风力发电施工合同备案说明_第1页
风力发电施工合同备案说明_第2页
风力发电施工合同备案说明_第3页
风力发电施工合同备案说明_第4页
风力发电施工合同备案说明_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

风力发电施工合同备案说明合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为风电项目的业主,乙方为风电项目的施工方,双方为了共同完成风电项目的施工任务,明确双方的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________风电项目1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________二、合同价格2.1本合同的价格为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交工程预算,甲方在收到预算后__________日内予以确认。2.3工程款的支付按照双方约定的进度支付。三、施工期限3.1乙方向甲方承诺,本工程的施工期为__________个月,自合同签订之日起计算。3.2乙方若因自身原因导致施工期延误,应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工,确保工程质量。4.2工程验收不合格的,乙方应无条件进行整改,直至达到验收标准。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方应按照合同约定支付工程款,确保乙方的施工进度和质量。5.2乙方应按照合同约定进行施工,确保工程的安全、质量和进度。5.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件和必要的协调支持。5.4乙方应遵守现场的管理规定,确保施工安全。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为合同金额的__________%。6.2甲方未按照合同约定支付工程款的,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款的__________%。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议,双方应通过友好协商解决。7.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份。8.2本合同的修改和补充必须以书面形式进行,经双方确认后具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.工程预算2.施工图纸3.验收标准4.安全规范5.协调支持文件6.施工进度计划7.支付凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.乙方未按照合同约定完成工程,包括但不限于工程质量不达标、施工进度严重延误等。2.甲方未按照合同约定支付工程款,包括但不限于延迟支付、部分或全部拖欠工程款等。3.甲方未提供乙方施工所需的现场条件或必要的协调支持,导致施工无法正常进行。4.乙方违反现场管理规定,导致施工安全事故发生。三、法律名词及解释:1.风电项目:指利用风力发电的技术和设备进行发电的项目。2.施工方:指负责风电项目的施工建设和管理的乙方。3.业主:指风电项目的投资方和甲方。4.工程预算:指根据工程设计和施工方案编制的工程费用计划。5.违约金:指一方未履行合同约定义务时,应支付给另一方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:乙方应制定合理的施工计划,并提前通知甲方,以便甲方协调相关资源。2.工程质量问题:乙方应按照验收标准进行施工,甲方应加强对工程质量的监督。3.工程款支付问题:甲方应按照合同约定的进度支付工程款,如有延迟,应支付违约金。4.现场条件不满足:甲方应确保提供乙方施工所需的现场条件,如无法满足,双方应进行协商解决。5.安全事故发生:乙方应严格遵守现场管理规定,甲方应加强对施工现场的安全监管。五、所有应用场景

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论