2024年一级建造师之一建工程法规考试题库附参考答案【培优a卷】

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库

第一部分单选题（300题）

1、按照《安全生产许可证条例》的规定，负责地方建筑施工企业安全

生产许可证颁发和管理的部门是（）。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门

D.省、自治区、直辖市发改委

【答案】：A

2、我国《安全生产法》规定，某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危

险时，停止作业并撤离现场，这是从业人员所具有的（）。

A.应急处理权

B.拒绝作业权

C.紧急避险权

D.回避求救权

【答案】：C

3、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订

立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

【答案】：A

4、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可

转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履

行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间

该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是

（）O

A.丙应对此承担损害赔偿责任

B.乙应赔偿甲的损失

C.甲应对此承担损害赔偿责任

D.乙应赔偿丙的损失

【答案】：C

5、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手

续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

6、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该

抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押

登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，

若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

I）.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部

分由债务人清偿

【答案】：D

7、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A.工程竣工验收备案表一式三份，1份由建设单位保存，2份留备案机关

存档

B.建设单位未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处2

万元以上20万元以下的罚款

C.工程竣工验收之日起5日内，由建设单位向备案机关提交工程质量监

督报告

D.建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内办理备案

【答案】：D

8、质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归（）

所有。

A.质权人

B.第三人

C.出质人

D.债务人

【答案】：C

9、下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是（）。

A.火灾

B.地震

C.原子裂变

I）.爆炸

【答案】：C

10、根据《团体标准管理规定（实行）》进一步规定，关于工程建设

团体标准的说法正确的是（）。

A.团体标准应当符合相关的法律法规的相关要求，可以与国家有关产

业政策相抵触

B.可以利用团体标准实施妨碍服务自由流通等排除、限制市场竞争的

行为

C.团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求

D.国家鼓励社会团体制定高于强制性相关技术要求的团体标准

【答案】：C

11、《绿色施工导则》规定，力争施工中非传统水源和循环水的

（）O

A.再利用量大于20%

B.再利用量大于30%

C.节约量大于20%

D.节约量大于30%

【答案】：B

12、甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，

设计费为100万元，定金为设计费的25%。发包方已支付定金。如果

乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）o

A.20万

B.25万

C.45万

I).50万

【答案】：C

13、关于规划许可证的说法正确的是（）。2018真题

A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B.出让土地的建设民地规划许可证由县级以上人民政府审批

C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请

办理

【答案】：D

14、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合

同，称为（）。

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

【答案】：B

15、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合

同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、

设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收

合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则

该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。

A.2007年7月2日

B.2007年6月5日

C.2007年6月8日

D.2007年6月20日

【答案】：B

16、按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按

()履行。

A.订立合同时履行他的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行他的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

【答案】：B

17、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依

法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门

()O

A.可以收取费用

B.不能收取费用

C.如需组织专家论证，可收取费用

D.如需现场查验，可收取费用

【答案】：B

18、关于保证责任的说法，正确的是()。

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保

证责任的为连带责任保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担

保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届

满前六个月

【答案】：C

19、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让

给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割

机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切

割机的交付方式为（）o2017

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

1）.占有改定

【答案】：C

20、某采石场将本应发给建筑公司的2001碎石发给了某路桥公司，但

采石场向路桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针

对这一法律事实，下列说法正确的是（）。

A.路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还

B.路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要

求支付保管费用

C.路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费

用

D.基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支

付保管费用

【答案】：I)

21、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()o

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】：B

22、根据《建筑法》的规定，下列关于发包的说法中，正确的是

()O

A.建设工程只能实行招标发包

B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包

给一个工程总承包单位

C.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分

为若干部分发包给几个承包单位

I).发包单位可以将建设工程肢解发包

【答案】：B

23、关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原

合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

【答案】：B

24、各类施工作业需要排水的，由（）申请领取排水许可证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.B或C都可以

【答案】：A

25、某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月

12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最

后时限为（）。

A.2009年4月1日

B.2009年6月1日

C.2009年3月12日

I）.2009年6月12日

【答案】：B

26、根据《建筑法》，应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、

排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主

体是（）。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：A

27、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列

情形中，可以同时担任两个以上工程项目负责人的是（）o

A.合同约定工程已完工

B.因非承包方原因致使项目停工时间为120天

C.两个项目均为小型项目

D.同一个项目的相邻分段发包

【答案】：D

28、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定

甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

I）.土地所有权

【答案】：B

29、关于保证责任的表述中，不正确的是（）。

A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债

权的费用

B.保证期间，保证人对未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人继续承担

保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当

对全部债务承担责任

【答案】：B

30、某施工企业于2002年承建单位办公楼，2003年4月竣工验收合格

并交付使用。2008总5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修

期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

【答案】：C

31、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证或

者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，对建设单位

处（）的罚款。

A.合同价款1%以上2%以下

B.1万元以上3万元以下

C.合同价款5%以上1096以下

D.5万元以上10万元以下

【答案】：A

32、关于企业资质的说法，不正确的是（）。

A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质

B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人

的承诺直接作出行政批准决定

C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更

的，应当在工商部「办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续

D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑

业资质等级

【答案】：C

33、（2019年真题）关于行政复议的说法，正确的（）

A.行政复审机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出

具体行政行为

B.行政复议一律采生书面审查办法

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，在依法决定撤销

具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿

【答案】：A

34、陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方

法，下列选项正确的是（）o

A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解

B.陈某可提请仲裁，但在此后不能提起诉讼

C.陈某可直接向法院起诉

D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁

【答案】：D

35、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正

确的是（）。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人

无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

I）.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

【答案】：D

36、下列权利中，不属于物权的是（）。

A.抵押权

B.房屋产权

C.房主的租金

D.建设用地使用权

【答案】：C

37、某生产经营单位负责人未依法履行安全生产管理职责导致人员伤

亡，事故发生后该负责人被处以上一年年收入40%的罚款，则该事故级别

是（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】：B

38、关于城市建设维护税的说法，正确的是（）o

A.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳

税义务人

B.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税

额为计税依据

C.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳

D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人，不是城市维护建设税的纳

税义务人

【答案】：A

39、某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工

单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申

请执行的期限不得迟于（）。

A.2006年9月1日

B.2006年12月1日

C.2007年3月1日

D.2007年6月1日

【答案】：B

40、下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。

A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息

B.企业的信用档案信息无需向全社会公示

C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案

D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合

同履约等

【答案】：D

41、下列不属于承租人的主要义务的是（）。

A.支付租金

B.恰当使用租赁物

C.妥善保管租赁物

【）.保证无第三人对租赁物主张权利

【答案】：I）

42、当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另

有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起（）个月内提

出。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：D

43、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，部分使用政

府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。

（2015）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A

44、关于租赁合同的说法，正确的是（）o

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生

效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：A

45、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设

行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.15天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】：A

46、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包

合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方

因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列

关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与冲裁协议效力没有相关性

【答案】：D

47、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

【答案】：C

48、某施工单位租比大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，

但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了

出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工

单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的

是（）。

A.施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同

B.出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同

C.该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同

D.该出租合同因违反强制性规定而无效

【答案】：D

49、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，各类施工作业需

要排水的，（）o

A.由施工单位申请领取排水许可证

B.排水许可证期限可以超过施工期限

C.施工单位不得擅自加压排放污水

D.城镇排水主管部二可以收取排水许可费用

【答案】：C

50、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5

年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，

正确的是（）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承

担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工

程款

D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

51、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的

是（）。

A.劳动关系存续期同因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的

限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以

向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

52、订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于

（）O

A.双务法律行为

B.双方法律行为

C.要式法律行为

D.诺成法律行为

【答案】：C

53、某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进

行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的（）能力进行审查。

A订立合同

B.履行合同

C.民主管理

I）.带资施工

【答案】：B

54、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）o2017

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条

例》

【答案】：A

55、某施工企业有60名从业人员。根据《安全生产法》，该企业在安

全生产管理方面应当（）。

A.配备专职安全生产管理人员

B.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

C.配备兼职安全生产管理人员

D.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

【答案】：B

56、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质

量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是

（）

A.建筑施工企业与洼靠个人承担连带赔偿责任

B.挂靠的个人承担全部责任

C.建筑施工企业承担全部责任

I）.建筑施工企业与哇靠个人按比例承担责任

【答案】：A

57、《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（）

个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、

县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。

A.2

B.3

C.4

D.6

【答案】：D

58、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误

的是（）o

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处

10万元以上20万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担

相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并

承担鉴定及维修费生

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质

许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果

的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：B

59、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】：A

60、关于所有权的权能，下列说法正确的是（）。

A.占有权只能由所有人享有

B.财产所有权的权能只包括占有权、使用权、收益权、处分权

C.要想享有收益权，就必须行使对物的使用权

D.占有权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心

【答案】：B

61、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支

付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A.抵押权

B.质押权

C.抵消权

D.留置权

【答案】：D

62、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问

题的解释》规定，区设计变更导致建设工程的质量或者质量标准发生

变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以（）。

A.参照争议发生时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标

准结算

B.参照争议发生时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准结

算

C.参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方

法或者计价标准结算

D.参照签订建设工程施工合同时当地物价主管部门发布的计价方法或

者计价标准结算

【答案】：C

63、关于招标文件的说法，正确的是()。(2016)

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标

文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止

时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】：C

64、下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是()。

A.22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dB(A)

B.6:00至22:00之间噪音控制在70dB(A)

C.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界

D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dB(A)

【答案】：D

65、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）。

A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况

D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

【答案】：C

66、法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付

款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款办议,

但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）o

A.乙可以向法院另行起诉

B.乙可以申请法院恢复执行

C.该执行已经终结

I）.乙可以提起审判监督程序

【答案】：B

67、关于建设项目不符合强制性节能标准的说法，正确的是（）。

A.已开工建设的，应当责令限期整改

B.已开工建设的，应当责令调整施工方案

C.已建成的，可以正常使用

D.已建成的，不得使用

【答案】：D

68、《建筑法》规定，建筑施工企业超越本单位资质等级承揽工程的,

责令停止违法行为，处以罚款；情节严重的，可（）。

A.给以严重警告

B.予以取缔

C.吊销营业执照

I）.吊销资质证书

【答案】：D

69、下列内容不属于我国法律规定的行政处罚方式的是（）。

A.警告

B.罚金

C.没收非法所得

D.行政拘留

【答案】：B

70、下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据

此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不孑批准

【答案】：C

71、下列工程可以适用联合共同承包的项目是（）。

A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程

B.投资主体众多的建筑工程

C.投资风险较大的建筑工程

【）.建设周期短的建筑工程

【答案】：A

72、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期

限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则

承担该工程维修责任的是（）。（2016）

A.施工企业

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

【答案】：A

73、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规

定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向（）请假。

A.工程项目的建设单位

B.建筑施工企业总经理

C.建筑施工企业总工程师

D.建筑施工企业主管副总经理

【答案】：A

74、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、

建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。

A.监理工程师

B.项目经理

C.总监理工程师

D.施工单位技术负责人

【答案】：A

75、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照

（）的单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级低

B.资质等级高

C.任一资质等级

D.中间等级

【答案】：A

76、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正

确的是（）。2020年

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越

决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者

争议发生后，协商成立争议评审组

【答案】：B

77、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手

续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

78、建设项目可能产生环境噪声污染的，（）必须提出环境影响报

告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境

保护行政主管部门批准。

A.施工单位

B.建设单位

C.公安机关

D.监理单位

【答案】：B

79、下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件

和资料是（）。

A.施工承包合同

B.工程监理合同

C.工程规划许可证

I）.工程施工许可证

【答案】：D

80、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门

应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部

n,注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在（）个工作日内

作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

81、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，

由（）人民法院管辖。

A.最先立案的

B.共同上一级法院指定的

C.被告最先提交书面答辩状的

D.最先收取案件受理费的

【答案】：A

82、根据《劳动合同法》劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工

作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前

（）以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：D

83、2006年5月8日合同中约定的某种条件成就，则当事人一方通知

对方合同被解除，这属于（）。

A.约定解除合同

B.法定解除合同

C.地点解除合同

D.期限解除合同

【答案】：A

84、质押担保因质物的不同可分为（）。

A.动产质押和权利质押

B.不动产质押和动产质押

C.权利质押和义务质押

D.财产质押和人身质押

【答案】：A

85、建设单位和施工单位签订施工合同，合同在A市签订，工程项目

在B市，后因为工程款的支付问题，施工单位欲提起诉讼，应向

（）法院提出。

A.建设单位所在地

B.施工单位所在地

C.A市

I）.B市

【答案】：D

86、下列法律事实中，属于法律行为的是（）。

A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停

B.地基开挖时发现文物而改变设计方案

C.发生非典疫情致使施工进度延迟

D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工

【答案】：D

87、承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生

的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁（注，上海地区有两家仲裁委员

会）。那么，下列说法中正确的是（）。

A.该约定意思表示明确，有效

B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁

C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效

D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼

【答案】：B

88、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价

给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单

位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的

是（）。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.执行本案的仲裁裁决，由建设单位所在地的基层人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院

管辖

D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程所在地的中级人民法院管辖

【答案】：D

89、下列哪一项不属于撤销安全生产许可证的情形（）。

A.超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.安全生产许可证颁发机关发现企业不再具备安全生产条件的

C.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证的

【答案】：B

90、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程

款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施

工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。

2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付

工程欠款及利息。则利息起算日为（）。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

【答案】：D

91、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目

负责人的，其所签署的工程文件（）。

A.无效

B.有效

C.在工程质量合格的前提下有效

D.经监理工程师认可才有效

【答案】：A

92、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动

事故现场物件需满足的条件是（）o

A.抢救财产的需要

B.疏通交通的需要

C.经项目负责人同意

D.保证移动物件人员的安全

【答案】：B

93、在某一委托代理事项中，代理人A知道被委托代理的事项违法仍

然进行代理活动，或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表

示反对的，由（）。

A.被代理人B自行承担责任

B.代理人A独立承担责任

C.被代理人B和代理人A负连带责任

D.代理人A和被代理人B承担按份责任

【答案】：C

94、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

I）.保证本企业安全生产投入的有效实施

【答案】：D

95、某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与

开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产

权利为（）。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权

【答案】：B

96、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，

建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简

称备案机关）报送竣工验收备案文件。其中，工程竣工验收备案表一式

两份，分别保存在（）o

A.建设单位和备案机关

B.建设单位和设计单位

C.建设单位和施工单位

D.设计单位和备案机关

【答案】：A

97、下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章

B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章

C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章

D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

【答案】：B

98、根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部

分项工程安全管理的通知》，超过一定规模的危险性较大工程施工，施

工企业负责人应当（）。

A.组织单位验收

B.带班检查

C.委派人员监督

D.制定安仝施工措施

【答案】：B

99、法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归

其所有，法院无权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由

成立，此时应由（）批准中止执行。

A.执行员

B.执行庭庭长

C.审判委员会

D.法院院长

【答案】：D

100、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）。

A.行政法规

B.单行条例

C.部门规章

I）.法律

【答案】：A

101、李某日工资200元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作

需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李

某（）元年假工资。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】：D

102、某材料供应商由于自身原因，没有按照合同约定及时提供原材料,

给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应该承担（）。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.停止侵权

【答案】：B

103、根据我国《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解

除权的是（）o

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤

离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延

【答案】：D

104、生产经营单位使用涉及生命安全.危险性较大的特种设备，必须

按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检脸合格，申请安全使用证

D.健立专门安全管理制度，定期检测评估

【答案】：A

105、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之

前，应当按照有关规定办理（）。（2016）

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

【答案】：D

106、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙

将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。

乙厂商便通知丙公亘中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列

说法中错误的是（）。

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

【答案】：B

107、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个

月内申请续展注册。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D

108、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应

当具备的条件是（）。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合

格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资

格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理

人员

【答案】：C

109、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人

王某失足坠落沟槽内摔伤。该施工单位对王某需承担的责任是（）

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

110、根据《建设工程质量管理条例》，以下对施工单位质量责任和义

务的正确表达是（）

A.施工单位不得转包和分包所承揽的工程

B.施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程

C.施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D.对涉及结构安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量

检测单位进行检测

【答案】：B

11k需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包

括（）。

A.起重吊装工程

B.地下暗挖工程

C.爆破工程

D.大模板工程

【答案】：B

112、施工单位在工程施工中不必进行见证取样和送检的是（）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

C.用于分隔墙的混凝土小型砌块

D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

【答案】：C

113、关于确定中标人的说法，正确的是（）o2017

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定

排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

114、施工企业向建没单位出具质量保修书的时间是（）o

A.提交工程竣工验收报告时

B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内

C.工程竣工验收合格之日

D.自工程竣工验收合格之日起30日内

【答案】：A

115、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买

乙水泥厂的水泥1000t,并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司

没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）。

A.这1万元定金归乙水泥厂所有

B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

I）.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

【答案】：C

116、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大

型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《民法典》，该

合同属于（）合同。

A.施工承包

B.承揽

C.信托

D.委托

【答案】：B

117、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）o

A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管

辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，

并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并

对建设单位和施工单位共同处以工程价款5*的罚款

C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工

许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工

许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款

【答案】：A

118、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）o

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

【答案】：C

119、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该

合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合

同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那

么，丙公司承担保证责任的方式应为（）o（2015真题）

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

I）.无效保证

【答案】：A

120、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包

单位物资材料无法及时进场而停工数日，事后乙分包单位应提出（）

主张来切实保护自己合法权益。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求确认物权

D.请求赔偿损失

【答案】：D

121、著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受

限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时间限制，

体现了知识产权的（）特征。

A.具有人身权和财产权的双重性质

B.专有性

C.地域性

D.时间性

【答案】：D

122、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格

为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主

张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，

正确的是（）o

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

I）.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B

123、2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以

赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人

建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，

则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日

B.2008年1月1日

C.2012年1月1日

D.2011年1月1日

【答案】：D

124、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为

（）o

A.综合资质、专业资质和劳务资质

B.综合资质、行业资质和劳务资质

C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质

D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

【答案】：A

125、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工

合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。

A.合同备案

B.评标委员会提交评标报告

C.中标通知发出

I）.发包人确定中标人

【答案】：C

126、劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）年以上的固定期

限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务

派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支

付报酬。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B

127、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】：C

128、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.询价

【答案】：A

129、关于总承包单/立将所承包的工程再分包给他人，取得建设单位认

可的方式，下列选项中说法正确的是（）。

A.必须在总承包合同中规定分包的内容

B.应当事先征得建设单位的同意

C.建设单位可以直接指定分包人

D.不得在总承包合同中规定分包的内容

【答案】：B

130、甲、乙两个公司组成联合体承包了一栋高档写字楼工程的施工

总承包业务，工程中因乙公司的原因发生了事故给业主造成了10万元

的损失，对此正确的处理方式应当是（）。

A.业主只能要求乙公司赔偿

B.业主如果要求甲公司赔偿，甲公司可以拒绝

C.甲企业不能拒绝业主的赔偿要求，但赔偿后可向乙企业追偿

I）.乙企业可以拒绝甲企业的追偿要求

【答案】：C

131、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法

（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

（2016）

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注

册

【答案】：A

132、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于

达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附

具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,

由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是（）。

A.土方开挖工程

B.模板工程

C.脚手架工程

D.高空作业工程

【答案】：D

133、甲仓库为乙单，立保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元。

后乙未能按约支付保管费用，则甲可以（）。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

【答案】：D

134、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

【答案】：A

135、某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟采用邀

请招标方式，此时必须经（）批准。

A.国务院发展计划部门

B.该省级发展计划部门

C.该省人民政府

D.该省建设行政主管部门

【答案】：C

136、根据我国民事诉讼法的规定，因（）提起的诉讼，属于专属管

辖的诉讼。

A.票据纠纷

B.涉外纠纷

C.不动产纠纷

1）.军人婚姻纠纷

【答案】：C

137、关于代理的说法，正确的是（）o2017

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部

民事责任

【答案】：A

138、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或者标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

【答案】：D

139、（）是指对国家行政机关工作人员的惩戒。

A.赔偿损失

B.刑事制裁

C.行政处分

D.行政处罚

【答案】：C

140、根据我国法律规定，关于土地所有权，表述正确的是（）o

A.土地所有权属于用益物权

B.城市市区和郊区的土地，属于国家所有

C.农村的土地，全部属于农民集体所有

D.宅基地、自留地和自留山，属于农民集体所有

【答案】：D

141、《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继续执

业的，延续注册的有效期为（）年。

A.1

B.2

C.3

1).5

【答案】：C

142、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是

（）O

A.施工单位与材料供应商订立合同

B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C.施工单位向材料供应商支付材料款

D.材料供应商向施工单位交付材料

【答案】：B

143、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定

不一致，下列确定适用方法，正确的是（）o

A.适用新的一般规定

B.适用旧的特别规定

C.既不适用新的一般规定，也不适用旧的特别规定，由国务院裁定

D.既不适用新的一般规定，也不适用旧的特别规定，由全国人大常委

会裁定

【答案】：C

144、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招

标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标

人订立书面合同

【答案】：C

145、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。

A.债权

B.所有权

C.担保物权

D.用益物权

【答案】：B

146、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投

标截止时间（）日前提出。

A.5

B.7

C.10

I）.20

【答案】：C

147、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原

设计单位或者（）提出设计方案。（2012）

A.其他设计单位

B.具有相应资质等级的设计单位

C.监理单位

D.装修施工单位

【答案】：B

148、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记

录信息的公布期限一般为（）。2018真题

A.3个月

B.6个月至3年

C.3个月至6个月

D.6个月至1年

【答案】：B

149、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A.重点是防治排放物污染

B.爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

【答案】：B

150、某工程发生安全事故，造成10人死亡,50人重伤,6000万元直接

经济损失,则该事故的等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】：C

15k关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是

()o

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委

员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规

由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务

委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县

的人大常委会予以公布

【答案】：D

152、李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排

李某从事的工作是()。

A.高处工作

B.矿山、井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业

【答案】：B

153、根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，应予批准注册的是

()。

A.赵某因工伤丧失了民事行为能力

B.孙某有两个执业专业，参加继续教育达到150学时，申请延续注册

C.周某申请在两个单位分别注册

D.李某已年满60岁但仍担任施工单位咨询顾问

【答案】：D

154、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现

质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处

理的说法，正确的是（）o

A.费用和工期损失全部由承包商承担

B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承田，工期给予顺延

D.费用由业主承担，工期不顺延

【答案】：A

155、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（）。

A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供

B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为

准

D.信用档案信息按有关规定向社会公示

【答案】：C

156、债权债务的概括转移的关键是（）。

A.转让人与承受人达成合同转让协议

B.原合同必须有效

C.原合同为双务合同

D.符合法定的程序

【答案】：A

157、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设

单位出具质量保修书的时间是（）o（2015真题）

A.竣工验收时

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收合格后

D.交付使用时

【答案】：B

158、《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业的规定,

理解正确的是（）。

A.安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的，安全生产许可证自

动延期

B.管理人员和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行1次安全

生产教育培训并考核合格

C.施工企业变更名称，应当在变更后15日内，办理安全生产许可证变

更手续

D.企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关

予以注销

【答案】：D

159、（2019年真题）根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确

的是（）。

A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决

B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院

申请

C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲

裁，不可以向人民法院起诉

D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决

【答案】：D

160、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟

应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出

定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

D.2个月

【答案】：A

161、建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。

A.领取工程规划许可证前

B.领取工程规划许可证时

C.领取施工许可证前

D.领取施工许可证后

【答案】：C

162、根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚,

承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）

A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定

【答案】：C

163、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的

约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。

后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发

公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。

(2015)

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

164、下列不属于行政处罚的是()o

A.警告

B.罚款

C.责令停产停业

D.拘役

【答案】：D

165、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是

()o(2014)

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委

员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规

由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务

委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县

的人大常委会予以公布

【答案】：D

166、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）（2012）

A.保险合同纠纷

B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷

D.票据纠纷

【答案】：C

167、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增

加，则（）。

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补