施工总承包合同或专业承包合同所需资料

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

施工总承包合同或专业承包合同所需资料本合同目录一览1.合同主体及资质证明1.1发包人信息1.2承包人信息1.3资质证明文件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整条款3.3支付方式及进度4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2验收标准4.3质量保证措施5.工期要求5.1合同工期5.2延期违约责任6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3安全管理7.材料与设备7.1材料供应与验收7.2设备安装与调试8.技术交底与变更8.1技术交底会8.2变更管理9.合同的解除与终止9.1解除条件9.2终止条件10.违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁或诉讼12.合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序13.其他条款13.1保密条款13.2广告与宣传13.3知识产权保护14.附件14.1合同图纸14.2技术文件14.3资质证书复印件14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及资质证明1.1发包人信息（1）发包人全称：X公司（2）地址：市区路号（3）法定代表人：X（4）联系人：X，联系电话：X1.2承包人信息（1）承包人全称：X公司（2）地址：市区路号（3）法定代表人：X（4）联系人：X，联系电话：X1.3资质证明文件（1）承包人资质证书编号：（2）资质证书有效期至：年月日（3）资质证书所列工程范围：第二条工程概况2.1工程名称：工程2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：2.4工程内容：第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：.00元3.2价格调整条款：（1）调价因素：材料价格变化、政策调整等（2）调价程序：双方协商确定3.3支付方式及进度（1）支付方式：银行转账（2）支付进度：按照工程进度分阶段支付第四条工程质量与标准4.1工程质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定4.2验收标准：按照国家标准、行业标准和合同约定进行验收4.3质量保证措施：（1）承包人应配备专业质量管理团队（2）承包人应按照合同约定进行质量检查和验收（3）承包人应承担质量问题的修复和整改责任第五条工期要求5.1合同工期：年月日至年月日5.2延期违约责任：（1）承包人原因导致工期延误，应支付违约金（2）不可抗力等非承包人原因导致工期延误，双方协商解决第六条施工组织与管理6.1施工组织设计：承包人应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，并提交发包人审批6.2施工现场管理：承包人应严格按照施工组织设计进行施工现场管理，确保施工安全、文明、有序6.3安全管理：（1）承包人应制定施工现场安全管理制度（2）承包人应配备安全防护设施和专职安全员（3）发生安全事故，承包人应立即报告并按照相关规定处理第八条技术交底与变更8.1技术交底会：在合同签订后，承包人应组织技术交底会，向发包人和监理单位介绍工程特点、施工方案、质量标准等内容。8.2变更管理：（1）变更申请：发包人或承包人提出变更申请，应提交变更申请报告，并说明变更原因、范围、内容和影响。（2）变更审批：变更申请经双方协商一致后，签订变更协议，并报监理单位审批。（3）变更执行：变更协议经监理单位批准后，承包人应按照变更协议要求进行施工。第九条合同的解除与终止9.1解除条件：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）发包人违反合同规定，导致承包人无法继续履行合同；（4）法律、法规规定的其他解除条件。9.2终止条件：（1）合同约定的工程全部完成，并通过验收；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行；（4）法律、法规规定的其他终止条件。第十条违约责任10.1发包人违约：（1）发包人未按照约定支付合同价款，应支付违约金；（2）发包人未按照约定提供施工条件，导致承包人无法按时完成工程，应承担相应责任；（3）发包人违反合同规定，导致承包人无法继续履行合同，应承担相应责任。10.2承包人违约：（1）承包人未按照约定完成工程，应支付违约金；（2）承包人未按照约定质量标准完成工程，应承担相应责任；（3）承包人违反合同规定，导致发包人无法按照约定使用工程，应承担相应责任。第十一条争议解决11.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解解决：协商不成的，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼：调解不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应签订书面变更协议，经双方协商一致并报监理单位审批。12.3合同解除程序：合同解除应签订书面解除协议，经双方协商一致并报监理单位审批。第十三条其他条款13.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2广告与宣传：未经对方同意，任何一方不得利用合同内容和对方名义进行广告宣传。13.3知识产权保护：双方应尊重对方知识产权，不得侵犯对方商标、专利等权利。第十四条附件14.1合同图纸：合同约定的工程图纸。14.2技术文件：合同约定的技术文件和施工方案。14.3资质证书复印件：承包人资质证书的复印件。14.4其他相关文件：双方认为需要附加的其他文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：本合同所涉及的第三方指除甲乙方以外的其他单位或个人，包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入：第三方介入指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同的实施、监督、验收等环节。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序：（1）甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方；（2）甲乙方应就第三方介入的事宜进行协商，并达成一致意见；（3）第三方介入前，甲乙方应签订书面协议，明确双方的权利和义务；（4）第三方介入后，甲乙方应按照约定履行合同，并接受第三方的监督和管理。2.2第三方介入条件：（1）第三方应具备相应的资质和能力；（2）第三方介入不应影响合同的正常履行；（3）第三方介入应得到甲乙双方的同意。第三条第三方的主要权利和义务3.1第三方权利：（1）按照约定参与合同的实施、监督、验收等环节；（2）对甲乙双方的履行情况进行评价和提出建议；（3）要求甲乙方提供与合同履行相关的资料和信息。3.2第三方义务：（1）按照约定履行合同，确保合同的顺利实施；（2）保密合同内容和甲乙双方的商业秘密；（3）不得利用合同履行过程中的信息进行不正当竞争。第四条第三方介入对甲乙双方的影响4.1甲乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持；4.2甲乙方应按照第三方的建议和意见，及时调整合同履行方案；4.3第三方介入不影响甲乙方根据本合同承担的责任和义务。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其介入过程中的行为负责，并承担相应的法律责任；5.2第三方造成的损失，应由第三方承担赔偿责任；5.3第三方责任限额应由甲乙方在书面协议中明确约定。第六条第三方退出6.1第三方如需退出，应提前书面通知甲乙方；6.2第三方退出后，甲乙方应继续履行合同，并妥善处理与第三方相关的遗留问题。第七条第三方介入与合同变更7.1第三方介入不应导致合同内容的变更；7.2如有合同变更需求，甲乙方应按照原合同约定的变更程序进行。第八条第三方介入与违约责任8.1第三方介入不影响甲乙方根据本合同承担的违约责任；8.2第三方违约，应由第三方承担相应的违约责任。第九条第三方介入与争议解决9.1第三方介入引起的争议，应通过协商解决；9.2协商不成的，可按照原合同约定的争议解决方式进行。第十条附件10.1第三方资质证明文件：第三方应提供与其介入业务相关的资质证明文件。10.2第三方介入协议：甲乙方与第三方签订的介入协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸详细要求：合同图纸应包括工程的设计图纸、施工图纸等相关图纸，图纸应清晰、完整，能够准确反映工程的实际情况。附件2：技术文件详细要求：技术文件应包括施工方案、施工组织设计、材料清单、设备清单等相关技术文件，文件应详细、完整，能够指导工程的实施。附件3：资质证书复印件详细要求：资质证书复印件应包括承包人的营业执照、资质证书、安全生产许可证等，证书应真实、有效。附件4：其他相关文件详细要求：其他相关文件应包括与合同履行相关的协议、通知、变更记录等，文件应真实、完整。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按照约定支付合同价款；2.发包人未按照约定提供施工条件；3.承包人未按照约定完成工程；4.承包人未按照约定质量标准完成工程；5.双方违反合同保