2024年度工程建设和施工合同标的及规定2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程建设和施工合同标的及规定本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同标的2.1工程规模2.2工程预算2.3工程时间表第三条施工要求3.1工程质量标准3.2工程材料要求3.3施工安全要求第四条合同价格4.1合同总价4.2付款方式4.3价格调整第五条工期延误5.1工期延期责任5.2工期延期处理第六条工程变更6.1工程变更条件6.2工程变更程序第七条违约责任7.1发包方违约7.2承包方违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1不可抗力12.2通知与送达12.3合同的附件第十三条合同的签署与备案13.1合同签署13.2合同备案第十四条合同的保管14.1合同正本保管14.2合同副本保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点工程地点位于省市县街道号，具体施工地点由甲方指定。1.4工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等，具体工程内容以甲方指定的工程图纸和工程量清单为准。第二条合同标的2.1工程规模工程规模为平方米，具体规模以甲方指定的工程图纸和工程量清单为准。2.2工程预算工程预算为人民币万元整，其中包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、税费等。2.3工程时间表工程预计开工日期为2024年X月X日，预计竣工日期为2024年X月X日。具体工程进度以甲方指定的工程进度计划为准。第三条施工要求3.1工程质量标准（1）土建工程应符合GB502032011《建筑施工质量验收规范》的要求；（2）安装工程应符合GB502422002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求；（3）装饰工程应符合GB502102018《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的要求；（4）园林绿化工程应符合GB508412012《园林绿化工程施工质量验收规范》的要求。3.2工程材料要求工程材料应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，并具有合格证明、检验报告等有效文件。3.3施工安全要求乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保施工现场的安全，防止事故的发生。同时，乙方应做好施工现场的环境保护工作，遵守施工现场的环保规定。第四条合同价格4.1合同总价合同总价为人民币万元整，其中包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、税费等。4.2付款方式甲方按照乙方实际完成工程量的70%进行进度付款，工程竣工验收合格后支付剩余的30%。4.3价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，经双方协商一致，可以对合同价格进行调整。第五条工期延误5.1工期延期责任如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金。5.2工期延期处理如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，双方应立即协商解决，必要时可签订补充协议。第六条工程变更6.1工程变更条件在合同履行过程中，如甲方要求对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并提供变更图纸、工程量清单等相关资料。6.2工程变更程序工程变更应经双方协商一致，并签订变更协议。变更协议应明确变更内容、变更价款、变更工期等相关事项。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至市仲裁委员会进行仲裁。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格且乙方支付完毕合同价款后失效。9.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、变更价款、变更工期等相关事项。9.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程竣工验收合格，乙方支付完毕合同价款；（2）双方协商一致提前终止合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕后五年止。第十一条其他条款11.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。11.2通知与送达双方之间的通知与文件送达，应采用书面形式，并由专人递送或邮寄。通知与文件自送达对方当事人时生效。11.3合同的附件本合同附件包括：工程图纸、工程量清单、材料设备清单、施工组织设计等。附件与合同具有同等法律效力。第十二条合同的签署与备案12.1合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效。双方应按照法律规定的要求签署合同正本和副本。12.2合同备案双方应在合同生效后30日内，将合同正本报送相关部门进行备案。第十三条合同的保管13.1合同正本保管合同正本由甲方保管，乙方保留合同副本。13.2合同副本保管合同副本由乙方保管，甲方保留合同副本。第十四条合同的解除14.1合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违反合同约定，对方有权解除合同；（3）依法应当解除的其他情形。合同解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并支付合同约定的违约金。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，由于第三方的原因导致合同无法正常进行，需要甲乙方协商解决的情况。第二条第三方介入的处理2.1甲乙方应在第三方介入情况发生后的10日内，协商确定第三方的责任，并采取相应措施，以保证合同的继续履行。2.2如果甲乙方无法协商确定第三方的责任，可以请求仲裁机构或人民法院进行裁决。第三条第三方责任限额3.1甲乙方应根据合同约定，明确第三方的责任限额。3.2如果合同中没有约定第三方的责任限额，甲乙方应根据实际情况，合理确定第三方的责任限额。第四条第三方支付4.1如果第三方介入导致甲乙方需要支付额外费用，甲乙方可按照合同约定，向第三方追偿。4.2如果合同中没有约定第三方支付，甲乙方可根据实际情况，向第三方追偿。第五条第三方介入的告知义务5.1如果甲乙方发现第三方可能介入合同履行，应及时告知对方。5.2如果甲乙方未及时告知对方，导致合同无法正常履行，应承担相应责任。第六条第三方介入的证据提供6.1如果甲乙方认为第三方介入了合同履行，应提供相关证据。6.2如果甲乙方无法提供相关证据，应承担相应责任。第七条第三方介入的解决方式7.1甲乙方应通过友好协商解决第三方介入的问题。7.2如果协商不成，甲乙方可以请求仲裁机构或人民法院进行裁决。第八条第三方介入的合同变更8.1如果第三方介入导致合同无法正常履行，甲乙方可以协商变更合同内容。8.2变更后的合同应经甲乙方签字盖章，具有法律效力。第九条第三方介入的合同解除9.1如果第三方介入导致合同无法正常履行，甲乙方可以协商解除合同。9.2解除合同后，甲乙方应按照合同约定，承担相应责任。第十条第三方介入的保密义务10.1甲乙方应对第三方介入的情况保密，不得泄露给无关第三方。10.2如果甲乙方泄露给无关第三方，应承担相应责任。第十一条第三方介入的法律责任11.1如果第三方介入导致合同无法正常履行，第三方应承担相应法律责任。11.2如果甲乙方未履行告知义务或提供证据，第三方不承担法律责任。第十二条第三方介入的赔偿责任12.1如果第三方介入导致甲乙方损失，第三方应承担相应赔偿责任。12.2如果甲乙方未履行告知义务或提供证据，第三方不承担赔偿责任。第十三条第三方介入的保险责任13.1如果第三方介入导致合同无法正常履行，第三方应承担相应保险责任。13.2如果甲乙方未履行告知义务或提供证据，第三方不承担保险责任。第十四条第三方介入的其他事项14.1如果第三方介入导致合同无法正常履行，甲乙方应协商解决其他相关事项。14.2如果甲乙方无法协商解决，可以请求仲裁机构或人民法院进行裁决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细描述：本附件包括工程的整体设计图纸、细部设计图纸、施工图纸等，用以指导工程的施工过程。图纸应符合国家标准和行业规定，并需经过相关部门的审核批准。附件二：工程量清单详细描述：本附件详细列出工程所需的材料、工程量及价格等信息，作为计算合同总价的基础。工程量清单应准确无误，如有错误，乙方应承担相应的责任。附件三：材料设备清单详细描述：本附件列出工程所需的主要材料和设备的名称、型号、规格、数量等信息。材料设备应符合国家相关标准和要求，并提供合格证明和检验报告。附件四：施工组织设计详细描述：本附件包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等，用以指导施工过程。施工组织设计应符合国家标准和行业规定，并需经过相关部门的审核批准。附件五：质量保修书详细描述：本附件包括工程质量保修的内容、保修期限、保修费用等。质量保修书应符合国家标准和行业规定，并需经过相关部门的审核批准。附件六：工程变更协议详细描述：本附件用于记录工程变更的内容、变更价款、变更工期等。工程变更协议应经甲乙方签字盖章，具有法律效力。附件七：违约金计算公式详细描述：本附件详细列出违约金的计算公式和计算方法。违约金计算公式应符合国家标准和行业规定，并需经过相关部门的审核批准。附件八：争议解决机构名录详细描述：本附件列出双方约定的争议解决机构，如仲裁机构、人民法院等。争议解决机构应具有合法资质，并能独立公正地处理争议。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；2.乙方未按照合同约定的时间支付合同价款；3.乙方使用不符合合同约定的材料、设备；4.乙方未按照施工图纸、施工组织设计施工；5.乙方未按照合同约定保密信息；6.甲方未按照合同约定的时间支付预付款、进度款；7.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件；8.甲方未按照合同约定提供设计图纸、技术资料等。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，甲方有权解除合同；2.违约行为导致合同无法履行，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金；3.违约行为导致合同无法履行，甲方有权要求乙方赔偿损失；4.违约行为导致合同无法履行，甲方有权要求乙方支付合同总价款的违约金；5.违约行为导致合同无法履行，甲方有权要求乙方按照实际损失赔偿。示例说明：如果乙方未按照合同约定的时间完成工程，属于违约行为。根据合同约定，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算公式为：合同总价款的0.5%。如果甲方未按照合同约定的时间支付进度款，属于违约行为。根据合同约定，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算公式为：应付款项的1%。全文完。2024年度工程建设和施工合同标的及规定1本合同目录一览1.合同标的1.1工程建设项目概述1.2施工内容和要求1.3工程量和工程质量1.4工程进度和时间表2.合同双方2.1甲方名称和联系方式2.2乙方名称和联系方式2.3丙方名称和联系方式（如有）3.合同金额和支付方式3.1合同总金额3.2支付方式和期限3.3进度款的支付比例和时间3.4最终验收合格后的支付4.施工要求和标准4.1施工材料和设备要求4.2施工工艺和操作规范4.3施工安全和环境保护要求4.4工程质量标准和验收标准5.合同履行和监督5.1甲方监督和检查权5.2乙方施工义务和责任5.3丙方协调和监督义务（如有）6.合同变更和解除6.1合同变更的条件和程序6.2合同解除的条件和后果7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任（如有）8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点和机构8.3诉讼地点和法院9.合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密信息的定义和范围10.2保密义务和期限10.3违约责任11.法律适用和争议解决11.1合同适用的法律法规11.2争议解决方式12.其他条款12.1合同的修改和补充12.2合同的转让和继承12.3合同解除后的处理13.附件和附录13.1合同附件清单13.2技术文件和设计图纸13.3其他重要文件14.签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3丙方签字盖章（如有）第一部分：合同如下：第一条合同标的1.1工程建设项目概述本合同项下的工程建设项目为：[具体项目名称]，位于[具体地理位置]，包括但不限于[具体工程内容]。1.2施工内容和要求乙方应按照本合同约定的施工内容和要求，完成所有施工工作。具体包括但不限于：（1）[具体施工内容1]；（2）[具体施工内容2]；（3）[具体施工内容3]；等。1.3工程量和工程质量乙方应按照甲方提供的工程量清单和相关技术规范进行施工，确保工程质量符合：[具体标准和要求]。1.4工程进度和时间表乙方应按照本合同约定的工程进度和时间表完成施工。具体工程进度和时间表如下：（1）[具体进度要求1]；（2）[具体进度要求2]；（3）[具体进度要求3]；等。第二条合同双方2.1甲方名称和联系方式甲方名称为：[甲方全称]，联系方式为：[甲方联系方式]。2.2乙方名称和联系方式乙方名称为：[乙方全称]，联系方式为：[乙方联系方式]。2.3丙方名称和联系方式（如有）丙方名称为：[丙方全称]，联系方式为：[丙方联系方式]。第三条合同金额和支付方式3.1合同总金额本合同的总金额为：[具体金额]，大写为：[大写金额]。3.2支付方式和期限甲方应按照本合同约定的支付方式和期限向乙方支付合同款项。具体支付方式和期限如下：（1）[支付方式1]；（2）[支付方式2]；（3）[支付方式3]；等。3.3进度款的支付比例和时间甲方应按照乙方完成的工程进度，向乙方支付进度款。具体支付比例和时间如下：（1）[支付比例1]；（2）[支付比例2]；（3）[支付比例3]；等。3.4最终验收合格后的支付本合同项下的工程经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付剩余款项：[剩余金额]，大写为：[大写金额]。第四条施工要求和标准4.1施工材料和设备要求乙方应按照本合同约定的施工材料和设备要求进行施工。具体要求如下：（1）[材料要求1]；（2）[材料要求2]；（3）[材料要求3]；等。4.2施工工艺和操作规范乙方应按照本合同约定的施工工艺和操作规范进行施工。具体要求如下：（1）[工艺要求1]；（2）[工艺要求2]；（3）[工艺要求3]；等。4.3施工安全和环境保护要求乙方应按照本合同约定的施工安全和环境保护要求进行施工。具体要求如下：（1）[安全要求1]；（2）[安全要求2]；（3）[安全要求3]；等。4.4工程质量标准和验收标准乙方应确保工程质量符合本合同约定的质量标准和要求。具体标准如下：（1）[质量标准1]；（2）[质量标准2]；（3）[质量标准3]；等。第五条合同履行和监督5.1甲方监督和检查权甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等情况进行监督和检查。5.2乙方施工义务和责任乙方应按照本合同的约定，全面履行施工义务，并承担相应的责任。5.3丙方协调和监督义务（如有）如合同中有丙方参与，丙方应负责协调和监督甲乙双方的施工工作，确保工程的顺利进行。第六条合同变更和解除6.1合同变更的条件和程序合同变更需经甲方、乙方和丙方（如有）协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除的条件和后果合同解除的条件和后果按照本合同约定的条款执行。具体如下：（1）[解除条件1]；（2）[解除条件2]；（3）[解除条件3]；等。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反本合同的约定，应承担违约责任，具体如下：（1）[甲方违约行为1]；（2）[甲方违约行为2]；（3）[甲方违约行为3]；等。8.2乙方违约责任乙方违反本合同的约定，应承担违约责任，具体如下：（1）[乙方违约行为1]；（2）[乙方违约行为2]；（3）[乙方违约行为3]；等。8.3丙方违约责任（如有）如合同中有丙方参与，丙方违反本合同的约定，应承担违约责任，具体如下：（1）[丙方违约行为1]；（2）[丙方违约行为2]；（3）[丙方违约行为3]；等。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同争议的解决方式为：[具体解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等]。9.2仲裁地点和机构如选择仲裁解决争议，仲裁地点为：[具体地点]，仲裁机构为：[具体机构名称]。9.3诉讼地点和法院如选择诉讼解决争议，诉讼地点为：[具体地点]，法院为：[具体法院名称]。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件本合同终止的条件为：[具体终止条件]。10.3合同解除条件本合同解除的条件为：[具体解除条件]。第十一条保密条款11.1保密信息的定义和范围保密信息是指本合同签订过程中和履行过程中双方披露的但不限于技术资料、商业秘密、运营策略等。11.2保密义务和期限乙方和丙方（如有）应对甲方的保密信息承担保密义务，保密期限为：[具体期限]。11.3违约责任违反保密义务的一方应承担违约责任，具体如下：（1）[违约行为1]；（2）[违约行为2]；（3）[违约行为3]；等。第十二条其他条款12.1合同的修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经甲乙双方和丙方（如有）协商一致后签署。12.2合同的转让和继承未经甲方同意，乙方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照本合同约定处理合同解除后的相关事宜。第十三条附件和附录13.1合同附件清单本合同附件清单包括但不限于：[具体附件名称]。13.2技术文件和设计图纸技术文件和设计图纸包括但不限于：[具体文件名称]。13.3其他重要文件其他重要文件包括但不限于：[具体文件名称]。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表：[姓名]，职务：[职务名称]，签字盖章。14.2乙方签字盖章乙方代表：[姓名]，职务：[职务名称]，签字盖章。14.3丙方签字盖章（如有）丙方代表：[姓名]，职务：[职务名称]，签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称第三方是指除甲方、乙方之外，根据本合同约定参与合同履行、监督或协调的各方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、验收方等。1.2第三方责任第三方应按照本合同约定的职责和义务，独立、公正、诚实地进行合同履行、监督或协调工作。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序甲方、乙方同意第三方介入时，应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：[具体条件1]、[具体条件2]、[具体条件3]等。第三条第三方权利和义务3.1第三方权利第三方根据本合同约定，有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督、检查和协调。3.2第三方义务第三方应按照本合同约定的职责和义务，独立、公正、诚实地进行合同履行、监督或协调工作。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同约定的职责和义务所产生的赔偿责任的上限。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同双方约定，并以书面形式明确。具体限额为：[具体金额]。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方的关系第三方应独立于甲方进行合同履行、监督或协调工作，但应遵守甲方的相关要求和管理规定。5.2第三方与乙方的关系第三方应独立于乙方进行合同履行、监督或协调工作，但应遵守乙方的相关要求和管理规定。第六条第三方违约责任6.1第三方违约行为第三方违反本合同的约定，应承担违约责任，具体如下：（1）[第三方违约行为1]；（2）[第三方违约行为2]；（3）[第三方违约行为3]；等。6.2第三方违约责任限额第三方承担的违约责任限额为其责任限额。第七条争议解决7.1第三方争议解决方式第三方向甲方、乙方提出的争议，应通过协商解决。协商不成的，可以按照本合同约定的争议解决方式进行解决。7.2第三方争议解决机构如选择仲裁解决争议，仲裁地点为：[具体地点]，仲裁机构为：[具体机构名称]。7.3第三方争议解决法院如选择诉讼解决争议，诉讼地点为：[具体地点]，法院为：[具体法院名称]。第八条第三方退出8.1第三方退出条件第三方在合同履行过程中，如有本合同约定的退出条件，应按照约定退出。8.2第三方退出程序第三方退出时，应提前[具体时间]通知甲方、乙方，并办理相关手续。第九条第三方替代9.1第三方替代条件如第三方因故不能继续履行本合同约定的职责和义务，甲方、乙方可以协商确定替代的第三方。9.2第三方替代程序替代的第三方应按照本合同约定的条件和程序介入。第十条附件和附录10.1第三方介入协议第三方介入协议包括但不限于：[具体协议名称]。10.2第三方责任限额证明第三方责任限额证明包括但不限于：[具体证明文件名称]。10.3其他重要文件其他重要文件包括但不限于：[具体文件名称]。第十一条签字盖章11.1甲方签字盖章甲方代表：[姓名]，职务：[职务名称]，签字盖章。11.2乙方签字盖章乙方代表：[姓名]，职务：[职务名称]，签字盖章。11.3第三方签字盖章第三方代表：[姓名]，职务：[职务名称]，签字盖章。第十二条合同的生效、终止和解除本合同的生效、终止和解除按照本合同约定的条款执行。具