2024年-2025年《鲁班杯》建造师知识竞赛考试题库（含答案）

2024年-2025年《鲁班杯》建造师知识

竞赛考试题库(含答案)

i.建设工程施工合同无效，但己完工程验收合格,应当返还财产。关于

返还财产的说法,正确的是()。

A、返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B、折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C、折价返还应当按照合同约定的价款进行

D、折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算

正确答案：D

2.根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未

实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A、处以20万元罚款

B、责令施工企业限期改正

C、吊销施工企业营业执照

D、降低施工企业资质等级

正确答案：B

3.根据《文物保护法》，关于施工发现文物的报告和保护的说法,正确

的是()。

A、发现文物的单位或者个人应当保护

B、发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门

C、文物行政部门必须在12小时内赶赴现场

D、施工发现的文物归施工企业所有，无需报告有关部门

正确答案：A

4.《建设工程施工合同(示范文本)》由()三部分组成

A、合同总则、合同分则、合同附则

B、合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

C、合同总则、通用条件、专用条件

D、合同协议书、合同条款、合同附件

正确答案：B

5.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是()。

A、承受由于弯矩作用而产生的拉力

B、承受由于弯矩作用而产生的压力

C、承受剪力

D、承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力

正确答案：C

6.下列哪些是用于工业用水的塑料管道？()

A、PVC-U管

B、PVC-C管

C、PP-R管

D、铝塑复合管

正确答案：B

7.实施旁站监理,从施工单位书面通知监理单位现场监理部的时间算

起,到该工序开始施工之间的时间间隔至少应为()h。

A、12

B、24

C、36

D、48

正确答案：B

8.关于某建筑工程(高度28m)施工现场临时用水的说法,正确的是0。

A、现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分

B、自行设计的消防用水系统,其消防干管直径不小于75mm

C、临时消防竖管管径不得小于75nlm

D、临时消防竖管可兼作施工用水管线

正确答案：C

9.某双代号如下图(时间单位：天)，某关键线路有()条。

A、1

B、4

C、2

D、3

正确答案：B

10.在工程网络计划中，如果某项工作的拖延时间超过其自由时差但

没有超过总时差,则()。

A、该项工作使其紧后工作不能按最早时间开始

B、该项工作的延误会影响工程总工期

C、该项工作会变成关键工作

D、该项工作对后续工作及工程总工期无影响

正确答案：A

11.仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为

应当裁定合同无效,仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效，则仲裁庭

应当()。

A、按乙和丙的意见作出裁决

B、按甲的意见作出裁决

C、请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决

D、重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决

正确答案：A

12.149149150149149关于申请撤销仲裁裁决的说法,正确的是()。

A、当事人可以向仲裁委员所在地的中级人民法院申请撤销裁决

B、仲裁裁决认定事卖不清的，当事人可以申请撤销仲裁裁决

C、当事人申请撤销裁决的,应当在收到裁决书之日起3个月内提出

D、仲裁裁决被人民法院依法撒销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲

裁

正确答案：A

13.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权

益，可以单独申请行政复议的情形是()

A、不服行政机关作出的行政处分

B、不服行政机关作出的行政处罚决定

C、不服行政机关对民事纠纷作出的调解

D、部分地方人民政府颁布的规章

正确答案：B

14.屋面刚性防水层的细石混凝土的养护时间不得少于()。

A、7d

B、14d

C、21d

D、28d

正确答案：A

15.下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是()。

A、编制合理的资金使用计划节约资金成本

B、选用满足功能要求且成本低的施工机械

C、通过代用、使用外加剂等方法减少材料消耗量

D、明确各级成本管理人员的任务和责任

正确答案：D

16.在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是()。

A、估计完成项目所需的总费用

B、了解工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果

C、及时了解施工成本是否超支

D、查找产生偏差的原因

D、作废(0154154

正确答案：A

17.甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为200万元的买卖合

同，甲向乙支付了定金50万元。后来乙不能按照合同约定履行交付义

务,致使不能实现合同目的，甲可以向乙主张返还0

A、40万元

B、50万元

C、90万元

D、100万元

正确答案：C

18.下列工程中,超出二级建造师(建筑工程)执业资格范围的是()。

A、高度90nl的公共建筑工程

B、高度75nl的附着脚手架安装工程

C、跨度36nl的钢结构建筑物工程

D、造价900万元的装饰物装修工程

正确答案：C

19.影响混凝土强度的生产工艺方面的因素不包括()。

A、龄期

B、搅拌与振捣

C、外加剂和掺合料

D、养护的温度

正确答案：C

20.根据《建设工程质量管理条例》,施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前,

应通知参加的单位和机构有()

A、监理单位和检测机构

B、建设单位和检测机构

C、建设单位和建设工程质量监督机构

D、监理单位和建设工程质量鉴定机构

正确答案：C

21.关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法，正确的是

Oo

A、限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定

B、限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相

适应的民事法律行为无效

C、相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起30日内予以追认

D、相对人催告法定代理人追认,法定代理人未作表示的,视为予以追

认

正确答案：C

22.根据《建筑基坑支护技术规程》，基坑侧壁的安全等级分为0级。

A、一

B、二

C、三

D、四

正确答案：C

23.某些轻微的质量缺陷,通过后续工序可以弥补的0。

A、应处理后再施工

B、可不作处理

C、应停止施工并整改

D、可作为质量事故处理

正确答案：B

24.下列与施工进度有关的计划中，属于施工企业生产计划的是()。

A、项目施工进度计划

B、供货工作进度计划

C、生产资源调配计划

D、施工总进度计划

正确答案：C

25.建设工程项目全过程质量控制的关键环节是()。

A、设计质量控制

B、施工质量控制

C、决策质量控制

D、设备质量控制

正确答案：B

26.施工现场发现的地下遗存文物,所有权属于()。

A、施工企业

B、国家

C、建设单位

D、建设用地使用权人

正确答案：B

27.根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权和变更程序的说

法,正确的是()。

A、发包人可以直接向承包人发出变更意向书

B、承包人书面报告发包人后,可根据实际情况对工程进行变更

C、25~50

D、50〜120

正确答案：C

28.关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。

A、采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶

B、全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触

C、全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶

D、不同金属的接触面之间可直接密贴连接

正确答案：B

29.投标人如果认为分部分项工程量清单有遗漏，须通过()的方式由

清单编制人作统一的修改更正。

A、通知

B、质疑

C、询问

D、请求

正确答案：B

30.下列关于工程价款主要结算方式的说法,正确的是()。

A、分段结算的工程，可按月预支工程款

B、按月结算的工程，不需进行竣工结算

C、按月结算是在施工过程中按月结算工程款,不需支付预付款

D、只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算

正确答案：A

31.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条

件不包括()

A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、已签署的工程结算文件

C、完整的技术档案和施工管理资料

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

正确答案：B

32.自招标文件出售之日至停止出售之日，最短不得少于()日。

A、5

B、7

C、10

D、14

正确答案：A

33.关于高强度螺栓施工的说法,正确的是()

A、高清度螺栓不得强行穿入

B、高强度螺栓可兼做安装螺栓

C、高强度螺栓应一次性拧紧到位

D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割

正确答案：A

34,易造成回填土密实度达不到要求的原因是()

A、土的含水率过大或过小

B、虚铺厚度小

C、碾压机械功率过大

D、夯实遍数过多

正确答案：A

35.下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是()

A、工地临时厕所，化粪池采取防渗漏措施

B、易扬尘处采用密目式安全网封闭

C、禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填

D、机械设备安装消声器

正确答案：B

36.可用作填方土料的是()。

A、淤泥质土

B、膨胀土

C、有机质大于5%土

D、碎石类土

正确答案：D

37.下列施工准备质量控制的工作中，属于技术准备的是()。

A、设置质量控制点

B、复核原始坐标

C、规划施工场地

D、布置施工机械

正确答案：A

38.根据《建设工程工程量清点计价规范》(GB50500-2013),对于任一

招标工程量清单项目如果因业主方变更的原因导致工程量偏差,则调

整原则为()。

A、当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调低

B、当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调高

C、当工程量增加超过10%以上时,其相应部分的措施费应予调低

D、当工程量增加超过10%以上时,其相应部分的措施费应予调高

正确答案：A

39.不利于提高框架结构抗震性能的措施是()。

A、加强角柱

B、强梁弱柱

C、加长钢筋锚固

D、增强梁柱节点

正确答案：B

40.采用施工总承包模式，建设工程项目的质量好坏很大程度取决于

Oo

A、业主的管理水平

B、施工总承包单位的管理水平

C、监理单位的管理水平

D、政府质量监督部门的管理水平

正确答案：B

41.根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),基坑侧壁的安全

等级分为()

A、一

B、二

C、三

D、四

正确答案：C

42.铺贴卷材应采用搭接方法,上,下两层卷材的铺贴方向应()。

A、相互垂直

B、相互成45。斜交

C、相互平行

D、相互成60。斜交

正确答案：C

43.关于委托代理的说法,正确的是()。

A、委托代理授权必须采用书面形式

B、数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连

带责任

D、被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示,应由被代理人

单独承担责任

正确答案：c

44.钎探验槽后,钎探孔要()。

A、永久保存

B、用粘土夯实

C、用砂灌实

D、灌注混凝土

正确答案：C

45.填充墙的顶面与上层结构(粱)的接触处宜()。

A、用立砖斜砌挤紧

B、用丁石专砌筑

C、用眠砖砌筑

D、用混凝土灌密实

正确答案：A

46.项目安全管理的第二类危险源控制中，最重要的工作是()。

A、加强员工的安全意识培训和教育

B、改善施工作业环境

C、建立安全生产监控体系

D、制定应急救援体系

正确答案：A

47.建设单位申请施工许可证，建设行政主管部门拒绝或者在法定期

限内不予回复的，该建设单位可以提出()。

A、行政复议

B、行政诉讼

C、民事诉讼

D、仲裁

正确答案：B

48.硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是()。

A、主龙骨

B、次龙骨

C、面板

D、附加吊杆

正确答案：D

49.建筑安装工程人工费包括()。

A、失业保险费

B、职工医疗保险费

C、起重机械司机人工费

D、高温(寒)作业临时津贴

正确答案：D

50.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件，其混凝土保护层厚度

不应小于()。

A、50mm

B、60mm

C、70mn

D、80mm

正确答案：c

51.某钢筋混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查

分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题一般的处

理方式是()。

A、加固处理

B、修补处理

C、返工处理

D、不作处理

正确答案：B

52.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时,施工企

业应当()

A、予以拒绝

B、征得设计单位同意

C、征得监理单位同意

D、与相关各方协商一致

正确答案：A

53.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，施工项目

墙体所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗,应计入()。

A、企业管理费

B、二次搬运费

C、材料费

D、措施费

正确答案：c

54.工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于0施工进度计划。

A、控制性

B、指导性

C、实施性

D、竞争性

正确答案：C

55.关于民事诉讼证据的说法,正确的是()。

A、凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证

B、在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

C、未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D、当事人对鉴定结论有异议,鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

正确答案：A

56.关于安全生产监督检查人员执行监督检查任务时要求的说法，正

确的是()。

A、对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密

B、可以视情况选择是否出示行政执法证件

C、负有安全生产监督管理职责的多部门在监督检查中，应当分别进行

检查

D、负有安全生产监督管理职责的部门在进行检查时,发现存在安全问

题应当由其他部门进行处理的，应当要求被检查单位向其他部门进行

报告

正确答案：A

57.在现场施工,属于一级动火作业的是()

A、小型邮箱

B、比较密封的地下室

C、登高电焊

D、无明显危险因素的露天场所

正确答案：B

58.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲

方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。

A、未成立

B、补签后成立

C、成立

D、备案登记后成立

正确答案：C

59.下问建设工程施工信息内容中，属于施工记录信息的是()。

A、施工实验记录

B、隐蔽工程验收记录

C、材料设备进场记录

D、主体结构验收记录

正确答案：C

60.某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量

约定了一个总价,在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际

完成工程量之和不一致,则价款结算应以0为准。

A、签订的合同总价

B、合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和

C、双方重新协商确定的单价和工程量

D、实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和

正确答案：B

61.关于承担代理责任的说法,正确的是()。

A、代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担

B、被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代

理人承担责任

C、代理人不完全履行职责,造成被代理人损害的,应当承担民事责任

D、代理人和相对人恶意串通,损害被代理人合法权益的，代理人和相

对人应当承担按份责任

正确答案：C

62.大体积碎早期出现裂缝的主要原因是()。

A、碎构件出现内冷外热温差

B、碎构件出现内热外冷温差

C、碎构件与基底约束较大,产生校大的拉应力

D、碎水灰比太大

正确答案：B

63.施工企业投标报价时,周转材料消耗量应按()计算。

A、一次性使用量

B、摊销量

C、每次的补给量

D、损耗量

正确答案：B

64.关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法,正确的是0。

A、施工成本应按时间进行分解分解的越细越好

B、首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中

C、首先要将成本分解为人工费、材料费和施工机具使用费

D、可在控制施工进度的网络图基础上进一步扩充得到施工成本计划

正确答案：D

65.施工成本控制的工作包括:①按实际情况估计完成项目所需的总

费用；②分析产生成本偏差的原因：③对工行的进展进行跟踪和检

查;④将施工成本计划指与实际值逐项进行比较;⑤采取纠偏措施,其

正确的工作步骤是()。

A、③一②一①一④一⑤

B、④一②一①一⑤一③

C、④一②一③一⑤一①

D、③一④一②一①一⑤

正确答案：B

66.根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的说

法,正确的是()。

A、检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

B、检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档

C、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检

测机构复检

D、检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性

标准的情况,及时报告建设单位

正确答案：C

67.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟

在安全检验合格有效期届满前()内向特种设备检验检测机构提出定

期检验要求。

A、1个月

B、10天

C、15天

D、2个月

正确答案：A

68.根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是()

A、设备租赁合同

B、建设工程合同

C、承揽合同

69.根据《民用建筑节能条例》，关于新建建筑节能的说法，正确的是

Oo

A、国家强制实施民用建筑节能的新技术

B、国家全面禁止使用能源消耗高的工艺

C、建设单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的设备

D、国家限制进出口能源消耗高的材料

正确答案：C

70.钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于

()mm为厚板，主要用于结构。

A、3

B、4

C、5

D、6

正确答案：B

71.下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是()。

A、黏土烧结砖

B、建筑防水卷材

C、脚手架用钢管

D、混凝土外加剂

正确答案：B

72.施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析

的主体分别是()。

A、项目经理部和企业财务部门

C、约定的违约金低于造成的损失的,人民法险或者仲裁机构可以根据

当事人的请求予以增加

D、一方场约，当事人要求解除合向的，不得再要求支付递约金

正确答案：c

73.关于建筑幕墙预埋件制作的说法,正确的是()。

A、不得采用HRB400级热轧锅筋制作锚筋

B、可采用冷加工钢筋制作锚筋

C、直锚筋与锚板应采用T形焊焊接

D、应将锚筋筋弯成L形与锚板焊接

正确答案：C

74.()是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。

A、开工报告制度

B、施工许可证

C、规划许可证

D、建设用地规划许可证

正确答案：A

75.建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利

率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍,基础

工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争

议,关于该项目垫资及其利息的说法,正确的是()。

A、承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不

予支持

B、关于垫资的约定无效

C、约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效

D、承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的,人民法院应当

全部支持

正确答案：A

76.水泥的初凝时间指()。

A、从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间

B、从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间

C、从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间

D、从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间

正确答案：B

77.关于建筑物的定位与放线,下列说法中正确的是0。

A、先定建筑物外墙轴线交点处的角桩

B、基槽的定位放线应采用龙门板法

C、基槽的放线应采用控制桩法

D、基槽的放线应采用控制点法

正确答案：B

78.某高速公路项目进行招标,开标后允许0

A、评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B、投标人再增加优惠条件

C、投标人撤销投标文件

D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

正确答案：A

79.钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为()类。

A、一

B、二

C、三

D、四

正确答案：C

80.某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机

动车的时间是()。

A、订立机动车买卖合同时

B、交付行驶证时

C、交付车辆时

D、进行过户登记时

正确答案：C

81.建设工程项目的全寿命周期包括()。

A、决策阶段、实施阶段、使用阶段

B、设计阶段、招标阶段、施工阶段

B、5℃

C、10℃

D、15℃

正确答案：B

82.钢筋的塑性指标通常用()表示

A、屈服强度

B、抗压强度

C、伸长率

D、抗拉强度

正确答案：C

83.根据《民法总则》，法人分为()

A、企业法人和非企业法人

B、机关法人,企业法人和社团法人

C、一般法人和特别法人

D、营利法人,非营利法人和特别法人

正确答案：D

84.我国消防安全的基本方针是()。

A、预防为主、防消结合、专项治理

B、预防为主、防消结合、综合治理

C、安全第一、预防为主、专项治理

D、安全第一、防消结合、综合治理

正确答案：B

85.“五牌一图”指的是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、

消防保卫牌及()。

A、危险源标示牌、文明施工牌、建筑效果图

B、安全成产牌、施工人员现场出入牌、建筑效果图

C、施工人员现场出入牌、危险源标示牌、施工现场平面图

D、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图

正确答案：D

86.建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不

得出具()报告。

A、竣工验收合格

B、建筑节能合格

C、建筑节能达标

D、能耗验收合格

正确答案：A

87.按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是0

A、高度50nl的建筑

B、高度70nl的建筑

C、高度90nl的建筑

D、高度110m的建筑

正确答案：D

88.关于总承包单位安全责任的说法,正确的是()。

A、总承包单位的项目经理是施工企业安全生产第一责任人

B、业主指定的分包单位可以不服从总包单位的安全生产管理

C、分包单位不服从管理导致安全事故的，总承包单位不承担责任

D、总承包单位对施工现场的安全负总责

正确答案：D

89.关于承包人将其工程分包的说法,正确的是()。

A、承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人

B、承包人可以将工程分包给个人

C、承包人可以将工程的主体结构分包给他人

D、分包人不得将其承包的工程再分包

正确答案：D

90.在建筑工程施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知()进行验收,并

形成验收文件。

A、监理单位

B、施工单位质检部门

C、设计单位

D、政府质量监督站

正确答案：A

91.关于招标信息发布与修正的说法,正确的是()。

A、招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标

公告

B、招标人在发布招标公告或发出招标邀请书后,不得擅自终止招标

C、自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于3个月

D、招标人对已发出的招标文件进行修改,应该在招标文件要求提交投

标文件截止时间至少5内发出

正确答案：B

92.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分

项工程的施工质量,还包括()。

A、设计图纸的质量

B、材料及设备的质量

C、业主的决策质量

D、施工计划的质量

正确答案：B

93.项目结构图是一个重要的组织工具,其反映的是0。

A、项目的参与单位

B、项目中的合同结构

C、项目所有的工作任务

D、项目工作的工作流程

正确答案：C

94.木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是()。

A、顺纹方向最小,径向较大,弦向最大

B、顺纹方向最小，弦向较大,径向最大

C、径向最小,顺纹方向较大，弦向最大

D、径向最小，弦向较大,顺纹方向最大

正确答案：A

95.下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。

A、设计预算成本计划降低率

B、单位工程成本计划额

C、设计预算成本计划降低额

D、材料计划成本额

正确答案：A

96.下列不属于竣工验收条款内容的是0。

A、验收标准

B、验收方式

C、验收日期

D、验收地点

正确答案：D

97.关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是()

A、入模温度宜低于35℃

B、宜在午间进行浇筑

C、应及时进行保湿养护

D、宜用白色涂装碎运输车

正确答案：B

98.下列不属于施工成本的过程控制方法的是()。

A、人工费的控制

B、材料费的控制

C、施工机械使用费的控制

D、管理费的控制

正确答案：D

99.关于型钢混凝土组合结构特点的说法,正确的是0

A、型钢混疑土梁和板是最基本的构件

B、型钢分为实腹式和空腹式两类

C、型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C25

D、须等待混凝土达到一定强度才可继续卖上层施工

正确答案：B

100.关于装饰装修工程现场防火安全的说法,正确的是()。

A、易燃材料施工配套使用照明灯应有防爆装置

B、易燃物品集中放置在安全区域时可不做标识

C、现场金属切割作业有专人监督时可不开动火证

D、施工现场可设置独立的吸烟区并配备灭火器

正确答案：A

101.关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是()。

A、具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B、执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C、执行异议审查和复议期间，暂停执行

D、执行申请人只能是诉讼当事人

正确答案：B

102.按照《建筑企业资质管理规定》，建筑施工企业资质分为0三个

序列。

A、施工总承包、行为承包、专业承包

B、一级、二级、三级

C、甲级、乙级、丙级

D、施工总承包、专业承包和劳务分包

正确答案：D

103.下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。

A、使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标

B、使用伪造、变造的许可证件投标

C、提供虚假的财务状况或者业绩投标

D、提供虚假的信用状况投标

正确答案：A

104.根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),工程建设监理规

划应当在。前报送建设单位。

A、签订委托监理合同

B、召开第一次工地会议

C、签发工程开工令

D、业主组织施工招标

正确答案：B

105.下列测量仪器中，最适宜用于多点水平距离测量的是()。

A、水准仪

B、经纬仪

C、激光铅直仪

D、全站仪

正确答案：D

106.关于土方回填施工工艺的说法,错误的是()。

A、土料应尽量采用同类土

B、应从场地最低处开始回填

C、应在相对两侧对称回填

D、虚铺厚度根据含水量确定

正确答案：D

107.建设工程项目进度计划按编制深度可分为()。

A、指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划

B、总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划

C、里程碑表、横道图计划、网络计划

D、年度进度计划、季度进度计划、月进度计划

正确答案：B

108.项目开工前的技术交底书应由施工项目技术人员编制，经()批准

实施。

A、项目经理

B、总监理工程师

C、项目技术负责人

D、专业监理工程师

正确答案：C

109.根据《建设工程合同(示范文本)(GF-2013-0201),项目经理确需

离开施工现场时,应取得()书面同意。

A、承包人

B、监理人

C、建设主管部门

D、发包人

正确答案：D

110.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于投

标价编制原则的说法,正确的是()。

A、投标报价只能由投标人自行编制

B、投标报价可以另行设定情况优惠总价

C、投标报价高于招标控制价的必须下调后采用

D、投标报价不得低于工程成本

正确答案：D

in.某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，其计算工期是()。

A、12

B、14

C、22

D、17

正确答案：C

H2.根据《全国建筑市场各方主体不良记录认定标准》，属于施工企

业资质不良行为的是()。

A、以他人名义投标

B、将承包的工程违法分包

C、未在规定期限内办理资质变更手续

D、未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

正确答案：C

113.关于中标和订立合同的说法,正确的是()。

A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标

文件和中标人的投标文件订立书面合同

C、招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人

确定中标人

正确答案：D

114.某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现

质量未达到合同约定的要求,则关于全部剥露、返工的费用和工期处

理的说法,正确的是()。

A、费用和工期损失全部由承包商承担

B、费用和工期损失全部由业主承担

C、费用由承包商承担,工期给予顺延

D、费用由业主承担，工期不顺延

正确答案：A

115.合同标的的内容,不包括下列()。

A、有形财产

B、无形财产

C、质量标准

D、工作成果

正确答案：C

116.而专砌体水平灰缝砂浆饱满度应不少于()。

A、50%

B、70%

C、80%

D、100%

正确答案：C

117.下列标志类型中，不属于施工现场安全标志的是()

A、禁止标志

B、警告标志

C、宣传标志

D、提示标志

正确答案：C

H8.现场《临时用电施工组织设计》编制人员是()

A、项目经理

B、技术负责

C、电气工程技术人员

D、安全员

正确答案：C

119.在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是()

A、伸长率

B、抗拉强度

C、屈服强度

D、疲劳性能

正确答案：A

120.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的是()。

A、应当监控分部分项工程的安全生产情况

B、每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%

C、每月带班检查时间不得少于其工作日的25%

D、应当对工程项目落实带班制度负责

正确答案：D

121.根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府

监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程

质量监督机构备案的时限是()天。

A、14

B、7

C、5

D、3

正确答案：D

122.有效控制城市发展的重要手段是()。

A、建筑设计

B、结构设计

C、规划设计

D、功能设计

正确答案：C

123.项目施工成本动态控制过程中，对成本的实际值和计划值进行比

较时,若将工程合同价作为计划值,则可作为实际值的是()。

A、投标报价值

B、设计概算

C、最高投标限价

D、施工成本的规划值

正确答案：D

124.取得建造师资格证书的人员，担任施工单位项目负责人的，应受

聘并注册于一个具有()资质的企业。

A、设计

B、施工

C、监理

D、招标代理

正确答案：B

125.下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是()。

A、与建筑业有关的专家信息

B、建设物资的市场信息

C、与合同有关的信息

D、与施工有关的技术信息

正确答案：C

126.若工作A持续4天,最早开始2天完成,有两个紧后工作:工作B

持续1天,最迟第10天开始,工作C持续2天,最早第9天完成。则工

作A的自由时差是()天

A、0

B、1

C、2

D、3

正确答案：B

127.下列施工质量事故处理方式中，()是指经过适当的加固补强，修

复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。

A、返工处理

B、修补处理

C、让步处理

D、降级处理

正确答案：B

128.由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常

称为()。

A、法律形式

B、法律体系

C、法律规范

D、法律部门

正确答案：B

129.实现项目管理目标的决定因素是()。

A、项目管理的资源

B、项目管理的方法

C、项目管理的环境

D、项目管理的组织

正确答案：D

130.建设工程项目总进度目标论证的核心工作是()。

A、编制项目总进度计划

B、编制项目总进度纲要

C、通过编制项目总进度计划论证进度目标控制措施的有效性

D、通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性

正确答案：D

131.施工项目管理的成本目标,进度目标和质量目标之间的关系是0。

A、相互矛盾

B、相互排斥

C、对立统一

D、.完全一致

正确答案：C

132.编制项目合同的基础是()o

A、项目合同文本和项目结构图

B、项目结构图和项目结构编码

C、项目结构编码和项目组织结构图

D、项目合同文本和项目组织结构图

正确答案：B

133.关于规划许可证的说法正确的是()。

A、在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B、出让土地的建设用地规划许可证由县级少人民政府审批

C、以划拨方式取得土地后应当办理土地规划许可

D、建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政申请

办理

正确答案：D

134.建筑物总宽度为13m,屋面坡度为2%(两面坡,横向)屋顶中内应

升起高度是()。

A、130mm

B、150mm

C、200mm

D、260mm

正确答案：A

135.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是0

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

D、地方性法规

正确答案：C

136.关于检验批验收组织的说法,正确的是()。

A、由施工单位专业工长组织

B、由总监理工程师组织

C、由施工单位专业质检员组织

D、由专业监理工程师组织

正确答案：D

137.关于环境保护设施竣工验收的说法,正确的是()。

A、环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行

政主管部门责令停止使用

B、需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申

请竣工验收

C、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护

设施应当同时验收

D、建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣

工验收的,应当处10万元以下的罚款

正确答案：A

138.屋面保温层可在负温度环境下进行施工的是()。

A、干铺保温材料

B、水泥砂浆粘接保温材料

C、喷涂聚乙烯材料

D、泡沫保温材料

正确答案：A

139.关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法,正确的是()

A、门为常闭型，开闭装置设在电梯一侧

B、门为常闭型,开闭装置设在楼层室内一侧

C、门为常开型，电梯运行期间上锁

D、门为常开型，电梯停运期间上锁

正确答案：A

140.某建设工程于2013年9月1日开工，由于设计图样变更。工程于

9月18日中止施工。根据规定,建设单位最迟应当于()前向施工许可

证的发证机关报告。

A、2013年10月18日

B、2013年10月1日

C、2013年12月1日

D、2013年12月18日

正确答案：A

141.根据《建设安全生产管理条例》，施工单位应自施工起重机械架

设验收合格之日起最多不超过()日内，向建设行政主管部门或者其他

相关部门登记。

A、40

B、30

C、50

D、60

正确答案：B

142.下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管

理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是()。

A、成本预测

B、成本计划

C、成本考核

D、成本分析

正确答案：B

143.在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是()。

A、人

B、材料

C、机械

D、方法

正确答案：A

144.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),施工项目经

理在项目管理实施规划编制中的职责是()。

A、参与编制

B、主持编制

C、协助编制

D、批准实施

正确答案：B

145.常温下水泥砂浆必须在拌后()内使用完毕。

A、2h

B、3h

C、4h

D、12h

正确答案：B

146.为确保建设工程项目进度目标的实现,编制与施工进度计划相适

应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进

度控制的()措施。

A、组织

B、管理

C、经济

D、技术

正确答案：C

147.政府对工程质量监督的行为从性质上属于0。

A、技术服务

B、委托代理

C、行政执法

D、司法审查

正确答案：C

148.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是()

A、房屋四角构造柱的截面应适当减小

B、构造柱上下端箍筋间距应适当加密

C、构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧

D、横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高

正确答案：B

149.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是()。

A、终夯后地面

B、原始地面

C、最初起夯面

D、锤顶面

正确答案：C

150.当事人委托某律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人,授权委

托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为()。

A、陈述事实、参加辩论

B、承认、放弃、变更诉讼请求

C、进行和解

D、提起反诉或上诉

正确答案：A

151.工程项目质量安全第一责任人是()

A、总经理

B、部门经理

C、安全经理

D、项目经理

正确答案：D

152.施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制

方法是()。

A、量价分离

B、包于控制

C、预算控制

D、跟踪检查

正确答案：A

153.对采用自然通风的民用建筑工程,进行室内环境污染物浓度检测

时,应在外门窗关闭至少()后进行。

A、lh

B、5h

C、12h

D、24h

正确答案：A

154.根据《建设工程施工含人示范文件)》，招标人要求中标人提供履

约担保时,招标人同时向中标人提供的担保是()。

A、履约担保

B、工程款支付担保

C、预付款担保

D、资金来源担保

正确答案：B

155.设计采用无粘结预应力的混凝土梁,其混凝土最低强度等级不应

低于()。

A、C20

B、C30

C、C40

D、C50

正确答案：C

156.根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是()

A、设备租赁合同

B、建设工程合同

C、承揽合同

正确答案：C

157.下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是()。

A、编制进度控制工作流程

B、优选施工方案

C、重视信息技术的应用

D、进行进度控制的会议组织设计

正确答案：C

158.大模板是用于现浇钢筋混凝土()施工的工具式模板。

A、框架

B、筒体

C、剪力墙

D、楼盖

正确答案：C

159.根据建筑节能的有关规定合同约定，由建设单位采购墙体材料、

保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其

符合()要求。

A、企业标准

B、地方标准

C、施工图设计文件

D、建筑节能任意性标准

正确答案：C

160.建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反()，降低建设

工程质量。

A、工程建设推荐标准

B、工程建设行业标准

C、工程建设强制性标准

D、工程建设企业标准

正确答案：C

161.某施工现场存放水泥，白灰,珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材

料,应采取的合理措施是()。

A、入库密闭存放或覆盖存放

B、洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草

C、周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障

D、安装除尘器

正确答案：A

162.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案

中选定了拟实施的方案,并要求技术部队该方案进行深化。该项目技

术负责人在施工管理中履行的管理职能是()。

A、检查

B、执行

C、决策

D、计划

正确答案：C

163.基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的保修,

最低保修期限为()

A、保修合同约定的合理使用年限

B、50年

C、70年

D、设计文件规定的合理使用年限

正确答案：D

164.下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非

强制性保险的是()。

A、工伤保险

B、意外伤害保险

C、基本医疗保险

D、失业保险

正确答案：B

165.施工现场发现的地下遗存文物,所有权属于()。

A、施工企业

B、国家

C、建设单位

D、建设用地使用权人

正确答案：B

166.第一类人造软木地板最适合用于0。

A、商店

B、图书馆

C、走廊

D、家庭居室

正确答案：D

167.施工企业采用矩阵式组织结构,若纵向工作部门是工程计划、人

事管理、设备管理等部门，则横向工作部门可以是()。

A、技术管理部门

B、施工项目部

C、合同管理部门

D、财务管理部

正确答案：B

168.建设工程合理使用年限是指从()之日起,工程的地基基础、主体

结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A、施工许可证办

B、工程竣工验收合格

C、预验收合格

D、质保期结束

正确答案：B

169.在施工过程中对影响成本的因素加强管理,采取各种有效措施保

证消耗和支出不超过成本计划,该做法属于成本成本管理任务中()的

工作内容。

A、成本控制

B、成本核算

C、成本分析

D、成本考核

正确答案：A

170.某施工总承包项目施工现场发生大型塔吊倾倒生产安全事故。负

责上报该事故的主体是()

A、施工总承包单位

B、建设单位

C、监理单位

D、塔吊安装单位

正确答案：A

171.根据《刑法》，下列刑罚中，属于主刑的是()

A、没收财产

B、剥夺政治

C、管制

D、驱逐出境

正确答案：C

172.施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工

企业应当0

A、予以拒绝

B、征得设计单位同意

C、征得监理单位同意

D、与相关各方协商一致

正确答案：A

173.在双代号网络图中,虚工作0。

A、既不消耗时间，也不消耗资源

B、只消耗时间，不消耗资源

C、既消耗时间，又消耗资源

D、只消耗资源，不消耗时间

正确答案：A

174.铺贴卷材应采用搭接方法,上,下两层卷材的铺贴方向应()。

A、相互垂直

B、相互成45。斜交

C、相互平行

D、相互成60。斜交

正确答案：C

175.工程项目基础部位的质量验收证证明应由()报送质量监督机构

备案。

A、助察单位

B、建设单位

C、监理单位

D、施工单位

正确答案：B

176.可以同时进行角度测量和距离测量的仪器是()。

A、全站仪

B、经纬仪

C、水准仪

D、激光铅直仪

正确答案：A

177.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合

同,承担该合同付款责任的是()

A、李某

B、施工企业

C、李某所属施工企业项目经理部

D、施工企业法定代表人

正确答案：B

178.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位为应对

某一类型生产安全事故而制定的工作方案属于()。

A、综合应急预案

B、现场处置方案

C、特殊应急预案

D、专项应急预案二、多项选择题

正确答案：D

179.钢筋混凝土的优点不包括()。

A、抗压性好

B、耐久性好

C、韧性好

D、可塑性好

正确答案：C

180.锅炉爆炸产生的冲击波、温度和压力属于()。

A、第一危险源

B、特殊危险源

C、重大危险源

D、第二危险源

正确答案：A

181.关于环境保护设施竣工验收的说法,正确的是()。

A、环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行

政主管部门责令停止使用

B、需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申

请竣工验收

C、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护

设施应当同时验收

D、建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣

工验收的,应当处10万元以下的罚款

正确答案：A

182.关于定金的说法,正确的是()。

A、定金合同自当事人均签名、盖章或者按指印时成立

B、定金数额超过主合同标的额的20%的,定金无效

C、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,非违约方应当适

用违约金条款

D、实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定

金数额

正确答案：D

183.根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()

A、由于不可抗力致使合同不能履行

B、法定代表人变更

C、当事人一方发生合并、分立

D、当事人一方违约

正确答案：A

184.下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是

0

A、工地临时厕所,化粪池采取防渗漏措施

B、易扬尘处采用密目式安全网封闭

C、禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填

D、机械设备安装消声器

正确答案：B

185.承包商可以向业主提出索赔的情形包括()。

A、监理工程师提出的设计变更导致费用的增加

B、承包商为了保证工程质量而增加的措施费

C、分包商返工造成费用增加，工期拖延

D、承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延

正确答案：A

186.属于永久荷载的是()

A、固定设备

B、活动隔墙

C、风荷载

D、雪荷载

正确答案：A

187.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当

办理()

A、乡村建设规划许可证

B、乡村建设工程规划许可证

C、乡村建设用地规划许可证

D、土地性质变更登记手续

正确答案：A

188.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中

区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作

业。

A、抢修

B、抢险

C、抢工期

D、生产工艺要求必须连续

正确答案：C

189.地震属于建筑构造影响因素中的()。

A、荷载因素

B、环境因素

C、技术因素

D、建筑标准

正确答案：A

190.根据《专利法》授予外观设计专利权的特有条件是()。

A、实用性

B、新颖性

C、创造性

D、富有美感

正确答案：D

191.大体积硅浇筑时,宜采用()。

A、硅酸盐水泥

B、普通硅酸盐水泥

C、矿渣硅酸盐水泥

D、火山灰水泥

正确答案：C

192.单价合同的计量时，发包人认为需要进行现场计量核实时，应在

计量前()小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。

A、7

B、12

C、24

D、48

正确答案：C

193.根据《绿色施工原则》，四节一环保中的四节是指0。

A、节工、节材、节机、节能

B、节能、节地、节水、节材

C、节水、节电、节气、节材

D、节电、节材、节工、节水

正确答案：B

194.我国消防安全的基本方针是()。

A、预防为主、防消结合、专项治理

B、预防为主、防消结合、综合治理

C、安全第一、预防为主、专项治理

D、安全第一、防消结合、综合治理

正确答案：B

195.施工阶段质量控制的重点是()。

A、施工方法

B、工序的质量控制

C、材料工序的质量控制

D、机械设备工序的质量控制

正确答案：B

196.工程施工过程中索赔事件发生后,承包人首先要做的工作是()

A、向监理工程师提出索赔意向通知

B、向监理工程师提交索赔证据

C、向监理工程师提交索赔报告

D、与业主就索赔事项进行谈判

正确答案：A

197.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的()。

A、调整管理方法和手段

B、调整项目组织结构

C、调整资金供给方式

D、调整施工方法

正确答案：D

198.实施旁站监理,从施工单位书面通知监理单位现场监理部的时间

算起,到该工序开始施工之间的时间间隔至少应为()h。

A、12

B、24

C、36

D、48

正确答案：B

199.关于两阶段招标的说法,正确的是0。

A、实施两阶段招标,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第

一阶段提出

B、第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议

C、对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D、招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

正确答案：C

200.关于保险主体的说法,正确的是()。

A、被保险人负有支付保险费的义务

B、投保人可以与被保险人不一致

C、受益人应当是被保险人

D、被保险人不得为两个以上

正确答案：B

201.按照《建筑企业资质管理规定》，建筑施工企业资质分为0三个

序列。

A、施工总承包、行为承包、专业承包

B、一级、二级、三级

C、甲级、乙级、丙级

D、施工总承包、专业承包和劳务分包

正确答案：C

202.根据《安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情

况时，有权停止作业或者在采取可能的措施后撒离作业场所，这项权

利是Oo

A、紧急避险权

B、知情权

C、拒绝违章指挥权

D、控告权

正确答案：A

203.属于劳务分包资质类别的是()。

A、油漆作业

B、建筑防水

C、消防设施

D、防腐保温

正确答案：A

204.关于法人应当具备条件的说法,正确的是()。

A、须经有关机关批

B、有技术负责人

C、承担有限民事责任

D、应当有自己的名称和组织机构

正确答案：D

205.根据《建设工程合同(示范文本)(GF-2013-0201),项目经理确需

离开施工现场时,应取得()书面同意。

A、承包人

B、监理人

C、建设主管部门

D、发包人

正确答案：D

206.某大学新校区的图书馆项目施工组织设计属于0。

A、施工管理规划

B、单位工程的施工组织设计

C、施工组织总设计

D、分部工程施工组织设计

正确答案：B

207.用实际费用法索赔时,承包商的索赔金额包括()。

A、直接费和间接费

B、直接费

C、直接费、间接费和利润

D、直接费、规费和税金

正确答案：C

208.我国规范抗震设防的目标是()。

A、小震不坏、中震可修、大震不倒

B、小震可修、中震不坏、大震不倒

C、小震不倒、中震不坏、大震可修

D、小震不倒、中震可修、大震不坏

正确答案：A

209.某工程基坑开挖恰逢雨季,造成承包商雨季施工增加费用超支,

产生此费用偏差的原因是()。

A、业主原因

B、设计原因

C、施工原因

D、客观原因

正确答案：D

210.根据《建设安全生产管理条例》，施工单位应自施工起重机械架

设验收合格之日起最多不超过0日内，向建设行政主管部门或者其他

相关部门登记。

A、40

B、30

C、50

D、60

正确答案：B

2n.施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于()类型。

A、经济与管理风险

B、组织风险

C、工程环境风险

D、技术风险

正确答案：B

212.下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级安全

生产监督管理部门备案的是()。

A、地方建设行政主管部门的应急预案

B、中央管理的企业集团的应急预案

C、地方各级安全生产监督管理部门的应急预案

D、特级施工总承办企业的应急预案

正确答案：C

213.关于劳动合同试用期的说法,正确的是()。

A、初次订立劳动合同的,可以仅约定试用期,而不约定劳动合同期限

B、同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期

C、试用期不包含在劳动合同期限之内

D、劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期

正确答案：B

214.根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工

程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故

的是0。

A、分包单位

B、总承包单位

C、建设单位

D、现场安全责任人

正确答案：B

215.根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位必须

进行招标的项目，关于确定中标人的说法,正确的是()

A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

正确答案：C

216.项目管理任务分工表是()的一部分。

A、项目组织设计文件

B、项目结构分解

C、项目工作流程图

D、项目管理职能分工

正确答案：A

217.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

D、地方性法规

正确答案：C

218.下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是()。

A、黏土烧结砖

B、建筑防水卷材

C、脚手架用钢管

D、混凝土外加剂

正确答案：B

219.关于投标保证金的说法,正确的是0。

A、招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在

第一阶段提出

B、投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

C、招标人终止招标的,应当及时退还已收取的投标保证金,招标文件

为规定利息的，可以不返还利息

D、投标保证金有效期应当与投标有效期一致

正确答案：D

220.建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分,正确的是()。

A、A级:不燃;B级:难燃;C级:可燃;D级：易燃

B、A级：不燃;B1级：难燃;B2级：可燃;B3级：易燃

C、I级:不燃；II级:难燃;III级:可燃;IV级:易燃

D、甲级:不燃；乙级:难燃;丙级:可燃;丁级：易燃

正确答案：B

221.承揽工程不符合规定质量标准造成损失的,施工企业与使用本企

业名义施工的单位承担()。

A、按份责任

B、补充责任

C、连带责任

D、公平责任

正确答案：C

222.根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原

则,照度不应超过最低照度的()。

A、10%

B、15%

C、20%

D、30%

正确答案：C

223.下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是()o

A、水泥的安定性

B、砌体砂浆的饱满度

C、预应力钢筋的张拉

D、混凝土浇筑后的拆模时间

正确答案：B

224.某项目网络计划工期为26天,共有四项时差分别是0、1、2、4

天，其中最早完成工作的最早完成时间是第()天

A、22

B、23

C、24

D、25

正确答案：A

解析：最早完成工作的最早完成时间即为剩下最大的机动时间即26-

4=22天。

225.现浇钢筋混凝土结构的模板表面应涂()。

A、防水剂

B、减水剂

C、隔离剂

D、促凝剂

正确答案：C

226.建设工程施工合同无效，但己完工程验收合格,应当返还财产。关

于返还财产的说法,正确的是()。

A、返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B、折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C、折价返还应当按照合同约定的价款进行

D、折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算

正确答案：D

227.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽

前,应通知参加的单位和机构有()

A、监理单位和检测机构

B、建设单位和检测机构

C、建设单位和建设工程质量监督机构

D、监理单位和建设工程质量鉴定机构

正确答案：C

228.在工程项目开工前,质量监督机构接受建设单位有关建设工程质

量监督的申报手续,并对有关文件进行审查,审查合格后签发()。

A、质量监督文件

B、施工许可证

C、质量监督报告

D、监督计划方案

正确答案：A

解析：在工程项目开工煎,监督机构接受建设单位有关建设工程质量

监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格

签发有关质量监督文件。

229.石专墙的水平灰缝厚度和竖向缝宽度一般不低于()。

A、6mm

B、8mm

C、10mm

D、12mm

正确答案：B

230.属于非膨型防火材料的是()

A、超薄型防火涂料

B、薄型防火涂料

C、厚型防火涂料

D、有机防火堵料

正确答案：C

231.根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是()。

A、风险识别一风险评估一风险应对一风险监控

B、风险计划一风险分析一风险评估一风险应对

C、风险识别一风险分析一风险应对一风险监控

D、风险规划一风险评估一风险自留一风险转移

正确答案：A

解析：项目风险管理应包括下列程序:风险识别;风险评估;风险应对;

风险监控。

232.为了提高项目按期竣工的“S”型曲线编制成本计划时，可以采

取的做法是()。

A、非关键线路上的工作都按最迟时间开始

B、所有工作都按最早时间开始

C、施工成本大的工作按最迟时间开始

D、人工消耗量大的工作按最早时间开始

正确答案：B

A、民商法

B、行政法

C、经济法

D、社会法

正确答案：A

233.工程监理实施细则应在工程施工开始前编制完成,并必须经()批

准

A、专业监理工程师

B、总监理工程师

C、监理单位技术负责人

D、业主代表

正确答案：B

234.下列组织工具中，能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人

员之间指令关系的是()。

A、任务分工表

B、组织结构模式

C、工作流程组织

D、项目结构模式

正确答案：B

235.单位工程施工组织设计中，平面布置图表达的内容不包括()。

A、临时设施

B、施工方案

C、搅拌站

D、施工道路

正确答案：B

236.建设工程施工过程，可能会出现不利的地质条件(如地勘未探明

的软弱层)而使施工进度延误、成本增加,这种风险属于()。

A、经济与管理风险

B、组织风险

C、工程环境风险

D、技术风险

正确答案：C

237.根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为

原则，照度不应超过最低照度的()。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

正确答案：B

238.关于编制项目管理工作任务分工的说法，正确的是O。

A、项目各参与方应编制统一的项目管理任务分工表

B、首先要明确项目经理的工作任务

C、已经确定的工作任务表在项目实施过程中不能调整

D、需要明确各工作部门的工作任务

正确答案：D

解析：A选项错误，项目各参与方都应该编制各自的项目管理任务分

工表；B选项错误，为了编制项目管理任务分工表，首先应对项目实

施的各阶段的费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、合同

管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解;C选项错误，

在项目的进展过程中，应视必要性对工作任务分工表进行调整。

239.关于建筑工程竣工验收备案的说法,正确的是()。

A、在境外投资的项目也应进行备案

B、自工验收合格之日起15d内备案

C、应在工程所在地政府监督部门备案

D、应由施工单位办理竣工备案手续

正确答案：B

240.保证合同的当事人为0。

A、债权人与保证人

B、债权人与债务人

C、债务人与保证人

D、保证人与被保证人

正确答案：A

241.关于对承包人索赔文件审核的说法,正确的是()。

A、监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时转交发包人,监理

人无权要求承包人提交原始记录

B、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28

天内完成赔付

正确答案：C

242.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当

办理()

A、乡村建设规划许可证

B、乡村建设工程规划许可证

C、乡村建设用地规划许可证

D、土地性质变更登记手续

正确答案：A

243.某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现

质量未达到合同约定的要求,则关于全部剥露、返工的费用和工期处

理的说法,正确的是()。

A、费用和工期损失全部由承包商承担

B、费用和工期损失全部由业主承担

C、费用由承包商承担,工期给予顺延

D、费用由业主承担，工期不顺延

正确答案：A

244.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在

()以上。

A、-5℃

B、5℃

C、10℃

D、15℃

正确答案：B

245.招标人通过媒体发布招标公告,或向符合条件的投标人发出招标

文件,此为()o

A、要约

B、要约邀请

C、承诺

D、承诺生效

正确答案：B

246.由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常

称为()。

A、法律形式

B、法律体系

C、法律规范

D、法律部门

正确答案：B

247.在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝

土技术，属于0的因素

A、环境

B、方法

C、材料

D、机械

正确答案：B

248.建设工程项目的实施阶段不包括()。

A、设计阶段

B、设计准备阶段

C、决策阶段

D、保修阶段

正确答案：C

249.某钢筋混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面,经调查

分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题一般的处

理方式是()。

A、加固处理

B、修补处理

C、返工处理

D、不作处理

正确答案：B

250.施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制

方法是()。

A、量价分离

B、包于控制

C、预算控制

D、跟踪检查2

正确答案：A

251.根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是()。

A、由于发包人原因引起的暂停施工,承包人有权要求延长工期和(或)

增加费用，但不得要求补偿利润

B、发包人原因造成暂停施工,承包人可不负责暂停施工期间工程的保

护

C、因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时,承包人可以先暂停施工,

并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

D、施工中出现一些意外需要暂停施工的,所有责任由发包人承担

正确答案：C

252.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(20H

年版)，对有抗震设防要求的结构，当设计无具体要求时，对一、二、三

级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋最大

力下总伸长率不应小于()。

A、8%

B、9%

C、10%

D、11%

正确答案：B

253.地下工程防水等级分为()。

A、二级

B、三级

C、四级

D、五级3

正确答案：C

254.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土量的底模及支架时,其混凝土

强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的()。

A、50%

B、75%

C、85%

D、100%

正确答案：B

255.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分

析;②调查研究收集资料;③编制各层进度计划;④协调各层进度计划

的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步

骤是()。

A、①一③一④一②一⑤

B、①一④一②一⑤一③

C、②一③一①一④一⑤

D、②一①一⑤一③一④

正确答案：D

256.工程造价管理机构在确定计价定额中利润时,利润在税前建筑安

装工程费的比重可按不低于()且不高于()的费率计算。

A、4%,6%

B、5%,7%

C、6%,8%

D、5%,8%4

正确答案：B

257.建设工程项目供货方的项目管理主要在()阶段进行。

A、施工

B、设计

C、决策

D、保修

正确答案：A

258.工作流程组织所反映的组织系统中各项工作之间的逻辑关系是

一种()关系。

A、静态

B、动态

C、不确定性

D、非程序性

正确答案：B

259.关于花岗石特性的说法,错误的是()。

A、强度高

B、密度大

C、耐磨性能好

D、属碱性石材

正确答案：D

260.某双代号如下图(时间单位：天)，某关键线路有()条。

A、1

B、4

C、2

D、3

正确答案：B

261.为了保证工程质量,对重要建材的使用，必须经过()。

A、监理工程师签字,项目经理签准

B、总监理工程师签字

C、业主现场代表签准

D、业主现场代现签字、监理工程师签准

正确答案：A

262.下列功能房间中，