工程项目分包合同格式

工程项目分包合同格式合同编号：__________鉴于：2.总包商愿意将本项目的部分工程分包给乙方施工，乙方愿意接受分包并按约定完成施工任务；3.双方为明确分包工程的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与工程概况1.1本合同分包范围包括：________________（具体分包工程内容）。1.2工程地点：________________。1.3工程规模：________________。1.4工程质量标准：按照《建设工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及相关专业验收规范执行。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主授权总包商在合同签订后____个工作日内向乙方支付预付款，预付款金额为合同总价款的____%。2.3剩余款项按照工程进度，业主按乙方的工程进度报告和总包商的确认进行支付。具体支付时间及比例为：（1）工程进度达到____%，支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%，支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的____%。2.4乙方开具等额的正规发票，业主按约定时间支付。第三条合同履行3.1乙方应按照合同约定的范围、规模、质量标准完成施工任务，并承担分包工程的安全、环保、质量、进度等责任。3.2乙方应遵守国家法律法规及施工现场的规章制度，服从总包商的现场管理。3.3乙方应严格按照设计文件和施工图纸施工，确保分包工程与总包工程协调一致。3.4乙方应承担分包工程所需的人力、物力、财力等各项投入，并自行负责分包工程的人员伤亡损失。3.5乙方应确保分包工程在合同约定的工期内完成，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程变更与调整4.1因设计变更、工程量增减等导致分包工程范围、规模、质量标准、工期等发生变化的，双方应协商确定变更后的合同价款。4.2双方应就变更事项签订补充协议，作为本合同的组成部分。第五条违约责任5.1乙方未按约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任，赔偿业主和总包商的损失。5.2乙方未按约定质量标准施工的，应承担返工、维修、赔偿等责任。5.3业主未按约定时间支付合同款项的，应支付滞纳金，并承担赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且乙方提交完整工程资料之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.《建设工程施工合同》（合同编号：__________）2.分包工程设计文件和施工图纸3.分包工程量清单4.工程进度报告5.工程质量验收标准6.乙方资质证明文件7.支付凭证及发票8.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成分包工程的，视为违约。2.乙方未按约定质量标准施工的，视为违约。3.业主未按约定时间支付合同款项的，视为违约。4.双方未按约定履行合同义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.业主：指合同中一方，负责委托工程项目的实施。2.分包商：指合同中另一方，负责接受并完成分包工程。3.总包商：指承担施工总承包的单位。4.分包工程：指总包商将其承担的工程项目部分工作委托给分包商完成的工作。5.工程进度：指工程项目按计划完成的程度。6.工程质量：指工程项目满足规定要求的标准。7.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，并对乙方进行进度催促和监督。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，直至符合质量要求。3.合同款项支付纠纷：解决办法：查阅合同条款，按照约定支付款项，如有争议协商解决或依法解决。4.设计变更和工程量增减：解决办法：签订补充协议，明确变更后的合同