标准施工合同与合同范例

标准施工合同与合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发包方”）：

法定代表人（或负责人）：____________________

住所地：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

法定代表人（或负责人）：____________________

住所地：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

鉴于：

1.发包方拟进行____________________项目的施工建设，需要承包方提供____________________服务；

2.承包方具备相应的资质和能力，愿意为发包方提供上述服务。

双方经友好协商，就上述事宜达成如下协议：

一、合同内容

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：____________________

5.工程质量：____________________

6.工程造价：____________________

二、合同履行

1.承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成工程的施工建设任务；

2.发包方应按照合同约定的时间、数量、质量等要求，向承包方支付工程款；

3.双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务。

三、违约责任

1.任何一方违反合同约定，导致工程延期、质量不符合要求或造成其他损失的，应承担相应的违约责任；

2.发包方未按合同约定支付工程款的，应向承包方支付违约金，违约金按每日____________________计算；

3.承包方未按合同约定完成工程任务的，应向发包方支付违约金，违约金按每日____________________计算。

四、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目施工图纸；

2.相关技术规范；

3.其他有关文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发包方”）：

法定代表人（或负责人）：____________________

住所地：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

法定代表人（或负责人）：____________________

住所地：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：

法定代表人（或负责人）：____________________

住所地：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

鉴于：

1.发包方拟进行____________________项目的施工建设，需要承包方提供____________________服务，并委托监理方进行工程质量、进度、安全等方面的监督管理；

2.承包方具备相应的资质和能力，愿意为发包方提供上述服务；

3.监理方具备相应的资质和能力，愿意接受发包方的委托，对工程进行监督管理。

双方经友好协商，就上述事宜达成如下协议：

一、合同内容

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：____________________

5.工程质量：____________________

6.工程造价：____________________

二、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程；

2.甲方有权要求承包方提供工程进度报告、质量检测报告等相关资料；

3.甲方有权要求监理方对工程进行监督管理，确保工程质量、进度、安全等符合要求；

4.甲方有权要求承包方和监理方按照合同约定履行各自的权利和义务；

5.甲方有权根据监理方的报告，对承包方的施工行为进行监督和指导；

6.甲方有权在必要时对工程进行停工、整改或追加投资等决定。

三、乙方的权利与义务

1.承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成工程的施工建设任务；

2.承包方应按照甲方要求提供工程进度报告、质量检测报告等相关资料；

3.承包方应服从监理方的监督管理，按照监理方的意见进行施工；

4.承包方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任；

5.承包方应按照合同约定支付监理费用。

四、监理方的权利与义务

1.监理方有权对工程进行质量、进度、安全等方面的监督管理；

2.监理方有权要求承包方和甲方按照合同约定履行各自的权利和义务；

3.监理方有权要求承包方提供工程进度报告、质量检测报告等相关资料；

4.监理方有权对承包方的施工行为进行监督和指导；

5.监理方应按照合同约定向甲方提交监理报告。

五、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金按每日____________________计算；

2.承包方施工过程中发生质量事故，应承担全部责任，赔偿甲方因此遭受的损失；

3.监理方未能履行监督管理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的责任；

4.甲方未按合同约定支付工程款的，应向承包方支付违约金，违约金按每日____________________计算。

六、合同解除

1.发包方有权在承包方严重违约的情况下，解除合同；

2.乙方有权在甲方严重违约的情况下，解除合同；

3.监理方有权在甲方严重违约的情况下，解除合同。

七、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式三份，甲方、乙方、监理方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目施工图纸；

2.相关技术规范；

3.监理合同；

4.其他有关文件。

第三方介入的意义和目的：

第三方监理方的介入，旨在确保工程的质量、进度和安全，维护甲方的合法权益，提高工程建设的整体管理水平。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目的投资主体，对工程的质量、进度和安全具有最终决定权，甲方的主导作用有助于确保项目的顺利进行，实现投资回报最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

法定代表人（或负责人）：____________________

住所地：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

法定代表人（或负责人）：____________________

住所地：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

第三方（以下简称“监理单位”）：

法定代表人（或负责人）：____________________

住所地：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

鉴于：

1.业主拟进行____________________项目的施工建设，需要施工单位提供____________________施工服务；

2.施工单位具备相应的资质和能力，愿意为业主提供上述施工服务；

3.监理单位具备相应的资质和能力，愿意接受业主的委托，对施工过程进行监理。

双方经友好协商，就上述事宜达成如下协议：

一、合同内容

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：____________________

5.工程质量：____________________

6.工程造价：____________________

二、乙方的权利与义务

1.施工单位有权要求业主按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工条件；

2.施工单位有权要求监理单位对施工过程进行监理，确保施工质量、进度和安全；

3.施工单位有权要求业主按照合同约定支付工程款；

4.施工单位应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；

5.施工单位应按照监理单位的指示进行施工，确保施工质量符合要求；

6.施工单位应承担因自身原因导致的施工延误、质量不合格等责任；

7.施工单位有权在工程变更、不可抗力等因素影响下，要求合同工期和工程款的调整。

三、甲方的权利与义务

1.业主有权要求施工单位按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；

2.业主有权要求监理单位对施工质量、进度、安全进行监督，确保施工符合要求；

3.业主有权要求施工单位提供施工进度报告、质量检测报告等相关资料；

4.业主应按照合同约定的时间、数量、质量等要求向施工单位支付工程款；

5.业主应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、场地、材料等；

6.业主应承担因自身原因导致的施工延误、质量不合格等责任；

7.业主应在工程变更、不可抗力等因素影响下，与施工单位协商解决合同调整问题。

四、监理单位的权利与义务

1.监理单位有权对施工过程进行监理，确保施工质量、进度和安全；

2.监理单位有权要求施工单位和业主按照合同约定履行各自的权利和义务；

3.监理单位有权要求施工单位提供施工进度报告、质量检测报告等相关资料；

4.监理单位有权对施工单位的施工行为进行监督和指导；

5.监理单位应按照合同约定向业主提交监理报告。

五、违约责任

1.施工单位未按合同约定完成施工任务的，应向业主支付违约金，违约金按每日____________________计算；

2.业主未按合同约定支付工程款的，应向施工单位支付违约金，违约金按每日____________________计算；

3.监理单位未能履行监理职责，导致施工质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的责任。

六、合同解除

1.业主有权在施工单位严重违约的情况下，解除合同；

2.施工单位有权在业主严重违约的情况下，解除合同；

3.监理单位有权在业主严重违约的情况下，解除合同。

七、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行