2024年度城市公共照明建设项目合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市公共照明建设项目合同本合同目录一览第一条合同主体1.1合同双方1.2合同签订地点和日期第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算第三条合同范围3.1工程内容3.2材料和设备供应3.3施工标准和质量要求第四条合同价格4.1合同总价4.2支付方式4.3价格调整机制第五条合同工期5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误的赔偿第六条施工质量保证6.1质量标准6.2质量监督和检验6.3质量问题的处理第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故的处理7.3安全生产费用的承担第八条合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更和解除的程序第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任的具体规定第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决的地点和机构第十一条合同的生效、暂停和终止11.1合同的生效条件11.2合同暂停的条件和程序11.3合同终止的条件和程序第十二条保密条款12.1保密信息的范围12.2保密信息的披露和保护第十三条辅助条款13.1合同的附件13.2合同的补充协议13.3合同的修改和补充第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同的语言和解释14.3合同的送达和通知第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1合同双方1.1.1甲方：城市公共照明建设项目管理单位1.1.2乙方：承担城市公共照明建设项目的施工单位1.2合同签订地点和日期1.2.1合同签订地点：____________________1.2.2合同签订日期：2024年______月______日第二条项目概述2.1项目名称：2024年度城市公共照明建设项目2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目预算：人民币______亿元第三条合同范围3.1工程内容3.1.1照明设备采购3.1.2照明设备安装3.1.3照明系统调试3.1.4照明系统维护3.2材料和设备供应3.2.1乙方应按照合同约定的质量和数量，向甲方供应所需的材料和设备3.2.2乙方应承担材料和设备运输、保险等费用3.3施工标准和质量要求3.3.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工3.3.2乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、高效运行第四条合同价格4.1合同总价：人民币______亿元4.2支付方式4.2.1甲方按合同约定的进度，向乙方支付合同价款4.2.2乙方应提供合法、有效的税务发票4.3价格调整机制4.3.1合同价格在不违反国家和行业相关法律法规的前提下，如需调整，甲乙双方可协商确定第五条合同工期5.1开工日期：2024年______月______日5.2竣工日期：2024年______月______日5.3工期延误的赔偿5.3.1若乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延误一天，违约金金额为合同总价款的______‰5.3.2若甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付窝工费，窝工费计算方式为：每延误一天，窝工费金额为合同总价款的______‰第六条施工质量保证6.1质量标准6.1.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工6.1.2乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、高效运行6.2质量监督和检验6.2.1甲方有权对施工过程进行监督检查6.2.2乙方应接受甲方及相关部门的质量检验6.3质量问题的处理6.3.1对于质量问题，乙方应负责及时整改，并承担相应责任6.3.2若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用及甲方因此产生的其他损失第二部分：（待补充）第八条合同的变更和解除8.1变更条件8.1.1在合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，甲乙双方可协商一致，签订变更协议8.1.2变更内容应符合国家相关法律法规及行业标准8.2解除条件8.2.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，使合同无法继续履行，甲乙双方可协商一致解除合同8.2.2解除合同应遵循相关法律法规，保障双方合法权益8.3变更和解除的程序8.3.1变更或解除合同，需经甲乙双方共同协商，并签订书面协议8.3.2变更或解除协议生效后，双方应按照协议约定的内容执行第九条违约责任9.1违约行为9.1.1乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为乙方违约9.1.2甲方未按合同约定支付合同价款，或延迟支付的，视为甲方违约9.2违约责任的具体规定9.2.1乙方违约，应承担违约金、赔偿金等违约责任9.2.2甲方违约，应支付违约金、赔偿金等违约责任，并承担乙方因违约产生的额外费用第十条争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决的地点和机构10.2.1合同签订地：____________________10.2.2争议解决法院：合同签订地人民法院第十一条合同的生效、暂停和终止11.1合同的生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.1.2合同生效后，甲乙双方应严格履行合同约定的义务11.2合同暂停的条件和程序11.2.1合同暂停应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议11.2.2合同暂停期间，双方应停止履行合同义务，但应承担合同暂停前的义务11.3合同终止的条件和程序11.3.1合同终止应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议11.3.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程收尾工作，并承担相应费用第十二条保密条款12.1保密信息的范围12.1.1合同履行过程中，甲乙双方接触到的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属于保密信息12.1.2保密信息不包括公开信息、已为广大公众所知的信息和从第三方获得的信息12.2保密信息的披露和保护12.2.1双方应对保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露12.2.2保密信息的使用仅限于合同履行，不得用于其他目的第十三条辅助条款13.1合同的附件13.1.1合同附件包括：技术规格书、施工图纸、工程量清单等13.1.2附件与合同具有同等法律效力，甲乙双方应按照附件约定履行合同义务13.2合同的补充协议13.2.1合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行补充的，甲乙双方可签订补充协议13.2.2补充协议应符合国家相关法律法规及行业标准13.3合同的修改和补充13.3.1合同履行过程中，如遇法律法规变化、政策调整等，导致合同内容需要修改或补充的，甲乙双方应签订书面协议进行修改或补充第十四条其他条款14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.1.2如涉及国际法律问题，应参照国际惯例和相应法律法规处理14.2合同的语言和解释14.2.1本合同的文字为中文，如有翻译版本，以中文文本为准14.2.2合同条款的解释应符合合同的目的和意图，遵循诚实信用原则14.3合同的送达和通知14.3.1双方指定的联系地址和联系方式，用于送达和通知第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于设计单位、咨询单位、检测单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规，对其提供的产品、服务或行为负责。第三方对其提供的产品、服务或行为导致甲方或乙方损失的，由第三方承担相应责任。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序当合同执行过程中需要第三方介入时，甲乙双方应协商一致，并与第三方签订相应的补充协议或合同。第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的工作范围、责任及义务。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：2.2.1第三方具备相应的资质和能力2.2.2第三方介入符合国家相关法律法规及行业标准2.2.3甲乙双方协商一致，认为第三方介入有利于合同的履行和项目进展第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定甲乙双方应根据第三方的资质、业绩、信誉等因素，协商确定第三方的责任限额。责任限额可包括金额上限、质量标准、工期要求等。3.2第三方责任限额的调整如第三方在合同履行过程中出现违约行为，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。调整应遵循公平、合理的原则，并确保甲乙双方的合法权益。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应视甲方为合同的一方，遵守合同约定，向甲方负责。第三方如违反合同约定，导致甲方损失的，由第三方承担责任。4.2第三方与乙方关系第三方应视乙方为合同的一方，遵守合同约定，向乙方负责。第三方如违反合同约定，导致乙方损失的，由第三方承担责任。4.3第三方与甲乙双方的划分第三方与甲乙双方的划分应以合同约定为准。第三方应明确其与甲乙双方之间的权利义务，避免产生纠纷。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更程序当第三方介入导致合同内容发生变化时，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、期限等相关事项。5.2合同变更的限制合同变更不得违反国家相关法律法规及行业标准，不得损害甲乙双方的合法权益。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决过程中，第三方应协助甲乙双方提供相关证据，配合争议的解决。第七条第三方介入后的违约责任7.1第三方如违反合同约定，导致甲乙双方损失的，由第三方承担相应的违约责任。7.2甲乙双方如未尽到选任、监督等义务，导致第三方违约的，甲乙双方应承担相应的连带责任。第八条第三方介入后的合同终止8.1合同终止条件合同终止条件应符合本合同第一条至第七条的约定。8.2合同终止程序合同终止程序应符合本合同第一条至第七条的约定。第九条第三方介入后的保密条款9.1第三方应遵守本合同保密条款的约定，对合同履行过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，予以严格保密。9.2第三方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第十条第三方介入后的辅助条款10.1合同附件10.1.1合同附件包括：第三方提供的产品、服务等相关资料。10.1.2附件与合同具有同等法律效力，第三方应按照附件约定履行合同义务。10.2补充协议10.2.1合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行补充的，甲乙双方可与第三方签订补充协议。10.2.2补充协议应符合国家相关法律法规及行业标准。10.3合同的修改和补充10.3.1合同履行过程中，如遇法律法规变化、政策调整等，导致合同内容需要修改或补充的，甲乙双方应与第三方签订书面协议进行修改或补充。第十一条第三方介入后的其他条款11.1法律适用11.1.1本第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：技术规格书详细说明照明设备的技术规格、性能参数、安装要求等。附件2：施工图纸包含照明设备的布局、安装位置、线路走向等详细施工图。附件3：工程量清单列出照明设备采购、安装、调试等各项工程量及其价格。附件4：材料和设备供应清单详细列出乙方应提供的材料和设备名称、型号、数量等信息。附件5：施工进度计划明确施工的各个阶段、工期安排、关键节点等。附件6：质量检验标准和方法详细说明施工质量的检验标准、方法和要求。附件7：安全生产措施列出施工过程中的安全生产措施、应急预案等。附件8：合同补充协议对合同内容进行补充和修改的协议。附件9：第三方资质证明第三方提供的资质证书、业绩证明等相关文件。附件10：第三方服务协议第三方介入项目所签订的服务协议。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定时间完成工程，或工程质量不符合技术规格书的要求。示例：乙方因施工管理不善，导致工程延期交付，甲方有权根据合同约定要求乙方支付违约金。2.乙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。示例：乙方提供的照明设备存在质量问题，导致工程运行不稳定，甲方有权要求乙方更换设备并承担因此产生的费用。3.乙方未按照施工图纸和规范进行施工，导致工程质量问题。示例