2：第三方职责第三方根据本合同的约定，履行监督、检查、评估、协调等职责，确保工程顺利进行。1.3：第三方权利第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的履行情况进行监督，要求提供相关资料和信息，并对工程质量、进度等进行评估。第二条：第三方介入程序2.1：第三方选择甲乙双方根据工程需要，共同选定第三方。2.2：第三方委托甲乙双方与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。2.3：第三方入场第三方在合同约定的时间内入场，开始履行监督、检查等职责。第三条：第三方责任及限额3.1：第三方责任第三方应按照合同约定，履行其职责，确保工程质量、进度等符合合同要求。3.2：第三方责任限额（1）第三方应对其提供的服务负责，因第三方原因导致工程损失，第三方应承担相应的赔偿责任。（2）第三方责任限额应根据委托协议约定，如有争议，双方可协商解决。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1：第三方与甲方关系第三方在履行监督、检查等职责时，不代表甲方利益，不代表甲方行使任何权利和义务。4.2：第三方与乙方关系第三方在履行监督、检查等职责时，不代表乙方利益，不代表乙方行使任何权利和义务。第五条：第三方费用及支付5.1：第三方费用第三方费用包括但不限于人工费、差旅费、住宿费等，具体费用根据委托协议约定。5.2：支付方式甲方根据第三方提供的服务进度和质量，按约定时间和比例向第三方支付费用。第六条：第三方退出机制6.1：第三方退出条件（1）合同约定的服务期限届满。（2）甲乙双方协商一致，提前终止第三方服务。6.2：第三方退出程序（1）甲乙双方与第三方协商一致，签订退出协议。（2）第三方在约定的时间内办理退出手续，交还相关资料和设备。第七条：第三方违约处理7.1：第三方违约行为第三方未按照合同约定履行其职责，视为违约。7.2：第三方违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方的损失、支付违约金等。7.3：第三方违约处理程序甲乙双方有权与第三方协商解决违约问题，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第八条：第三方与工程顺利进行8.1：第三方应确保其提供的服务不影响工程的顺利进行。8.2：第三方在履行其职责时，应遵守国家法律法规，尊重甲乙双方的合法权益。8.3：第三方在发现工程问题时，应及时与甲乙双方沟通，共同解决。第九条：附加条款9.1：第三方如需更换人员，应提前通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。9.2：第三方在合同履行过程中，如需调整服务内容或费用，应与甲乙双方协商一致。9.3：本合同的第三方介入条款如需修改，应经甲乙双方协商一致，并签署书面协议。第十条：合同的生效、变更与解除10.1：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2：本合同的变更、解除均应书面签署，并经甲乙双方协商一致。第十一条：争议解决11.1：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。11.3：如双方未选择仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条：其他条款12.1：本合同的解释权归甲乙双方共同所有。12.2：本合同的法律法规适用及签订日期、地点等，参照第一条至第十一条的规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述：本附件包含立交桥路面工程的详细图纸，包括路面布局、排水系统、交通安全设施等设计细节。图纸应符合国家及行业相关标准，并以清晰、准确的方式展现工程全貌。附件二：技术规范详细描述：本附件详细列出立交桥路面工程的技术规范，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。技术规范应参照国家及行业相关标准制定，确保工程质量符合要求。附件三：工程量清单详细描述：本附件列出立交桥路面工程的详细工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。工程量清单应准确反映工程实际需求，以便于进度付款的准确计算。附件四：工程验收标准及程序详细描述：本附件明确立交桥路面工程的验收标准及程序，包括验收不合格的处理办法、验收时间表等。验收标准及程序应遵循国家及行业相关规定，确保工程质量得到有效控制。附件五：违约金计算方式详细描述：本附件详细说明违约金的计算方式，包括违约金的计算基数、计算比例、计算时间等。违约金计算方式应公平合理，确保双方权益得到保障。附件六：保密协议详细描述：本附件为甲乙双方签订的保密协议，明确双方在合同履行过程中应保守的商业秘密、技术秘密等内容。保密协议应具体列出保密信息范围、保密期限、违约保密条款的处理等。附件七：第三方委托协议详细描述：本附件为甲乙双方与第三方签订的委托协议，明确双方的权责、第三方的工作内容、工作时间等。第三方委托协议应具体列出双方的权利义务，确保第三方能够顺利履行其职责。附件八：其他相关文件详细描述：本附件包含其他与立交桥路面工程相关的文件，如施工许可证、安全生产许可证等。这些文件应合法有效，确保工程顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按照约定时间支付工程进度款，应支付违约金，违约金计算方式详见附件五。（2）未按照约定提供施工场地、材料等，导致工程无法顺利进行，应承担相应责任。（3）未履行合同约定的其他义务，导致工程质量、进度等受到影响，应承担相应责任。2.乙方违约行为及责任认定