2024年度建筑工程施工合同进度调整合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同进度调整合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概况1.4合同文件2.合同进度调整2.1调整条件2.2调整程序2.3调整结果3.工程量及工程款支付3.1工程量确认3.2工程款支付3.3进度款支付3.4尾款支付4.工期延长及违约责任4.1工期延长4.2违约责任4.3违约金计算5.质量及验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收结果处理6.安全施工6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理7.合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更内容8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点10.合同的生效、终止和解除10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除11.合同的保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款的后果12.合同的继承和转让12.1继承条件12.2转让程序12.3受让方的义务13.税款及保险13.1税款承担13.2保险责任13.3保险理赔程序14.其他条款14.1合同的修改14.2合同的补充14.3合同的失效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概况工程名称为：（工程名称），工程地点为：（工程地点），工程规模为：（工程规模）。1.4合同文件本合同的文件包括：合同协议书、合同条款、工程量清单、设计文件、技术规范、图纸等，上述文件一经签署即构成不可撤销的整体合同。第二条合同进度调整2.1调整条件本合同进度调整的条件如下：（1）不可抗力因素导致工程进度受到影响；（2）由于甲方原因导致工程进度受到影响；（3）由于乙方原因导致工程进度受到影响；（4）合同约定的其他进度调整条件。2.2调整程序本合同进度调整的程序如下：（1）乙方应当及时向甲方报告工程进度受到影响的情况；（2）甲方应当在收到报告后天内审查，并根据实际情况决定是否同意调整；（3）甲方同意调整的，乙方应当按照甲方要求重新编制工程进度计划，并报甲方审批；（4）甲方不同意调整的，乙方应当按照原合同约定的进度执行。2.3调整结果本合同进度调整的结果如下：（1）调整工程竣工日期，顺延天；（2）根据调整后的工程竣工日期，相应调整工程价款；（3）其他与工程进度调整相关的条款。第三条工程量及工程款支付3.1工程量确认（1）乙方按照设计文件、技术规范和图纸要求完成工程；（2）甲方或者甲方委托的监理机构对完成的工程进行验收；（3）验收合格的工程，甲方应当在验收合格后天内支付相应的工程款。3.2工程款支付（1）工程进度款：按照工程进度，甲方应当按照约定的比例支付工程款；（2）竣工结算款：工程竣工后，乙方应当按照约定提交竣工结算报告，甲方应当在收到报告后天内支付竣工结算款；3.3进度款支付（1）甲方按照约定的时间和比例支付进度款；（2）乙方应当按照约定的时间和比例向甲方提交进度款支付申请；（3）甲方应当在收到申请后天内支付进度款。3.4尾款支付（1）工程竣工验收合格后，甲方支付尾款；（2）尾款支付金额为：元；（3）甲方应当在验收合格后天内支付尾款。第四条工期延长及违约责任4.1工期延长本合同工期延长的条件如下：（1）不可抗力因素导致工程进度受到影响，并经甲方同意；（2）甲方原因导致工程进度受到影响；（3）乙方原因导致工程进度受到影响；（4）合同约定的其他工期延长条件。4.2违约责任本合同违约责任如下：（1）甲方逾期支付工程款，应当按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：元/天；（2）乙方未按照约定的工期完成工程，应当按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：元/天；（3）其他违约行为导致的违约责任，按照合同约定执行。4.3违约金计算本合同违约金的计算方式如下：（1）甲方逾期支付工程款，违约金计算公式为：逾期金额×逾期天数×违约金利率；（2）乙方未按照约定的工期完成工程，违约金计算公式为：工程总价款×逾期天数×违约金利率。第五条质量及验收5.1工程质量标准（1）符合国家及行业相关质量标准；（2）符合设计文件、技术规范和图纸要求；（第八条安全施工6.1安全责任乙方向施工现场提供安全防护设施，并负责施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。如乙方违反本条规定导致安全事故的发生，由乙方承担全部责任。6.2安全措施乙方应按照国家及行业有关安全生产的法律、法规、规章和标准的要求，制定并落实施工安全措施。乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。6.3安全事故处理如在施工过程中发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，组织救援，并及时报告甲方和有关部门。乙方应按照事故调查结果承担相应责任，并负责处理与安全事故相关的各类事宜。第九条合同变更7.1变更条件本合同变更的条件如下：（1）合同履行过程中，出现不可抗力因素，影响工程正常进行；（2）由于设计变更、工程量增减等原因，需要对合同内容进行调整；（3）双方协商一致，同意变更合同内容。7.2变更程序本合同变更的程序如下：（1）提出变更的一方应向另一方提交书面变更申请；（2）双方就变更内容进行协商，达成一致意见；（3）双方签订书面变更协议，作为合同不可分割的一部分。7.3变更内容本合同变更的内容包括：（1）工程量清单中的工程量；（2）合同价款；（3）合同工期；（4）双方的权利和义务；（5）其他合同内容。第十条合同解除8.1解除条件本合同解除的条件如下：（1）合同履行完毕，双方同意解除合同；（2）合同期限届满，双方同意不再续签；（3）一方严重违反合同约定，对方有权解除合同；（4）由于不可抗力因素导致合同无法履行，双方同意解除合同。8.2解除程序本合同解除的程序如下：（1）提出解除的一方应向另一方提交书面解除申请；（2）双方就解除事宜进行协商，达成一致意见；（3）双方签订书面解除协议，作为合同不可分割的一部分。8.3解除后的处理（1）尚未履行的合同义务不再履行；（2）已支付的款项不再退还，已收取的款项应当退还；（3）因解除合同给对方造成损失的，应按照合同约定承担赔偿责任；（4）其他合同解除后的处理事项。第十一条争议解决9.1争议解决方式本合同争议的解决方式如下：（1）双方友好协商解决；（2）提交约定的仲裁机构仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议解决的机构为：（仲裁机构名称）或（法院名称）。9.3诉讼或仲裁地点本合同争议解决的地点为：（诉讼或仲裁地点）。第十二条合同的生效、终止和解除10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止本合同终止的条件如下：（1）合同履行完毕；（2）合同期限届满；（3）双方协商一致终止合同；（4）其他合同终止条件。10.3合同解除本合同解除的条件和程序详见第十条。第十三条合同的保密条款11.1保密内容本合同涉及的国家秘密、商业秘密和双方约定的其他保密信息，双方均应予以保密。11.2保密期限本合同保密信息的保密期限为：（保密期限）。11.3违约保密条款的后果如一方违反保密条款，导致保密信息泄露，应按照泄露信息的性质和损失程度承担违约责任。第十四条其他条款12.1合同的修改本合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。12.2合同的补充本合同的补充协议需经双方协商一致，并以书面形式进行，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同的失效第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲方和乙方之外的，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。第三方介入是指在合同履行过程中，需要第三方参与或受其影响的情况。1.2第三方种类第三方包括但不限于：中介机构、监理机构、检测机构、金融机构、保险公司等。第二条第三方介入的程序和条件2.1介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲方或乙方根据合同约定，需要第三方提供专业服务；（2）合同履行过程中，出现争议或纠纷，需要第三方进行调解或仲裁；（3）合同履行过程中，因不可抗力或其他原因，需要第三方提供协助。2.2介入程序第三方介入的程序包括但不限于：（1）甲方或乙方书面通知对方需要第三方介入；（2）双方协商确定第三方的选择标准和方法；（3）双方共同选定第三方，并与第三方签订相关的服务协议。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方对甲方和乙方承担的责任，应以第三方与甲方或乙方签订的服务协议为准。第三方在履行合同过程中，若存在过错或违约行为，应承担相应的法律责任。3.2责任限额第三方承担的责任限额，应在第三方与甲方或乙方签订的服务协议中明确。责任限额可以采用金额限制、责任范围限制等方式。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系第三方介入合同履行过程中，不代表甲方或乙方，也不受甲方或乙方的直接控制。第三方应独立履行其职责，并对其履行职责的结果承担责任。4.2第三方与中介方、监理方等的关系如第三方为中介方、监理方等，第三方在履行其职责时，应遵循相关法律法规和行业规范，并对其履行职责的结果承担责任。第三方与中介方、监理方等之间的关系，不得影响其对甲方和乙方的责任。第五条甲乙方的义务5.1甲方义务甲方应按照合同约定，向乙方提供必要的第三方介入条件和支持。甲方应协助乙方与第三方进行沟通，并确保第三方能够独立、公正地履行其职责。5.2乙方义务乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的服务费用。乙方应协助甲方与第三方进行沟通，并确保第三方能够独立、公正地履行其职责。第六条第三方介入的变更和解除6.1变更条件第三方介入的变更条件包括但不限于：（1）合同履行过程中，第三方不能按照约定履行其职责；（2）合同履行过程中，第三方发生合并、分立或解散等情形；（3）合同履行过程中，出现新的第三方介入条件。6.2解除程序第三方介入的解除程序包括但不限于：（1）甲方或乙方书面通知对方需要变更或解除第三方介入；（2）双方协商确定新的第三方或解除第三方介入的方式；（3）双方共同签署变更协议或解除协议。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入的争议解决方式包括但不限于：（1）双方协商解决；（2）提交约定的仲裁机构仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构第三方介入的争议解决机构为：（仲裁机构名称）或（法院名称）。7.3诉讼或仲裁地点第三方介入的诉讼或仲裁地点为：（诉讼或仲裁地点）。第八条第三方介入的生效、终止和解除8.1生效第三方介入的协议自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2终止第三方介入的协议终止的条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）合同期限届满；（3）双方协商一致终止协议；（4）其他协议终止条件。8.3解除第三方介入的协议解除的条件和程序详见第七条。第九条其他条款9.1协议的修改第三方介入的协议修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。9.2协议的补充第三方介入的协议补充需经双方协商一致，并以书面形式进行，补充协议与原协议具有同等法律效力。9.3协议的失效第三方介入的协议失效的条件和程序详见第八条。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书附件说明：合同协议书是双方签订的正式合同文本，包括合同主体、工程概况、合同价款、工期、质量要求等内容。2.工程量清单附件说明：工程量清单是工程项目的详细工程量统计，包括各个分项工程的名称、数量、单位、单价等信息。3.设计文件附件说明：设计文件包括工程项目的施工图、设计说明、技术规范等，用于指导工程施工。4.技术规范附件说明：技术规范是对工程项目的施工和技术要求的规定，包括材料、工艺、质量标准等内容。5.施工图纸附件说明：施工图纸是工程项目施工的具体图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，用于指导施工。6.施工组织设计方案附件说明：施工组织设计方案是施工单位根据工程特点和现场条件制定的施工组织计划，包括施工进度、施工方法、安全措施等内容。7.质量保证措施附件说明：质量保证措施是施工单位为确保工程质量所采取的措施，包括质量检测、质量控制等内容。8.安全施工方案附件说明：安全施工方案是施工单位根据工程特点和现场条件制定的安全施工计划，包括安全防护措施、应急预案等内容。9.工程结算报告附件说明：工程结算报告是施工单位根据工程实际情况编制的工程结算文件，包括工程量、工程款等内容。10.工程竣工图纸附件说明：工程竣工图纸是施工单位在工程竣工后编制的图纸，用于记录工程的实际完成情况。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期支付工程款违约责任认定：甲方逾期支付工程款，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×违约金利率。示例说明：如甲方逾期支付工程款，违约金计算如下：逾期金额为100万元，逾期天数为30天，违约金利率为0.01%，则违约金为100万元×30天×0.01%=3000元。2.未按照约定的工期完成工程违约责任认定：乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款×逾期天数×违约金利率。示例说明：如乙方未按照约定的工期完成工程，违约金计算如下：工程总价款为1000万元，逾期天数为30天，违约金利率为0.01%，则违约金为1000万元×30天×0.01%=30000元。3.未按照约定的质量标准完成工程违约责任认定：乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工或修复，由此产生的费用由乙方承担。示例说明：如乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方要求乙方返工或修复，乙方应承担由此产生的费用。4.未按照约定的安全施工标准进行施工违约责任认定：乙方未按照约定的安全施工标准进行施工，甲方有权要求乙方整改，由此产生的费用由乙方承担。示例说明：如乙方未按照约定的安全施工标准进行施工，甲方要求乙方整改，乙方应承担由此产生的费用。5.违反保密条款违约责任认定：如一方违反保密条款，导致保密信息泄露，应按照泄露信息的性质和损失程度承担违约责任。示例说明：如乙方违反保密条款，导致甲方商业秘密泄露，乙方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同进度调整合同1本合同目录一览第一条合同概述1.1工程概况1.2合同金额1.3合同期限第二条施工进度调整2.1原始施工计划2.2调整原因2.3调整后的施工计划2.4进度调整对合同履行的影响第三条工期延期3.1延期原因3.2延期时间3.3工期延期对合同价款的影响第四条施工质量保证4.1质量标准和要求4.2质量控制措施4.3质量问题处理第五条合同价款与支付5.1合同总价5.2付款条件5.3进度付款5.4变更付款第六条违约责任6.1违约行为6.2违约责任承担第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决地点7.3适用法律第八条合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件第九条合同的转让9.1转让条件9.2转让程序第十条合同的终止10.1终止条件10.2终止后的义务履行第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力对合同履行的影响第十三条税务和汇率13.1税务处理13.2汇率变动对合同价款的影响第十四条其他条款14.1信息反馈14.2通知程序14.3法律和行政规定的遵守第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1工程概况本合同项下的工程为项目，位于地区，工程内容包括、、等。1.2合同金额合同总金额为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），其中包含工程款、材料款、人工款等。1.3合同期限合同签订后，施工期为个月，自开工之日起计算。第二条施工进度调整2.1原始施工计划根据原施工计划，工程预计年月日竣工。2.2调整原因由于不可抗力因素及设计变更等原因，导致工程进度受到影响，需对施工计划进行调整。2.3调整后的施工计划经双方协商一致，调整后的施工计划将于年月日竣工。2.4进度调整对合同履行的影响进度调整将导致工程延期，具体延期时间详见合同第七条。第三条工期延期3.1延期原因工期延期原因为不可抗力因素及设计变更等原因。3.2延期时间工期延期共计个月。3.3工期延期对合同价款的影响工期延期将导致合同价款的支付时间及比例进行调整，具体调整内容详见合同第五条。第四条施工质量保证4.1质量标准和要求施工质量应符合国家及行业相关标准和要求，包括但不限于、、等。4.2质量控制措施承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定。4.3质量问题处理如发生质量问题，双方应按合同约定及时处理，确保工程质量。第五条合同价款与支付5.1合同总价合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。5.2付款条件付款条件按照双方约定的进度进行支付。5.3进度付款进度付款按照工程实际完成情况，双方协商一致进行支付。5.4变更付款如发生设计变更，变更款项按照双方协商一致的金额进行支付。第六条违约责任6.1违约行为包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定等。6.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第七条争议解决7.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决地点争议解决地点为人民法院。7.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第八条合同的变更和解除8.1变更条件在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更，需经双方协商一致并签订书面变更协议。8.2解除条件在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照约定办理相关手续。第九条合同的转让9.1转让条件未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。9.2转让程序如确需转让合同权利和义务，转让方应提前书面通知对方，并提交转让相关文件。对方应在收到通知后个工作日内回复，如无异议，转让即可生效。第十条合同的终止10.1终止条件合同履行完毕、双方协商一致解除合同或合同约定的其他终止条件出现时，合同即告终止。10.2终止后的义务履行合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，并履行合同终止后的义务，包括但不限于办理验收、结算等手续。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约保密条款如任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，双方在合同中可具体列举。12.2不可抗力对合同履行的影响如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难，受影响方应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商调整合同履行期限和方式。第十三条税务和汇率13.1税务处理双方应按照国家和地方税收法律法规，依法纳税，互相提供必要的税务资料。13.2汇率变动对合同价款的影响合同价款以外币计价的，如发生汇率变动，双方应按照合同约定的汇率调整方式进行调整。第十四条其他条款14.1信息反馈双方应保持密切沟通，定期反馈工程进展、合同履行等情况。14.2通知程序双方之间的通知、协商等，应通过书面形式进行，并由双方确认。14.3法律和行政规定的遵守双方在合同履行过程中，应严格遵守国家和地方法律法规，共同维护合同的合法权益。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同无关的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管机构等。第二条第三方介入方式及责任2.1介入方式第三方介入合同的方式包括但不限于提供专业服务、监督管理、审计评估等。2.2第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规规定，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.3第三方权利第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务保障。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方与甲方应保持独立关系，第三方不对甲方承担除合同约定的责任外的任何责任。3.2第三方与乙方关系第三方与乙方应保持独立关系，第三方不对乙方承担除合同约定的责任外的任何责任。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因其违约行为导致甲乙双方损失的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素，由甲乙双方在合同中约定。4.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为第三方违反合同约定，包括但不限于未按约定时间提供服务、服务不符合质量要求等。5.2第三方违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方的损失、支付违约金等。5.3第三方违约处理程序甲乙双方应与第三方协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条第三方权益保障6.1第三方权益保障措施甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。6.2第三方权益保障责任如甲乙双方侵害第三方权益，导致第三方损失，甲乙双方应共同承担赔偿责任。第七条第三方合同管理7.1第三方合同管理要求甲乙双方应严格按照合同约定，管理与第三方相关的合同。7.2第三方合同变更管理如第三方合同需变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。7.3第三方合同解除管理如第三方合同需解除，甲乙双方应协商一致，并签订书面解除协议。第八条第三方资料保密8.1第三方资料保密内容第三方提供的技术资料、商业秘密等，甲乙双方应予以保密。8.2第三方资料保密期限第三方资料保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.3第三方资料保密违约责任如甲乙双方违反保密义务，导致第三方遭受损失，甲乙双方应承担相应的赔偿责任。第九条第三方税费承担9.1第三方税费第三方应依法缴纳税费，包括但不限于增值税、所得税等。9.2税费承担责任第三方缴纳的税费，由第三方承担；如税费缴纳与甲乙双方有关，由甲乙双方协商承担。第十条第三方保险10.1第三方保险第三方应按照合同约定，办理相关保险手续，保障工程安全。10.2保险费用承担第三方保险费用由第三方承担；如甲乙双方要求第三方提供保险，保险费用由甲乙双方协商承担。第十一条第三方退出11.1第三方退出条件第三方如因不可抗力等原因无法履行合同，可以退出合同。11.2第三方退出程序第三方退出合同，应提前书面通知甲乙双方，并办理相关手续。11.3第三方退出后的责任承担第三方退出合同后，应按照合同约定承担退出前的责任。第十二条甲乙方对第三方的追偿权12.1追偿权条件如第三方未按合同约定履行义务，甲乙方有权向第三方追偿。12.2追偿权行使甲乙方行使追偿权，应按照合同约定和法律法规规定进行。12.3追偿权限制甲乙方行使追偿权，不得影响合同的履行和其他方的权益。第十三条第三方与甲乙方之间的争议解决13.1争议解决方式第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书附件2：施工图纸附件3：工程量清单附件4：合同价款明细表附件5：工程进度计划附件6：质量保修书附件7：安全文明施工保证书附件8：材料供应合同附件9：施工设备租赁合同附件10：劳动力供应合同附件11：设计变更通知单附件12：工程